2025年度家庭裝修施工合同變更與調整范本

2025年度家庭裝修施工合同變更與調整范本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：地址：_______地址：_______鑒于甲方擬對位于_______的房屋進行裝修，乙方愿意承接該裝修工程，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內容：_______4.工程面積：_______5.工程預算：_______二、工程變更與調整1.甲方同意對原合同中約定的工程內容進行如下變更：（1）_______（2）_______（3）_______2.乙方同意對原合同中約定的工程內容進行如下調整：（1）_______（2）_______（3）_______三、工程進度與驗收1.工程開工日期：_______2.工程竣工日期：_______3.工程驗收標準：_______4.工程驗收程序：_______四、工程款支付（1）_______（2）_______（3）_______（4）_______2.乙方應在工程款支付后七個工作日內，向甲方提供相應的發(fā)票。五、違約責任1.甲方違約責任：（1）若甲方未按時支付工程款，應向乙方支付_______%的違約金。（2）若甲方擅自變更工程內容，導致乙方損失，甲方應承擔相應責任。2.乙方違約責任：（1）若乙方未按時完成工程，應向甲方支付_______%的違約金。（2）若乙方施工質量不符合約定，應承擔修復或重新施工的責任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.爭議解決過程中，雙方應繼續(xù)履行本合同。七、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個人或組織，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設計方、材料供應商、工程咨詢機構等。二、第三方介入的必要性1.甲方或乙方在履行本合同過程中，如需引入第三方提供服務或協(xié)助，應提前向對方書面告知，并經對方同意后方可引入。（1）提高工程質量和效率；（2）確保工程款的合理使用；（3）保障甲乙雙方的合法權益；（4）提供專業(yè)咨詢和服務。三、第三方責任限額1.第三方在本合同中的責任限額由甲乙雙方在引入第三方時協(xié)商確定，并在本合同中予以明確。2.若第三方因自身原因導致工程出現(xiàn)質量問題或延誤工期，其責任限額不得超過甲乙雙方約定的金額。（1）因設計不合理導致的質量問題；（2）因材料不合格導致的質量問題；（3）因施工不規(guī)范導致的質量問題；（4）因延誤工期造成的損失。四、第三方的責權利1.第三方在履行本合同過程中的責任：（1）按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、高效的服務；（2）保證提供的服務符合國家相關標準和規(guī)定；（3）對提供的服務質量負責；（4）遵守本合同的約定。2.第三方的權利：（1）根據(jù)甲乙雙方的要求，收取相應的服務費用；（2）在履行職責過程中，有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；（3）在合同約定的范圍內，有權對工程進度、質量、成本等方面進行監(jiān)督。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方的關系：（1）第三方應按照本合同的約定，向甲方提供服務；（2）甲方有權要求第三方提供相關證明材料，以證明其履行了合同約定的義務；（3）若第三方未履行合同義務，甲方有權要求乙方承擔相應的責任。2.第三方與乙方的關系：（1）第三方應按照本合同的約定，向乙方提供服務；（2）乙方有權要求第三方提供相關證明材料，以證明其履行了合同約定的義務；（3）若第三方未履行合同義務，乙方有權要求甲方承擔相應的責任。3.第三方與其他各方的關系：（2）第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）第三方在履行職責過程中，不得損害甲乙雙方的合法權益。六、第三方介入的程序1.甲方或乙方需引入第三方時，應提前向對方書面告知，并經對方同意后方可引入。2.雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方在本合同中的責任、權利和義務。3.雙方應將第三方協(xié)議作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。七、變更與調整1.若第三方介入后，對工程進度、質量、成本等方面產生影響，甲乙雙方應根據(jù)實際情況進行相應的變更與調整。2.變更與調整的內容應在本合同中予以明確，并經甲乙雙方和第三方共同確認。八、爭議解決1.若第三方介入過程中出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.爭議解決過程中，第三方應繼續(xù)履行本合同。4.第三方介入的爭議解決，不影響甲乙雙方之間的合同關系。九、其他約定1.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方和第三方各執(zhí)一份，自各方簽字（或蓋章）之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙及設計文件：包括但不限于平面圖、立面圖、剖面圖、細部節(jié)點圖等，要求圖紙清晰、完整，并符合國家相關設計規(guī)范。2.工程預算書：詳細列出工程各項費用，包括材料費、人工費、機械費、管理費等，要求預算合理、準確。3.工程進度計劃：明確工程各個階段的開始和結束時間，以及關鍵節(jié)點的控制時間。4.材料清單及質量保證書：列出工程所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等信息，并附上材料供應商的質量保證書。5.施工組織設計：包括施工方案、施工工藝、施工順序、安全措施等，要求方案科學、合理。6.施工合同變更記錄：記錄工程實施過程中發(fā)生的變更事項，包括變更原因、變更內容、變更金額等。7.工程驗收報告：包括驗收時間、驗收人員、驗收結論等，要求驗收過程規(guī)范、完整。8.工程款支付憑證：包括付款時間、付款金額、付款方式等，要求憑證真實、有效。9.第三方協(xié)議：包括中介方、監(jiān)理方、設計方、材料供應商、工程咨詢機構等與甲乙雙方簽訂的協(xié)議。10.爭議解決文件：包括爭議解決過程中的協(xié)商記錄、調解協(xié)議、訴訟判決書等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方違約行為：未按時支付工程款；隱瞞工程實際情況，導致乙方損失；擅自變更工程內容，造成乙方額外費用；未按時提供施工場地或相關資料。（2）乙方違約行為：未按時完成工程；施工質量不符合約定；使用不合格材料；擅自停工或拖延工期；未按時提交工程驗收報告。（3）第三方違約行為：未按時提供專業(yè)服務；提供的服務不符合約定；損害甲乙雙方的合法權益。2.責任認定標準：（1）甲方違約責任：未按時支付工程款，應向乙方支付_______%的違約金；隱瞞工程實際情況，應賠償乙方相應損失；擅自變更工程內容，應承擔乙方額外費用；未按時提供施工場地或相關資料，應承擔相應責任。（2）乙方違約責任：未按時完成工程，應向甲方支付_______%的違約金；施工質量不符合約定，應修復或重新施工；使用不合格材料，應承擔相應責任；擅自停工或拖延工期，應承擔相應責任；未按時提交工程驗收報告，應承擔相應責任。（3）第三方違約責任：未按時提供專業(yè)服務，應向甲乙雙方支付_______%的違約金；提供的服務不符合約定，應承擔相應責任；損害甲乙雙方的合法權益，應承擔相應責任。示例說明：1.甲方