冷庫制作合同范本

冷庫制作合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方委托乙方進行冷庫制作事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：冷庫制作項目

1.2項目地點：____________________

1.3項目內容：乙方為甲方設計、制造、安裝、調試一座符合甲方需求的冷庫。

二、雙方權利與義務

2.1甲方權利與義務：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成冷庫制作項目；

（2）甲方應按照合同約定支付乙方工程款項；

（3）甲方應配合乙方進行現(xiàn)場施工，確保施工順利進行；

（4）甲方應承擔因自身原因導致的施工延誤、停工等責任。

2.2乙方權利與義務：

（1）乙方應按照甲方要求，在約定的時間內完成冷庫設計、制造、安裝、調試等工作；

（2）乙方應保證冷庫制作項目的質量、安全、環(huán)保，符合國家相關標準；

（3）乙方應承擔因自身原因導致的施工延誤、停工等責任；

（4）乙方應按照合同約定，提供必要的施工圖紙、技術資料等。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：冷庫制作項目的總價款為人民幣__________元。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方人民幣__________元作為預付款；

（2）乙方完成冷庫安裝調試并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方人民幣__________元；

（3）乙方在項目實施過程中，如因甲方原因導致項目延期，甲方應按照合同約定支付乙方相應的延期費用。

四、工期及驗收

4.1工期：乙方應在合同簽訂后__________個工作日內完成冷庫制作項目。

4.2驗收：

（1）乙方完成冷庫制作項目后，甲方應按照合同約定進行驗收；

（2）驗收合格后，甲方應在驗收合格之日起__________個工作日內支付乙方相應的款項；

（3）驗收不合格的，乙方應在甲方提出整改要求后__________個工作日內完成整改，直至驗收合格。

五、違約責任

5.1甲方違約責任：

（1）甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付_____%的違約金；

（2）甲方未在約定時間內完成驗收，應向乙方支付_____%的違約金。

5.2乙方違約責任：

（1）乙方未按合同約定完成冷庫制作項目，應向甲方支付_____%的違約金；

（2）乙方在施工過程中造成安全事故，應承擔相應的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.冷庫制作項目設計圖紙

2.冷庫制作項目施工方案

3.冷庫制作項目材料清單

4.冷庫制作項目設備清單

5.乙方資質證明文件

6.乙方相關人員資質證明文件

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____________年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障自身冷鏈物流需求，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行冷庫制作，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)理單位，以確保項目質量與進度。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：冷鏈物流冷庫制作項目

1.2項目地點：____________________

1.3項目內容：乙方為甲方設計、制造、安裝、調試一座符合甲方需求的冷庫。丙方負責對冷庫制作項目進行全過程監(jiān)理。

二、第三方主體職責

2.1丙方職責：

（1）對乙方的設計、制造、安裝、調試工作進行全過程監(jiān)理，確保項目質量符合國家相關標準；

（2）監(jiān)督乙方按照合同約定的時間、進度完成項目；

（3）對乙方提供的材料、設備進行檢驗，確保其符合合同要求；

（4）對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見，并督促乙方及時整改；

（5）參與項目驗收，對驗收結果進行確認。

三、甲方權利與義務

3.1甲方權利：

（1）要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成冷庫制作項目；

（2）要求丙方對乙方的工作進行全過程監(jiān)理；

（3）在項目實施過程中，有權對乙方的工作提出建議和意見；

（4）對項目驗收結果享有最終決定權。

3.2甲方義務：

（1）按照合同約定支付乙方工程款項；

（2）配合乙方進行現(xiàn)場施工，確保施工順利進行；

（3）承擔因自身原因導致的施工延誤、停工等責任。

四、乙方權利與義務

4.1乙方權利：

（1）要求甲方按照合同約定支付工程款項；

（2）在項目實施過程中，有權對施工過程中出現(xiàn)的問題提出解決方案。

4.2乙方義務：

（1）按照甲方要求，在約定的時間內完成冷庫設計、制造、安裝、調試等工作；

（2）保證冷庫制作項目的質量、安全、環(huán)保，符合國家相關標準；

（3）承擔因自身原因導致的施工延誤、停工等責任；

（4）按照合同約定，提供必要的施工圖紙、技術資料等。

五、丙方權利與義務

5.1丙方權利：

（1）要求甲方、乙方提供必要的資料和條件，以便進行監(jiān)理工作；

（2）對甲方、乙方進行必要的監(jiān)督檢查。

5.2丙方義務：

（1）對冷庫制作項目進行全過程監(jiān)理，確保項目質量符合國家相關標準；

（2）按照合同約定，對乙方的工作進行監(jiān)督，確保項目進度符合要求；

（3）對乙方提供的材料、設備進行檢驗，確保其符合合同要求。

六、違約責任及限制條款

6.1乙方違約責任：

（1）未按合同約定完成冷庫制作項目，應向甲方支付_____%的違約金；

（2）在施工過程中造成安全事故，應承擔相應的法律責任；

（3）因乙方原因導致項目進度延誤，應向甲方支付_____%的違約金。

6.2丙方違約責任：

（1）未按合同約定進行監(jiān)理工作，應向甲方支付_____%的違約金；

（2）因丙方原因導致項目質量不符合要求，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方及丙方另行協(xié)商解決。

九、第三方介入的意義與目的

9.1第三方丙方的介入，有助于確保冷庫制作項目的質量與進度，降低甲方在項目實施過程中的風險。

9.2丙方的專業(yè)監(jiān)理，有助于甲方在項目實施過程中獲得更專業(yè)的建議和指導，提高項目的整體效益。

十、甲方為主導的目的與意義

10.1甲方作為合同主導方，有權對乙方的工作進行監(jiān)督和指導，確保項目符合甲方需求。

10.2甲方的主導地位，有助于在項目實施過程中維護自身權益，降低項目風險。

附件：

1.冷庫制作項目設計圖紙

2.冷庫制作項目施工方案

3.冷庫制作項目材料清單

4.冷庫制作項目設備清單

5.乙方資質證明文件

6.乙方相關人員資質證明文件

7.丙方資質證明文件

8.丙方相關人員資質證明文件

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

丙方（蓋章）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____________年__月__日

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)冷庫制造商，為滿足甲方（以下簡稱“甲方”）的冷庫建設需求，特委托丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)理單位，以確保項目質量與進度。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方冷庫建設項目

1.2項目地點：____________________

1.3項目內容：乙方為甲方設計、制造、安裝、調試一座符合甲方需求的冷庫。丙方負責對冷庫建設項目的監(jiān)理工作。

二、第三方主體職責

2.1丙方職責：

（1）對乙方的設計、制造、安裝、調試工作進行全過程監(jiān)理，確保項目質量符合國家相關標準；

（2）監(jiān)督乙方按照合同約定的時間、進度完成項目；

（3）對乙方提供的材料、設備進行檢驗，確保其符合合同要求；

（4）對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見，并督促乙方及時整改；

（5）參與項目驗收，對驗收結果進行確認。

三、乙方權利與義務

3.1乙方權利：

（1）要求甲方按照合同約定支付工程款項；

（2）在項目實施過程中，有權對施工過程中出現(xiàn)的問題提出解決方案；

（3）對丙方的監(jiān)理工作進行監(jiān)督，確保監(jiān)理工作的公正性；

（4）在項目驗收合格后，有權要求甲方支付尾款。

3.2乙方義務：

（1）按照甲方要求，在約定的時間內完成冷庫設計、制造、安裝、調試等工作；

（2）保證冷庫建設項目的質量、安全、環(huán)保，符合國家相關標準；

（3）承擔因自身原因導致的施工延誤、停工等責任；

（4）按照合同約定，提供必要的施工圖紙、技術資料等。

四、甲方權利與義務

4.1甲方權利：

（1）要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成冷庫建設項目；

（2）對丙方的監(jiān)理工作進行監(jiān)督，確保監(jiān)理工作的有效性；

（3）在項目驗收合格后，有權要求乙方進行必要的售后服務。

4.2甲方義務：

（1）按照合同約定支付乙方工程款項；

（2）配合乙方進行現(xiàn)場施工，確保施工順利進行；

（3）承擔因自身原因導致的施工延誤、停工等責任。

五、違約責任及限制條款

5.1甲方違約責任：

（1）未按合同約定支付工程款，應向乙方支付_____%的違約金；

（2）未在約定時間內完成驗收，應向乙方支付_____%的違約金。

5.2乙方違約責任：

（1）未按合同約定完成冷庫建設項目，應向甲方支付_____%的違約金；

（2）在施工過程中造成安全事故，應承擔相應的法律責任；

（3）因乙方原因導致項目進度延誤，應向甲方支付_____%的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方及丙方另行協(xié)商解決。

八、乙方為主導的目的與意義

8.1乙方作為專業(yè)冷庫制造商，對項目具有主導地位，有助于確保項目質量與進度，維護自身合法權益。

8.2乙方的主導地位，有助于在項目實施過程中發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，提高項目的整體效益。

九、弱化甲方為主導的意義和目的

9.1甲方在合同中的主導地位相對弱化，有助于乙方在項目實施過程中發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，提高項目效率。

9.2甲方的主導地位弱化，有助于減少不必要的溝通成本，使項目更加順利地進行。

附件：

1.冷庫建設項目設計圖紙

2