2025年度建筑工程防水施工合同

2025年度建筑工程防水施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________鑒于甲方擬對位于____________________的建筑工程進行防水施工，乙方愿意接受甲方的委托，按照本合同約定進行施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點：____________________3.工程規(guī)模：____________________4.工程內容：____________________5.工程預算：____________________二、合同工期1.合同工期：自本合同簽訂之日起____個月。2.乙方應在合同工期內完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付____元違約金。三、施工質量1.乙方應嚴格按照國家有關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量符合設計要求。2.乙方應建立健全質量保證體系，對施工過程中的質量問題進行及時整改。3.甲方有權對施工質量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應在接到通知后____日內進行整改。四、施工材料1.乙方應使用符合國家質量標準的防水材料，并保證材料質量。2.乙方應在施工前將材料清單提交甲方審核，經(jīng)甲方同意后方可使用。3.乙方應保證材料供應及時，如因材料供應不及時導致工期延誤，乙方應承擔相應責任。五、工程款支付1.甲方應在合同簽訂后____日內支付合同總價款的____%作為預付款。2.乙方完成工程量達到合同約定比例后，甲方應在____日內支付相應比例的工程款。3.工程驗收合格后，甲方應在____日內支付剩余工程款。4.甲方有權根據(jù)施工進度和質量情況對工程款支付進行調整。六、違約責任1.乙方如未按合同約定完成施工任務，每延誤一日，應向甲方支付____元違約金。2.乙方如使用不合格材料，應承擔由此產生的全部責任，并賠償甲方損失。3.甲方如未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付____元違約金。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________附件：1.工程施工圖紙2.防水材料清單3.其他相關資料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外的任何自然人與法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理方、檢測方、設計方、咨詢方、材料供應商、施工設備租賃方等。二、第三方介入目的1.監(jiān)理方：負責監(jiān)督工程進度、質量，確保施工過程符合合同約定和國家相關標準。2.檢測方：負責對施工過程中的材料、工程實體進行檢測，確保工程質量。3.設計方：負責對工程進行設計，并對施工過程中的設計變更進行審核。4.咨詢方：為甲方和乙方提供技術、管理等方面的咨詢服務。5.材料供應商：負責提供符合國家質量標準的防水材料。6.施工設備租賃方：負責提供施工所需的設備，確保施工順利進行。三、第三方責任限額1.監(jiān)理方：對工程質量、進度、安全等方面的責任，不得超過其監(jiān)理服務合同約定的責任限額。2.檢測方：對檢測結果的準確性負責，但如因檢測設備或方法原因導致檢測結果不準確，其責任限額為檢測費用的一倍。3.設計方：對設計方案的合理性和可行性負責，但如因設計錯誤導致工程損失，其責任限額為設計合同總金額的一倍。4.咨詢方：對其提供的咨詢服務結果負責，但如因咨詢意見錯誤導致工程損失，其責任限額為咨詢費用的一倍。5.材料供應商：對材料的質量負責，但如因材料本身質量問題導致工程損失，其責任限額為材料采購總價的一倍。6.施工設備租賃方：對提供的施工設備的質量和安全性負責，但如因設備原因導致工程損失，其責任限額為設備租賃費用的一倍。四、第三方介入程序1.甲方和乙方在合同簽訂前應明確需要介入的第三方，并與第三方簽訂相關協(xié)議。2.第三方應在合同簽訂后____日內，向甲方和乙方提交其資質證明、服務內容、責任限額等相關文件。3.甲方和乙方應在____日內對第三方提交的文件進行審核，確認無誤后，第三方方可介入。五、第三方與其他各方的關系1.第三方在履行職責過程中，應遵守國家相關法律法規(guī)，尊重甲乙雙方的權利。2.第三方不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。3.第三方在履行職責過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在爭議，應及時通報甲乙雙方，并協(xié)助解決。4.第三方如需變更服務內容或增加服務，應經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂補充協(xié)議。六、第三方介入費用的承擔1.監(jiān)理費、檢測費、設計費、咨詢費等由甲方承擔。2.材料費、施工設備租賃費等由甲方或乙方根據(jù)合同約定承擔。3.甲方和乙方應根據(jù)第三方提供的文件，合理確定第三方介入費用。七、第三方介入爭議的處理1.第三方在履行職責過程中，如與甲乙雙方發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、第三方介入的終止1.如第三方在履行職責過程中，存在嚴重違約行為，甲乙雙方有權解除與第三方的協(xié)議。2.第三方介入期限屆滿，甲乙雙方可根據(jù)工程實際情況，決定是否繼續(xù)聘請第三方。3.第三方介入結束后，甲乙雙方應共同對第三方的履約情況進行評估，并形成書面報告。九、本條款未盡事宜，甲乙雙方可根據(jù)實際情況另行協(xié)商確定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程施工圖紙詳細要求：提供完整、準確的工程施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖、節(jié)點詳圖等，確保圖紙符合設計要求和施工規(guī)范。說明：圖紙應經(jīng)設計方簽字蓋章，并附有設計說明和技術要求。2.防水材料清單詳細要求：列出所有防水材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產地、品牌等信息，確保材料符合國家標準和合同約定。說明：材料清單應由乙方提供，并經(jīng)甲方審核確認。3.工程量清單詳細要求：詳細列出工程量，包括各個分項工程的工程量、單位、單價、總價等，確保工程量清單的準確性和完整性。說明：工程量清單應由乙方提供，并經(jīng)甲方審核確認。4.施工進度計劃詳細要求：制定詳細的施工進度計劃，包括各個分項工程的施工時間、開始日期、結束日期等，確保施工進度符合合同約定。說明：進度計劃應由乙方提供，并經(jīng)甲方審核確認。5.施工組織設計詳細要求：提供詳細的施工組織設計，包括施工方案、施工方法、施工工藝、質量保證措施、安全措施等。說明：施工組織設計應由乙方提供，并經(jīng)甲方審核確認。6.質量保證體系文件詳細要求：建立完善的質量保證體系，包括質量管理制度、質量檢驗標準、質量責任制度等文件。說明：質量保證體系文件應由乙方提供，并經(jīng)甲方審核確認。7.安全生產許可證詳細要求：提供乙方擁有的安全生產許可證，確保乙方具備安全生產條件。說明：安全生產許可證應由乙方提供。8.第三方服務協(xié)議詳細要求：與第三方簽訂的服務協(xié)議，包括監(jiān)理協(xié)議、檢測協(xié)議、設計協(xié)議等，明確各方的權利和義務。說明：第三方服務協(xié)議應由甲乙雙方分別與第三方簽訂。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按合同約定完成施工任務，導致工期延誤。責任認定標準：每延誤一日，乙方應向甲方支付____元違約金。示例說明：乙方應在合同約定的工期內完成施工，實際工期延誤3天，則乙方應支付3×____元違約金。2.違約行為：乙方使用不合格材料，導致工程質量問題。責任認定標準：乙方應承擔由此產生的全部責任，并賠償甲方損失。示例說明：乙方使用不合格材料導致防水層出現(xiàn)裂縫，造成甲方經(jīng)濟損失，乙方應賠償甲方經(jīng)濟損失并承擔相應違約責任。3.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。責任認定標準：每延誤一日，甲方應向乙方支付____元違約金。示例說明：甲方應在合同約定的支付時間內支付工程款，實際支付時間延誤5天，則甲方應支付5×____元違約金。4.違約行為：第三方在履行職責過程中出現(xiàn)重大失誤。責任認定標準：根據(jù)第三方服務協(xié)議中