2025年度水利工程建設(shè)項目施工合同協(xié)議書0531

2025年度水利工程建設(shè)項目施工合同協(xié)議書0531本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：________乙方（施工單位）：________鑒于甲方擬進行水利工程建設(shè)項目，需乙方進行施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：________________________2.項目地點：________________________3.項目規(guī)模：________________________4.項目總投資：________________________5.項目工期：________________________二、施工范圍及內(nèi)容1.施工范圍：________________________2.施工內(nèi)容：________________________三、工程款支付方式（1）開工前支付合同總價的_________%作為預(yù)付款；（2）工程進度款按月支付，支付比例為已完成的工程量的_________%；（3）竣工驗收合格后支付合同總價的_________%；（4）保修期滿后支付合同總價的_________%。2.甲方支付工程款的時間及方式：（1）每月支付工程進度款的時間為每月的________日；（2）支付方式為________。四、工程進度及質(zhì)量要求1.乙方應(yīng)按照甲方要求，在合同工期內(nèi)完成工程；2.工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標準；3.乙方應(yīng)定期向甲方匯報工程進度及質(zhì)量情況。五、工程變更及洽商1.工程變更：在施工過程中，如因設(shè)計變更、地質(zhì)條件變化等原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p或施工內(nèi)容調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議，并調(diào)整合同價款；2.洽商：雙方在施工過程中如有任何爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、安全生產(chǎn)及文明施工1.乙方應(yīng)遵守國家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場安全；2.乙方應(yīng)遵守國家及地方有關(guān)文明施工的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場的文明施工工作。七、違約責任1.甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的_________%；（2）未按合同約定提供施工圖紙、資料等，導(dǎo)致乙方延誤工期的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為延誤工期所造成的損失；（3）未按合同約定提供施工場地、材料等，導(dǎo)致乙方延誤工期的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為延誤工期所造成的損失。2.乙方違約責任：（1）未按合同約定完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價的_________%；（2）未按合同約定保證工程質(zhì)量的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價的_________%；（3）未按合同約定遵守安全生產(chǎn)及文明施工規(guī)定的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為_________%。八、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同有效期為________年，自合同生效之日起計算。十、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議；2.本合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份，具有同等法律效力。甲方（建設(shè)單位）：________________________乙方（施工單位）：________________________簽訂日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念在本合同中，第三方指非甲乙雙方主體，但根據(jù)本合同約定或雙方同意，介入到合同履行過程中，提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理或其他輔助性服務(wù)的獨立法人、自然人或其他組織。二、第三方介入的類型1.設(shè)計監(jiān)理方：負責對工程的設(shè)計、施工進行監(jiān)督管理，確保工程符合設(shè)計要求和規(guī)范。2.質(zhì)量檢測方：負責對工程質(zhì)量進行檢測，確保工程質(zhì)量達到合同約定標準。3.材料供應(yīng)商：提供合同約定的建筑材料、設(shè)備等。4.其他第三方：根據(jù)合同約定或雙方同意，提供其他輔助性服務(wù)的第三方。三、第三方介入的職責與權(quán)利1.設(shè)計監(jiān)理方：（1）職責：對工程設(shè)計、施工進行監(jiān)督管理，確保工程符合設(shè)計要求和規(guī)范。（2）權(quán)利：要求乙方提供施工圖紙、施工方案等相關(guān)資料；對乙方施工過程中的不符合規(guī)范的行為提出整改意見；對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督。2.質(zhì)量檢測方：（1）職責：對工程質(zhì)量進行檢測，確保工程質(zhì)量達到合同約定標準。（2）權(quán)利：對乙方提供的材料、施工過程中的工程質(zhì)量進行檢測；對不合格的工程提出整改意見；對工程質(zhì)量進行評估。3.材料供應(yīng)商：（1）職責：按照合同約定提供合格的建筑材料、設(shè)備等。（2）權(quán)利：要求乙方按照合同約定使用材料；對乙方違反合同約定使用材料的行為提出整改意見。4.其他第三方：（1）職責：根據(jù)合同約定提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理或其他輔助性服務(wù)。（2）權(quán)利：要求乙方按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)；對乙方違反合同約定提出整改意見。四、第三方介入的安排1.甲方應(yīng)在本合同簽訂后________日內(nèi)，將第三方介入的事項通知乙方，并明確第三方介入的具體職責、權(quán)利和義務(wù)。2.乙方應(yīng)按照甲方要求，與第三方進行配合，確保第三方能夠順利開展工作。五、第三方的責任限額1.設(shè)計監(jiān)理方、質(zhì)量檢測方、材料供應(yīng)商等第三方在履行職責過程中，因自身原因造成的損失，由第三方承擔相應(yīng)責任。2.第三方在履行職責過程中，因甲方或乙方原因造成的損失，由甲方或乙方承擔相應(yīng)責任。3.第三方在履行職責過程中，因不可抗力原因造成的損失，由甲乙雙方共同承擔。六、第三方介入的費用1.第三方介入的費用由甲方承擔。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后________日內(nèi)，將第三方介入的費用支付給乙方。3.第三方介入的費用支付方式為________。七、第三方介入的變更1.甲方如需變更第三方，應(yīng)提前________日通知乙方，并說明變更原因。2.乙方應(yīng)在收到變更通知后________日內(nèi)，對變更后的第三方進行確認。3.變更后的第三方應(yīng)繼續(xù)履行原第三方職責，并承擔相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)。八、第三方介入的爭議解決1.第三方介入過程中，甲乙雙方與第三方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、第三方介入的其他事項1.第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的權(quán)利和義務(wù)。2.第三方介入結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行剩余合同內(nèi)容。3.本合同中關(guān)于第三方介入的條款，如有與本合同其他條款沖突之處，以本條款為準。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目可行性研究報告要求：詳細說明項目背景、市場分析、技術(shù)方案、經(jīng)濟效益、風險評估等內(nèi)容。說明：本附件用于證明項目符合國家相關(guān)政策，具有可行性和經(jīng)濟效益。2.工程設(shè)計圖紙及說明要求：提供完整的設(shè)計圖紙，包括平面圖、剖面圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備布置圖等，并附有詳細的說明。說明：本附件是施工的依據(jù)，乙方必須嚴格按照設(shè)計圖紙進行施工。3.工程施工合同要求：合同內(nèi)容應(yīng)包括甲乙雙方的基本信息、工程概況、施工范圍、工期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等。說明：本附件是甲乙雙方簽訂的正式合同，具有法律效力。4.施工組織設(shè)計要求：包括施工方案、進度計劃、資源配置、安全管理措施、文明施工措施等。說明：本附件是施工的指導(dǎo)文件，乙方應(yīng)嚴格按照組織設(shè)計進行施工。5.材料設(shè)備清單要求：詳細列出所需材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。說明：本附件用于甲方核對材料設(shè)備采購情況，確保工程順利進行。6.工程進度報告要求：定期提交工程進度報告，包括已完成工程量、下一步工作計劃、存在問題及解決方案等。說明：本附件用于甲方了解工程進度，確保工程按期完成。7.工程質(zhì)量檢驗報告要求：定期提交工程質(zhì)量檢驗報告，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、不合格項整改措施等。說明：本附件用于甲方了解工程質(zhì)量情況，確保工程質(zhì)量達到合同約定標準。8.工程竣工驗收報告要求：在工程完工后，提交竣工驗收報告，包括工程概況、質(zhì)量評定、驗收結(jié)論等。說明：本附件用于甲方驗收工程，確認工程質(zhì)量合格。9.工程保修期報告要求：在工程保修期內(nèi)，提交保修期報告，包括保修項目、保修內(nèi)容、保修期限等。說明：本附件用于甲方了解保修期內(nèi)的工程維護情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方違約：①未按合同約定支付工程款的，按每日萬分之五支付違約金。示例：若甲方應(yīng)支付工程款100萬元，未按時支付，則每日違約金為500元。②未按合同約定提供施工圖紙、資料等，導(dǎo)致乙方延誤工期的，每延誤一日，甲方應(yīng)支付乙方500元違約金。（2）乙方違約：①未按合同約定完成工程的，按每日萬分之五支付違約金。示例：若合同工期為100天，實際工期延誤30天，則每日違約金為500元。②未按合同約