2025年度建筑通風空調(diào)系統(tǒng)安裝施工合同

2025年度建筑通風空調(diào)系統(tǒng)安裝施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：建筑通風空調(diào)系統(tǒng)安裝施工合同甲方（建設單位）：_______________乙方（施工單位）：_______________簽訂日期：_______________簽訂地點：_______________一、合同依據(jù)1.甲方提供的項目立項批準文件；2.乙方具備的建筑安裝工程施工資質(zhì)證書；3.相關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準；4.甲方與乙方另行簽訂的補充協(xié)議。二、工程概況1.工程名稱：_____________________________2.工程地點：_____________________________3.工程規(guī)模：_____________________________4.工程內(nèi)容：建筑通風空調(diào)系統(tǒng)安裝施工；5.工程合同金額：人民幣_____元整（大寫：_____________________________）；6.工期：自合同簽訂之日起_____個工作日內(nèi)完成。三、工程范圍1.通風管道的安裝；2.通風設備的安裝；3.空調(diào)設備的安裝；4.水泵及水管的安裝；5.控制系統(tǒng)及儀表的安裝；6.工程圖紙中約定的其他相關工作。四、工程進度1.乙方應在合同簽訂后__天內(nèi)提交施工組織設計及施工進度計劃；2.乙方應在工程開工前__天內(nèi)提交施工圖紙和技術交底；3.乙方應按施工進度計劃完成工程的各階段工作；4.乙方應在工程竣工驗收合格后__天內(nèi)提交工程結算書。五、質(zhì)量標準1.工程質(zhì)量應符合國家現(xiàn)行的建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準和相關專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范；2.乙方應按照工程設計文件和施工圖紙的要求，確保工程質(zhì)量；3.工程竣工驗收合格后，甲方應在__天內(nèi)進行驗收，如有質(zhì)量問題，乙方應立即進行整改。六、合同價款1.合同價款包括但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等；2.合同價款采用固定總價結算方式；3.合同價款不得因工程量增減、設計變更、材料價格波動等原因進行調(diào)整；4.甲方應按合同約定支付工程款。七、支付方式1.乙方在工程開工前__天內(nèi)，甲方支付合同價款的__%作為預付款；2.乙方在工程完工后__天內(nèi)，甲方支付合同價款的__%作為進度款；3.工程竣工驗收合格后__天內(nèi)，甲方支付合同價款的__%作為竣工結算款；4.乙方提交完整的工程結算書和資料后，甲方支付合同價款的__%作為質(zhì)保金。八、違約責任1.乙方未按合同約定時間完成工程，每逾期一日，應向甲方支付合同價款的__%作為違約金；2.甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付合同價款的__%作為違約金；3.因乙方原因造成工程停工、返工或損壞，乙方應承擔全部責任并賠償甲方損失；4.因甲方原因造成工程停工、返工或損壞，甲方應承擔全部責任并賠償乙方損失。九、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；2.本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。甲方（建設單位）：法定代表人（或授權代表）：_____________________________職務：_____________________________日期：_____________________________乙方（施工單位）：法定代表人（或授權代表）：_____________________________職務：_____________________________日期：_____________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義二、第三方介入的目的1.設計單位：負責提供符合國家規(guī)范和甲方要求的工程設計文件；2.監(jiān)理單位：負責對施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量；3.材料供應商：提供符合合同要求的材料和設備；4.設備供應商：提供符合合同要求的通風空調(diào)設備；5.檢測機構：對施工質(zhì)量和材料進行檢測；6.咨詢機構：提供技術咨詢服務。三、第三方責任1.第三方應按照合同約定和甲方要求，履行其職責；2.第三方的行為不得違反國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.第三方因自身原因導致工程延誤、質(zhì)量不合格或造成損失的，應承擔相應的法律責任；4.第三方在履行職責過程中，不得損害甲方和乙方的合法權益。四、第三方責任限額1.第三方因自身原因導致工程延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的__%作為違約金；2.第三方因自身原因導致工程質(zhì)量不合格，應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失；3.第三方因自身原因造成工程損失的，應按照實際損失金額進行賠償，但賠償金額最高不超過合同價款的__%；4.第三方責任限額的具體數(shù)額，由甲乙雙方在合同中約定。五、第三方與甲乙方的劃分1.第三方與甲方、乙方之間應簽訂獨立的合作協(xié)議，明確各自的權利和義務；2.第三方在履行職責過程中，應遵守本合同的約定；3.第三方與甲方、乙方之間的爭議，應通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；4.第三方在履行職責過程中，因與甲方、乙方之間的爭議導致工程延誤或損失的，應承擔相應的法律責任。六、第三方變更1.如需更換第三方，甲方和乙方應協(xié)商一致，并通知對方；2.第三方變更后，原合同條款中與第三方相關的部分應相應調(diào)整；3.第三方變更后，甲乙雙方應重新簽訂補充協(xié)議，明確新的第三方責任和義務。七、第三方保密1.第三方在履行職責過程中，應遵守保密義務，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密；2.第三方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。八、第三方資質(zhì)要求1.第三方應具備相應的資質(zhì)證書，并符合國家相關法律法規(guī)的要求；2.甲方和乙方有權要求第三方提供其資質(zhì)證書，并對其資質(zhì)進行審查。九、第三方權利1.第三方有權根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬；2.第三方有權要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。十、第三方義務1.第三方應按照合同約定，履行其職責；2.第三方應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.第三方應保護甲方和乙方的合法權益。十一、第三方介入的程序1.甲方和乙方應協(xié)商確定第三方介入的事項；2.甲方和乙方應與第三方簽訂合作協(xié)議；3.第三方應按照合作協(xié)議履行其職責。十二、第三方介入的終止1.如第三方無法履行其職責，甲方和乙方有權終止其介入；2.第三方介入終止后，甲方和乙方應根據(jù)實際情況，重新安排相關工作。十三、其他1.本部分條款為本合同不可分割的一部分，與合同其他條款具有同等法律效力；2.本部分條款未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目立項批準文件：證明項目合法性和可行性的文件。3.乙方建筑安裝工程施工資質(zhì)證書：證明乙方具備相應施工資質(zhì)的證書。4.工程設計文件：包括施工圖紙、設計說明書、材料清單等。5.施工組織設計及施工進度計劃：詳細說明施工方案和進度安排。6.施工圖紙和技術交底：對施工圖紙的詳細解釋和技術要求。7.工程結算書：詳細列出工程量、單價和總價。8.工程驗收報告：記錄工程驗收的結果和意見。9.材料合格證明：證明材料符合合同要求的文件。10.設備合格證明：證明設備符合合同要求的文件。11.檢測報告：由檢測機構出具的工程質(zhì)量檢測報告。12.支付憑證：證明工程款支付情況的文件。13.違約金支付憑證：證明違約金支付情況的文件。14.爭議解決協(xié)議：雙方協(xié)商解決爭議的協(xié)議。15.其他相關文件：根據(jù)合同需要，雙方認為需要提供的其他文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按合同約定時間完成工程。責任認定：每逾期一日，乙方應向甲方支付合同價款的__%作為違約金。示例：若合同約定工期為90天，實際完成工期為105天，則乙方需支付15天的違約金。2.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。責任認定：每逾期一日，甲方應向乙方支付合同價款的__%作為違約金。示例：若合同約定支付工程款的時間為工程完工后30天內(nèi)，實際支付時間為40天后，則甲方需支付10天的違約金。3.違約行為：第三方因自身原因導致工程延誤。責任認定：第三方每延誤一日，應向甲方支付合同價款的__%作為違約金。示例：若第三方導致工程延誤10天，則第三方需支付10天的違約金。4.違約行為：第三方因自身原因導致工程質(zhì)量不合格。責任認定：第三方應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若第三方導致工程質(zhì)量不合格，造成甲方損失10000元，則第三方需賠償甲方10000元。5.違約行為：第三方泄露甲方商業(yè)秘密。責任認定：第三方應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若第三方泄露甲方商業(yè)秘密，造成甲方損失50000元，則第三方需賠償甲方50000元。6.違約行為：第三方未按合同約定履行保密義務。責任認定：第三方應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若第三方未按合同約定履行保密義務，造成甲方損失30000元，則第三方需賠償甲方30000元。7.違約行為：第三方未按合同約定提供材料和設備。責