勞務(wù)清包施工合同范本

勞務(wù)清包施工合同范本

甲方（發(fā)包方）：_____________________

乙方（承包方）：_____________________

鑒于甲方因工程施工需要，乙方具備相應(yīng)的勞務(wù)施工能力，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，就乙方承包甲方工程施工勞務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條工程概況

1.1工程名稱：_____________________

1.2工程地點：_____________________

1.3工程內(nèi)容：_____________________

1.4工程規(guī)模：_____________________

1.5工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二條承包范圍及工作內(nèi)容

2.1乙方承包范圍：_____________________

2.2乙方工作內(nèi)容：_____________________

2.3乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及施工要求，完成上述承包范圍內(nèi)的勞務(wù)工作。

第三條工程質(zhì)量

3.1乙方必須嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求組織施工，工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

3.2乙方應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，對施工質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。

3.3甲方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督，乙方應(yīng)予以配合，并按照甲方的要求進(jìn)行整改。

第四條工程進(jìn)度

4.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的施工進(jìn)度計劃，合理安排施工人員和施工設(shè)備，確保工程進(jìn)度。

4.2因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

4.3因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

第五條安全生產(chǎn)

5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保施工安全。

5.2乙方應(yīng)為施工人員提供符合國家規(guī)定的安全防護(hù)用品，并進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

5.3乙方應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和人員，確保在緊急情況下能夠及時有效地進(jìn)行救援。

5.4發(fā)生安全事故時，乙方應(yīng)立即采取有效措施進(jìn)行處理，并及時向甲方報告。

第六條環(huán)境保護(hù)

6.1乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采取有效措施防止施工過程中對環(huán)境造成污染和破壞。

6.2乙方應(yīng)合理處置施工過程中產(chǎn)生的廢棄物，不得隨意傾倒、堆放。

6.3乙方應(yīng)采取措施減少施工噪音，避免對周圍環(huán)境和居民生活造成影響。

第七條工程款支付

7.1工程款支付方式：_____________________

7.2工程款支付時間：_____________________

7.3工程款支付條件：_____________________

7.4甲方應(yīng)按照約定的時間和方式支付工程款，逾期支付的，應(yīng)按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。

7.5乙方應(yīng)按照約定的時間和方式向甲方開具發(fā)票，逾期開具的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第八條工程變更

8.1工程變更應(yīng)由甲方提出，并以書面形式通知乙方。

8.2乙方接到變更通知后，應(yīng)盡快提出變更方案，并與甲方協(xié)商確定。

8.3工程變更導(dǎo)致工程量增加或減少的，雙方應(yīng)按照實際工程量調(diào)整工程款。

8.4工程變更導(dǎo)致工程期限延長或縮短的，雙方應(yīng)協(xié)商確定。

第九條工程驗收

9.1工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告，并申請工程驗收。

9.2甲方應(yīng)在接到竣工報告后____日內(nèi)組織工程驗收。

9.3工程驗收合格后，雙方應(yīng)簽署工程驗收報告。

9.4工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第十條工程保修

10.1工程竣工驗收合格后，乙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定承擔(dān)工程保修責(zé)任。

10.2保修期限為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。

10.3保修期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方的通知及時進(jìn)行維修，并承擔(dān)維修費用。

10.4因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第十一條違約責(zé)任

11.1甲方逾期支付工程款的，應(yīng)按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。

11.2乙方逾期完成工程的，應(yīng)按照逾期工程款的____%支付違約金。

11.3乙方工程質(zhì)量不合格的，應(yīng)按照不合格工程款的____%支付違約金。

11.4乙方違反安全生產(chǎn)規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

11.5乙方違反環(huán)境保護(hù)規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

11.6雙方違反其他約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第十二條爭議解決

12.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。

12.2在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院判決或裁定另有規(guī)定。

第十三條合同變更和解除

13.1本合同的變更和解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

13.2一方要求變更或解除合同的，應(yīng)提前____日通知對方。

13.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可以解除合同，并互不承擔(dān)違約責(zé)任。

第十四條其他約定

14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________________

日期：____年____