2025年度文化旅游項目勞務(wù)分包承攬協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度文化旅游項目勞務(wù)分包承攬協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度文化旅游項目勞務(wù)分包承攬協(xié)議甲方（勞務(wù)分包方）：_____________________________乙方（承攬方）：_____________________________鑒于甲方需要完成2025年度文化旅游項目的相關(guān)勞務(wù)工作，乙方愿意接受甲方的委托，按照本協(xié)議約定承攬相關(guān)勞務(wù)工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：_____________________________2.項目地點：_____________________________3.項目內(nèi)容：_____________________________4.項目工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。二、勞務(wù)分包內(nèi)容____________________________________________________________2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，在約定的時間內(nèi)完成上述勞務(wù)工作，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。三、勞務(wù)費用及支付方式1.勞務(wù)費用總額為人民幣____元整（大寫：____元整）。2.勞務(wù)費用支付方式：乙方在完成第一階段的勞務(wù)工作后，甲方支付勞務(wù)費用的_____%；乙方在完成第二階段的勞務(wù)工作后，甲方支付勞務(wù)費用的_____%；乙方在完成全部勞務(wù)工作并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付勞務(wù)費用的_____%。3.甲方應(yīng)在收到乙方提交的合法有效的發(fā)票及驗收報告后____個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項。四、違約責(zé)任1.乙方未按約定時間完成勞務(wù)工作，每延遲一日，應(yīng)向甲方支付____元人民幣的違約金。2.甲方未按約定支付勞務(wù)費用，每延遲一日，應(yīng)向乙方支付____元人民幣的違約金。3.雙方違反本協(xié)議其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方（勞務(wù)分包方）：_____________________________乙方（承攬方）：_____________________________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”指除甲方、乙方以外的，為達(dá)成本協(xié)議目的或履行本協(xié)議內(nèi)容而介入的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、技術(shù)支持方等。二、第三方介入的范疇提供中介服務(wù)，協(xié)助甲方尋找合適的乙方；提供專業(yè)咨詢、技術(shù)支持或監(jiān)理服務(wù)；參與項目的驗收和質(zhì)量控制；其他甲方或乙方認(rèn)為有必要引入第三方服務(wù)的情形。2.甲方或乙方在協(xié)議履行過程中，如需引入第三方，應(yīng)提前向?qū)Ψ礁嬷?，并征得對方同意。三、第三方?zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額由甲方、乙方和第三方在協(xié)議中約定，并在合同中明確如下：第三方的責(zé)任限額為人民幣____元整（大寫：____元整）；如第三方在履行職責(zé)過程中造成甲方或乙方損失，其賠償金額不超過上述責(zé)任限額；超過責(zé)任限額的部分，由甲方、乙方自行承擔(dān)。2.甲方、乙方和第三方應(yīng)就責(zé)任限額達(dá)成書面協(xié)議，作為本協(xié)議的附件。四、第三方的責(zé)權(quán)利1.第三方的責(zé)任：第三方應(yīng)按照甲方、乙方的約定，履行其職責(zé)，確保服務(wù)質(zhì)量；第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得損害甲方、乙方的合法權(quán)益；第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.第三方的權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲方、乙方按照協(xié)議約定支付服務(wù)費用；第三方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的資料和條件，以便其履行職責(zé)；第三方有權(quán)要求甲方、乙方對其提供的服務(wù)質(zhì)量進行評價。3.第三方的義務(wù)：第三方應(yīng)按照協(xié)議約定的時間、地點、方式等要求，履行其職責(zé)；第三方應(yīng)保守甲方、乙方的商業(yè)秘密；第三方應(yīng)接受甲方、乙方的監(jiān)督和檢查。五、第三方與其他各方的劃分說明1.甲方、乙方和第三方之間的關(guān)系為委托與受托關(guān)系，各自的權(quán)利義務(wù)應(yīng)按照本協(xié)議約定執(zhí)行。2.甲方、乙方應(yīng)就第三方介入事宜進行充分協(xié)商，明確各方的責(zé)任劃分，避免因責(zé)任不清而產(chǎn)生糾紛。3.第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲方、乙方的意愿，不得擅自變更協(xié)議內(nèi)容。4.如第三方在履行職責(zé)過程中，與甲方、乙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更1.甲方或乙方如需變更第三方，應(yīng)提前向?qū)Ψ礁嬷⒄鞯脤Ψ酵狻?.第三方變更后，原協(xié)議中關(guān)于第三方的條款自動失效，新第三方應(yīng)重新與本協(xié)議的甲方、乙方簽訂補充協(xié)議。七、其他1.本協(xié)議未盡事宜，由甲方、乙方和第三方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議作為本合同的一部分，具有同等法律效力。3.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（勞務(wù)分包方）：_____________________________乙方（承攬方）：_____________________________第三方：_____________________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目詳細(xì)說明書：包括項目背景、目標(biāo)、范圍、設(shè)計要求、施工技術(shù)要求等，由甲方提供。2.勞務(wù)分包合同：由甲方與乙方簽訂的正式勞務(wù)分包合同，詳細(xì)約定雙方的權(quán)利義務(wù)。3.第三方服務(wù)協(xié)議：由甲方、乙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任等。4.驗收報告：由第三方或甲方對乙方完成的工作進行驗收后出具的報告。5.付款憑證：包括但不限于發(fā)票、收據(jù)等，證明甲方已支付給乙方的款項。6.變更通知：任何一方在項目實施過程中對項目內(nèi)容、進度、費用等的變更通知。7.爭議解決文件：包括但不限于協(xié)商記錄、調(diào)解書、仲裁裁決書、法院判決書等。8.其他相關(guān)文件：包括但不限于法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同補充協(xié)議等。附件詳細(xì)要求和說明：所有附件應(yīng)真實、完整、合法，并由提供方蓋章或簽字確認(rèn)。附件應(yīng)與主合同內(nèi)容相符，不得與主合同條款相抵觸。附件作為主合同的補充，具有同等法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按時支付勞務(wù)費用：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，金額為未支付部分金額的_____%。未按時提供項目資料：甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的工期延誤和乙方額外支出。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按時完成勞務(wù)工作：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，金額為工期延誤天數(shù)乘以每日違約金____元。工程質(zhì)量不符合要求：乙方應(yīng)無條件返工，直至符合甲方要求，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費用。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未按約定提供服務(wù)質(zhì)量：第三方應(yīng)向甲方或乙方支付違約金，金額為未達(dá)到服務(wù)質(zhì)量要求的金額的_____%。侵犯甲方或乙方合法權(quán)益：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方或乙方的損失。違約行為示例說明：甲方違約示例：甲方應(yīng)在乙方完成工程后30日內(nèi)支付勞務(wù)費用，但甲方未按時支付，導(dǎo)致乙方產(chǎn)生額外利息支出。乙方違約示例：乙方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成工程，但乙方延誤工期10天，導(dǎo)致甲方