2025年度綠色建材研發(fā)與應(yīng)用施工合同

2025年度綠色建材研發(fā)與應(yīng)用施工合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鑒于甲方需要乙方提供綠色建材研發(fā)與應(yīng)用施工服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、項(xiàng)目名稱及內(nèi)容1.項(xiàng)目名稱：____________________2.項(xiàng)目內(nèi)容：____________________二、項(xiàng)目地點(diǎn)及工期1.項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________2.工期：自本合同簽訂之日起____個月。三、施工范圍及質(zhì)量要求1.施工范圍：____________________2.質(zhì)量要求：____________________四、施工圖紙及資料1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙及資料進(jìn)行施工。2.甲方提供的施工圖紙及資料應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。五、施工進(jìn)度及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工。2.施工過程中，甲方有權(quán)對施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.施工完成后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可投入使用。六、費(fèi)用及支付方式1.施工費(fèi)用：____________________2.支付方式：____________________3.付款時間：____________________七、違約責(zé)任1.乙方未按合同約定完成施工，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未按合同約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。3.雙方違約責(zé)任的具體約定如下：（1）乙方違約責(zé)任：①逾期完成施工，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付____元違約金。②施工質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，并賠償甲方因此遭受的損失。（2）甲方違約責(zé)任：①逾期支付費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付____元違約金。②甲方因自身原因?qū)е率┕ぶ袛?，?yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的損失。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義及分類（1）中介方：負(fù)責(zé)為甲乙雙方提供信息溝通、協(xié)調(diào)等服務(wù)。（2）監(jiān)理方：負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量符合要求。（3）設(shè)計方：負(fù)責(zé)根據(jù)甲方要求，進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計，提供設(shè)計方案及圖紙。（4）檢測方：負(fù)責(zé)對施工過程中的原材料、產(chǎn)品等進(jìn)行檢測，確保其質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。二、第三方介入程序1.甲方或乙方根據(jù)項(xiàng)目需要，提出引入第三方服務(wù)的申請。2.雙方協(xié)商確定第三方服務(wù)的內(nèi)容、費(fèi)用及期限。3.雙方簽訂第三方服務(wù)合同，明確各方權(quán)利義務(wù)。4.第三方按照主合同及本部分條款履行職責(zé)。三、第三方的責(zé)權(quán)利1.責(zé)任：（1）中介方：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方關(guān)系，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。（2）監(jiān)理方：負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量符合要求，對不合格項(xiàng)目提出整改意見。（3）設(shè)計方：負(fù)責(zé)按照甲方要求，提供設(shè)計方案及圖紙，確保設(shè)計質(zhì)量。（4）檢測方：負(fù)責(zé)對施工過程中的原材料、產(chǎn)品等進(jìn)行檢測，確保其質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。2.權(quán)利：（1）中介方：收取中介服務(wù)費(fèi)用。（2）監(jiān)理方：收取監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用，有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。（3）設(shè)計方：收取設(shè)計服務(wù)費(fèi)用。（4）檢測方：收取檢測服務(wù)費(fèi)用。3.利益：（1）中介方：通過中介服務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。（2）監(jiān)理方：通過監(jiān)理服務(wù)，提升自身品牌影響力。（3）設(shè)計方：通過設(shè)計服務(wù)，獲得項(xiàng)目設(shè)計收益。（4）檢測方：通過檢測服務(wù)，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。四、第三方的責(zé)任限額1.第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.第三方的責(zé)任限額如下：（1）中介方：中介服務(wù)費(fèi)用的一倍。（2）監(jiān)理方：監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用的一倍。（3）設(shè)計方：設(shè)計服務(wù)費(fèi)用的一倍。（4）檢測方：檢測服務(wù)費(fèi)用的一倍。3.上述責(zé)任限額為最高賠償限額，如有超過，由第三方自行承擔(dān)。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的法律關(guān)系由雙方自行協(xié)商確定，本合同不予干涉。2.第三方在履行職責(zé)過程中，如需與其他方進(jìn)行協(xié)調(diào)，應(yīng)遵循甲乙雙方共同協(xié)商一致的原則。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如涉及法律法規(guī)調(diào)整，應(yīng)依法調(diào)整，但不得違反主合同及本部分條款。4.第三方在履行職責(zé)過程中，如出現(xiàn)爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更及退出1.第三方在履行職責(zé)過程中，如需變更或退出，應(yīng)提前____日書面通知甲乙雙方。2.甲方或乙方同意第三方變更或退出的，應(yīng)與第三方簽訂新的服務(wù)合同。3.第三方在履行職責(zé)過程中，如出現(xiàn)重大違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除本合同，并追究第三方責(zé)任。七、其他約定1.本部分條款與主合同內(nèi)容不一致的，以本部分條款為準(zhǔn)。2.本部分條款未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。3.本部分條款作為主合同的附加條款，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工圖紙及資料詳細(xì)要求：施工圖紙應(yīng)包括總平面圖、立面圖、剖面圖、詳圖等。資料應(yīng)包括設(shè)計說明、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。圖紙及資料應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.附件二：第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求：明確第三方服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、期限、權(quán)利義務(wù)等。合同應(yīng)經(jīng)甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）。3.附件三：施工進(jìn)度計劃詳細(xì)要求：包括施工項(xiàng)目、施工順序、開始時間、結(jié)束時間、責(zé)任人等。進(jìn)度計劃應(yīng)與主合同工期相一致。4.附件四：質(zhì)量驗(yàn)收報告詳細(xì)要求：包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收時間、驗(yàn)收結(jié)果、存在問題及整改措施等。驗(yàn)收報告應(yīng)由甲方組織驗(yàn)收，乙方、第三方及監(jiān)理方簽字（或蓋章）。5.附件五：費(fèi)用支付憑證詳細(xì)要求：包括支付時間、支付金額、支付方式、收款人等。憑證應(yīng)真實(shí)、完整、合法。6.附件六：違約金支付憑證詳細(xì)要求：包括違約金金額、支付時間、支付方式、收款人等。憑證應(yīng)真實(shí)、完整、合法。7.附件七：爭議解決相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括協(xié)商記錄、調(diào)解書、仲裁裁決書、法院判決書等。文件應(yīng)真實(shí)、合法、有效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按合同約定完成施工，導(dǎo)致工期延誤。（2）乙方施工質(zhì)量不符合要求，造成返工或損失。（3）甲方未按合同約定支付費(fèi)用。（4）第三方未按合同約定履行職責(zé)，造成損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方違約責(zé)任：工期延誤：每逾期一日，應(yīng)向甲方支付____元違約金。施工質(zhì)量不符合要求：乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，并賠償甲方因此遭受的損失。（2）甲方違約責(zé)任：逾期支付費(fèi)用：每逾期一日，應(yīng)向乙方支付____元違約金。因甲方原因?qū)е率┕ぶ袛?，?yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的損失。（3）第三方違約責(zé)任：違約金：第三方違約金為合同約定服務(wù)費(fèi)用的一倍。損失賠償：第三方應(yīng)賠償因自身原因造成的損失。示例說明：1.乙方未按合同約定完成施工，導(dǎo)致工期延誤3個月。根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)向甲方支付____元違約金。2.甲方未按合同約定支付工程款，導(dǎo)致乙方停工一個月。根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)向乙方支付____元