2025年專業(yè)版廠房建設施工合同范文（2篇）

2025年專業(yè)版廠房建設施工合同范文甲方（建設單位）：地址：聯(lián)系人：電話：乙方（承包單位）：地址：聯(lián)系人：電話：鑒于甲方計劃在（地址）建設一處廠房，現(xiàn)甲方正式委托乙方承擔該廠房的施工任務，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成以下協(xié)議：第一條項目概述1.1項目名稱：（廠房名稱）1.2建設地點：（地址）1.3總建筑面積：1.4工程描述：本項目為新建（或重建、擴建）廠房，總建筑面積約為（具體面積）平方米，包括（列舉主要構筑物）。1.5工程劃分：本工程分為（可分為幾大部分，如主體工程、裝飾裝修、電氣設備安裝等）。第二條工期安排2.1預定工期：本工程工期為（具體工期，以日歷天計算）。2.2工期延誤責任：如因乙方原因導致工程延期，乙方須按每延誤____天支付違約金（具體金額）。第三條施工內(nèi)容3.1建筑施工范圍：3.2室內(nèi)裝修范圍：3.3電氣設備安裝范圍：第四條質量標準4.1施工質量：乙方保證按照國家相關工程質量標準執(zhí)行，確保工程達到國家標準要求。4.2質量保修期：乙方承諾在工程交付甲方后的（具體天數(shù)）內(nèi)，對施工項目進行質量保修。第五條工程款支付5.1工程款劃分：工程款共分為（具體劃分，如預付款、進度款、質保金等）。5.2支付方式：（1）預付款：甲方在合同簽署后____個工作日內(nèi)支付預付款，金額為合同總價的____%；（2）進度款：乙方每完成____%合同工作量，甲方根據(jù)實際工作量支付相應進度款；（3）質保金：工程驗收合格后，甲方按合同價款的____%支付質保金給乙方。5.3支付時間：甲方在收到乙方支付申請后的____個工作日內(nèi)，將款項支付至乙方指定賬戶。第六條保險責任6.1乙方需按照國家規(guī)定為施工人員購買意外傷害保險。6.2如因乙方過失或疏忽導致人身傷害或財產(chǎn)損失，乙方應承擔賠償責任。6.3甲方在施工期間為工程購買施工一切險，以覆蓋整個施工過程中的風險。第七條違約責任7.1違約金：任何一方違反本合同，應向對方支付合同總價款____%的違約金。7.2工程停工損失：如因乙方原因導致工程停工，除支付違約金外，還需賠償甲方的其他損失。7.3不可抗力：因不可抗力因素導致工程無法進行，雙方均不承擔違約責任，但應及時通知對方并協(xié)商處理。第八條合同終止8.1甲方原因終止：如甲方因自身原因無法繼續(xù)工程，應支付乙方已完成工程量的相應報酬，解除合同并承擔其他損失。8.2乙方原因終止：如乙方因自身原因無法繼續(xù)工程，應退還甲方已支付的工程款，并賠償甲方的其他損失。第九條爭議解決9.1爭議處理：合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，雙方應首先嘗試友好協(xié)商解決；協(xié)商無果，可提交乙方所在地法院訴訟解決。第十條合同效力10.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力。10.2合同份數(shù)：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有相同法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：2025年專業(yè)版廠房建設施工合同范文（二）甲方（建設方）：____公司地址：____法定代表人：____聯(lián)系電話：____乙方（施工方）：____公司地址：____法定代表人：____聯(lián)系電話：____鑒于甲方業(yè)務拓展的需求，擬在____地區(qū)建設一座廠房，雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條合同目的甲方委托乙方承擔____地區(qū)廠房的施工工程，乙方須按承諾的質量、進度，以及合同約定支付工程款項。第二條施工內(nèi)容1.乙方根據(jù)甲方提供的設計圖紙和技術要求，負責廠房的全面施工，包括但不限于地基開挖、建筑結構、電氣設備、水暖設施、通風設備、消防設施、照明設備等。2.施工范圍的詳細劃分以設計圖紙和施工單為準。第三條工期1.建設工期為____個工作日，自工程啟動日起計算。2.如因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相關費用和延誤責任，并按每日合同金額的1‰支付乙方延期費用。第四條資金支付1.甲方將根據(jù)工程進度和質量驗收結果，及時向乙方支付工程進度款。____個工作日內(nèi)完成款項結算，并支付至乙方指定賬戶。2.付款方式為銀行電匯。第五條工程價款1.乙方保證完成所有合同工作，并確保工程質量符合法規(guī)標準。2.甲方支付乙方的總價款為____萬元人民幣，分階段支付，具體支付計劃在合同中詳細列出。第六條設計變更1.如需修改設計，雙方應協(xié)商并簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用及工期，方可執(zhí)行變更。2.設計變更費用處理如下：(1)合理的設計變更，費用由甲方承擔；(2)非合理的設計變更，乙方需承擔責任并進行修改。第七條質保服務1.廠房竣工后，乙方提供____個月的質保期。2.質保期內(nèi)出現(xiàn)質量問題，乙方應負責整改，并承擔相關費用。第八條違約責任1.任何一方違反合同約定，應向對方支付違約金，并承擔賠償責任。2.如遇不可抗力事件，雙方可協(xié)商解除合同。第九條爭議解決因執(zhí)行合同產(chǎn)生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無果時，可提交甲方所在地人民法院訴訟解決。第十條合同效力本合同兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力。甲方（建