因甲方原因工期延誤 理賠合同范本8篇

因甲方原因工期延誤理賠合同范本8篇篇1本合同由以下雙方簽訂：甲方：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX鑒于甲方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，給乙方造成了經(jīng)濟損失，雙方在平等自愿的基礎上，達成如下理賠協(xié)議：一、理賠事項甲方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，未能按照合同約定時間完成工程，給乙方造成了經(jīng)濟損失。具體損失包括但不限于：1.乙方因甲方工期延誤而導致的額外費用支出；2.乙方因甲方工期延誤而導致的利潤損失；3.乙方因甲方工期延誤而導致的其他經(jīng)濟損失。二、理賠金額雙方協(xié)商一致，甲方應向乙方支付理賠金額為人民幣XXXXXX元。該金額已充分考慮了乙方的實際損失及可能的后續(xù)費用。三、支付方式甲方應在本合同簽訂之日起XX個工作日內(nèi)，將理賠金額支付至乙方指定賬戶。支付方式如下：1.銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應通過其開戶銀行將理賠金額轉(zhuǎn)賬至乙方指定賬戶；2.支票：甲方可向乙方開具支票，支票金額為理賠金額；3.其他雙方認可的支付方式。四、工期延誤原因及責任甲方工期延誤的原因主要是：XXXXXX（具體原因可詳細說明）。對此，甲方承擔全部責任。具體責任包括但不限于：1.甲方應承擔因工期延誤而產(chǎn)生的額外費用；2.甲方應承擔因工期延誤而導致的利潤損失；3.甲方應承擔因工期延誤而產(chǎn)生的其他經(jīng)濟損失。五、合同解除及違約責任1.若甲方未按照本合同約定時間支付理賠金額，乙方有權解除本合同。自乙方發(fā)出解除合同通知之日起，本合同即行解除。合同解除后，甲方應承擔全部違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償乙方實際損失等；2.若乙方在合同履行過程中存在違約行為，導致甲方遭受損失，乙方應承擔全部違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償甲方實際損失等。同時，甲方有權解除本合同；3.因不可抗力因素導致合同不能繼續(xù)履行的，雙方均可解除合同，并依據(jù)相關法律法規(guī)處理。六、爭議解決及管轄法院1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；2.若協(xié)商無果，任何一方均可向乙方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應遵循法院的判決結(jié)果執(zhí)行；3.本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國法律。七、其他事項1.雙方在簽訂本合同時，應仔細閱讀合同條款，并對合同條款的含義、內(nèi)容及法律后果有清晰的認識和了解；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同文本具有同等法律效力；3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本合同條款相沖突的，以補充協(xié)議為準；4.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。如因故不能簽字或蓋章的，可委托代表簽字或蓋章，但需提供委托書。委托書應詳細說明委托事項、委托權限及委托期限等；5.本合同中的所有附件均為合同的有效組成部分，與合同正文具有同等法律效力。如附件與合同條款相沖突的，以附件為準。但附件不得違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定及公序良俗原則。篇2甲方（全稱）：_________乙方（全稱）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平的原則，就甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`理賠事宜達成如下協(xié)議：一、合同背景甲方與乙方于_____年_____月_____日簽訂了《建設工程施工合同》，約定乙方為甲方承建位于_____市_____區(qū)的_____項目，合同總價為_____元，工期為_____天。由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，現(xiàn)雙方就理賠事宜達成如下協(xié)議。二、工期延誤原因及責任認定1.甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的具體事項包括但不限于：（1）甲方未按時支付工程進度款或未按時完成設計交底；（2）甲方提供的施工圖紙或設計變更未及時交付給乙方；（3）甲方未按時辦理施工許可證或未按時完成拆遷工作；（4）甲方要求乙方在合同約定之外增加工程量或變更施工內(nèi)容；（5）甲方未按時支付材料款或未按時完成材料采購工作。2.甲方對以上原因?qū)е碌墓て谘诱`承擔全部責任，并同意按照以下方式進行理賠。三、理賠方式及金額1.甲方同意按照每延誤一天支付_____元的方式向乙方支付工期延誤違約金。具體計算方式如下：延誤天數(shù)×每天違約金金額=總違約金金額。2.甲方同意在支付違約金的同時，向乙方支付因工期延誤造成的額外損失。額外損失包括但不限于：（1）乙方為追趕工期而增加的人工、材料、機械等費用；（2）乙方因工期延誤而導致的其他合同違約或損失。3.甲方同意在支付違約金和額外損失的同時，向乙方支付_____元的獎金，以表彰乙方在工期延誤期間表現(xiàn)出的合作與諒解。四、支付時間節(jié)點及方式1.甲方同意在以下時間節(jié)點向乙方支付違約金和額外損失：（1）在復工令發(fā)布后_____天內(nèi)，向乙方支付復工令發(fā)布前延誤天數(shù)的違約金和額外損失；（2）在復工令發(fā)布后每滿_____天，向乙方支付該時間段內(nèi)的違約金和額外損失。2.甲方同意通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付違約金和額外損失，具體賬戶信息如下：（1）開戶銀行：_____；（2）賬戶名稱：_____；（3）賬號：_____。五、爭議解決及法律適用1.如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國相關法律法規(guī)。六、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至項目竣工驗收合格之日止。2.如甲方原因?qū)е鹿て谘诱`得到妥善解決，雙方可協(xié)商終止本合同。合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。七、其他約定事項1.雙方同意在本合同履行過程中保密所有與本合同相關的商業(yè)機密和技術資料。2.雙方同意在本合同履行過程中積極配合，確保項目順利進行。如因不可抗力或其他不可歸責于雙方的原因?qū)е马椖繜o法按時完成，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。3.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。具有同等法律效力。甲方（簽字蓋章）：_________日期：_____年_____月_____日乙方（簽字蓋章）：_________日期：_____年_____月_____日篇3甲方：XXX（以下簡稱甲方）乙方：XXX（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，為明確雙方的權利和義務，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`理賠事宜達成以下協(xié)議，以茲共同遵守：一、工程概況1.工程名稱：XXX項目2.工程地點：XXX3.承包范圍：XXX4.合同工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、甲方原因工期延誤情況說明1.甲方未能按照合同約定提供必要的設計資料、施工圖紙、設備及材料等，導致乙方無法正常施工。2.甲方未能及時支付工程款項，影響乙方的正常施工進度。3.甲方在施工過程中頻繁變更設計，導致乙方需要重新調(diào)整施工方案，影響施工進度。4.甲方未能及時解決施工過程中的技術難題，影響乙方的施工效率。5.甲方在施工過程中未能遵守相關法律法規(guī)及規(guī)定，導致工程受到相關部門處罰，影響施工進度。三、理賠范圍及標準1.因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方有權向甲方提出理賠。2.理賠范圍包括但不限于：人工費、材料費、機械費、管理費等因工期延誤產(chǎn)生的額外費用。3.理賠標準根據(jù)乙方實際損失情況，經(jīng)雙方協(xié)商確定。四、理賠程序1.乙方在發(fā)現(xiàn)因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`時，應及時向甲方書面說明情況，并提出理賠申請。2.甲方在收到乙方的理賠申請后，應及時進行核實，并在XX個工作日內(nèi)給予書面回復。3.若甲方對乙方的理賠申請有異議，雙方可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟解決。五、其他約定1.雙方應嚴格遵守本合同的約定，任何一方違約的，應承擔相應的法律責任。2.本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議；補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程竣工驗收之日止。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無果，任何一方均可將爭議提交仲裁機構仲裁或向人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他條款仍應繼續(xù)履行。3.仲裁或判決結(jié)果對雙方具有法律約束力，雙方應嚴格遵守并履行。七、合同終止1.因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，且甲方未能按照本合同約定進行理賠的，乙方有權終止本合同，并保留向甲方追究法律責任的權利。2.本合同因一方違約或雙方協(xié)商一致提前終止的，雙方應按照本合同約定的權利和義務進行清算。甲方應支付乙方因工期延誤產(chǎn)生的額外費用和損失；乙方應返還甲方已支付但未完成工程的款項。3.合同終止后，雙方應盡快完成清算工作，并互相配合辦理相關手續(xù)。若一方未能按時完成清算或未配合另一方辦理相關手續(xù)的，應承擔相應的法律責任。八、附則1.本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期至工程竣工驗收之日止。3.未盡事宜及特殊情況的處理方式可另行簽訂補充協(xié)議或參考相關法律法規(guī)及規(guī)定執(zhí)行。但補充協(xié)議與法律法規(guī)及規(guī)定有沖突的應以法律法規(guī)及規(guī)定為準。篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.承包范圍：_________4.工程內(nèi)容：_________二、工期延誤原因及責任1.因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`包括以下幾種情況：（1）甲方未按照合同約定支付預付款或進度款；（2）甲方未按照合同約定提供原材料、設備或場地的；（3）甲方對工程設計進行重大修改，導致工程量增加的；（4）甲方因自身原因無法履行合同義務的。2.因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，甲方應承擔以下責任：（1）甲方應根據(jù)合同約定支付相應的違約金；（2）甲方應賠償乙方因工期延誤造成的全部損失，包括但不限于直接損失和間接損失。三、理賠金額及支付方式1.因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方有權要求甲方賠償全部損失。具體賠償金額應根據(jù)乙方的實際損失情況確定，包括但不限于以下幾個方面：（1）人員工資及福利待遇；（2）設備租賃費用；（3）材料損耗及補充費用；（4）其他因工期延誤造成的額外支出。2.甲方應在工程竣工驗收后，根據(jù)乙方的實際損失情況，向乙方支付相應的賠償金。具體支付方式如下：（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）支票或本票；（3）其他雙方約定的支付方式。四、爭議解決及法律適用1.因本合同引起的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。五、其他條款1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.乙方在收到甲方支付的賠償金后，應向甲方出具正式發(fā)票。4.本合同項下的所有權利與義務不得轉(zhuǎn)讓給第三方。如有違反，違約方應承擔全部法律責任。5.甲方應按時向乙方提供必要的施工資料，以便乙方順利進行施工。如甲方未能按時提供施工資料，導致工期延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。6.乙方應嚴格按照合同約定進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。如因乙方施工質(zhì)量問題導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。篇5合同編號：XXXXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，因甲方原因工期延誤，乙方需向甲方進行理賠。經(jīng)過友好協(xié)商，雙方達成以下合同：一、合同背景甲方與乙方于XXXX年XX月XX日簽訂了《建設工程施工合同》，約定乙方在約定的工期內(nèi)完成甲方的工程建設。由于甲方的原因，導致工期延誤，給乙方造成了經(jīng)濟損失。為了明確雙方的權利和義務，特簽訂本合同。二、合同內(nèi)容1.甲方原因工期延誤的認定甲方原因工期延誤是指因甲方過錯導致的工期延誤，包括但不限于以下情況：（1）甲方未按照合同約定支付工程款；（2）甲方未按照合同約定提供材料；（3）甲方未按照合同約定完成拆遷、清障等工作；（4）甲方未按照合同約定辦理施工許可等手續(xù)；（5）甲方其他過錯導致的工期延誤。2.理賠金額的計算方法乙方因甲方原因工期延誤所造成的經(jīng)濟損失，包括但不限于以下方面：（1）工期延誤期間的人工費、材料費、機械使用費等直接損失；（2）因工期延誤導致的合同違約賠償金；（3）因工期延誤導致的其他經(jīng)濟損失。具體理賠金額的計算方法，根據(jù)乙方的實際損失情況，由雙方協(xié)商確定。3.理賠期限及支付方式（1）理賠期限：乙方應在工期延誤發(fā)生后及時與甲方溝通，并提供相關證明材料，以便甲方進行理賠。甲方應在收到乙方證明材料后盡快進行核實并支付理賠款項。（2）支付方式：理賠款項應通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付到乙方指定的賬戶。具體支付方式由雙方協(xié)商確定。三、違約責任及爭議解決方式1.違約責任：如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。對于因甲方原因工期延誤導致的乙方損失，甲方應承擔全部責任并進行賠償。2.爭議解決方式：如雙方因合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟等方式解決。具體爭議解決方式由雙方協(xié)商確定。四、合同生效時間及有效期1.合同生效時間：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同有效期：本合同有效期為合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。如工程竣工驗收合格后因甲方原因工期延誤導致乙方損失的，乙方有權繼續(xù)向甲方主張權利。五、其他約定事項1.雙方應本著誠實信用的原則履行本合同，確保合同的順利實施。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）：XXXXXX（蓋章）法定代表人：XXXXXX（簽字）日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX（蓋章）法定代表人：XXXXXX（簽字）篇6甲方（承包方）：[甲方公司名稱]乙方（發(fā)包方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`事宜，達成以下理賠協(xié)議：一、工期延誤情況說明自合同簽訂之日起，甲方應按照合同約定的工期完成工程。但因甲方原因，導致工期延誤，具體延誤天數(shù)為[具體延誤天數(shù)]。乙方因此遭受了一定的經(jīng)濟損失。二、理賠原則1.甲方同意對因自身原因?qū)е碌墓て谘诱`承擔全部責任；2.乙方有權根據(jù)實際損失向甲方提出理賠要求；3.甲方應在收到乙方理賠要求后及時進行處理，并在合理期限內(nèi)完成賠付。三、理賠范圍及標準1.甲方同意賠付乙方因工期延誤導致的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于：-人工費用；-材料費用；-機械使用費用；-其他直接經(jīng)濟損失。2.甲方同意按照以下標準進行賠付：-人工費用：按照合同約定的人工費用標準計算，以實際延誤天數(shù)為準；-材料費用：按照合同約定的材料費用標準計算，以實際延誤天數(shù)為準；-機械使用費用：按照合同約定的機械使用費用標準計算，以實際延誤天數(shù)為準；-其他直接經(jīng)濟損失：根據(jù)實際損失情況進行合理評估，并經(jīng)雙方協(xié)商確定。四、賠付方式及時間1.甲方同意在收到乙方理賠要求后10個工作日內(nèi)完成賠付；2.賠付方式：銀行轉(zhuǎn)賬；3.乙方提供的賬戶信息如下：-賬戶名稱：[乙方公司名稱]-賬號：[乙方公司賬號]-開戶行：[乙方公司開戶行]4.甲方在完成賠付后，應及時向乙方提供賠付憑證。五、爭議解決1.本合同在履行過程中，如雙方發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；2.若協(xié)商無果，任何一方均可向乙方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟；3.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同條款仍應繼續(xù)履行。六、其他事項1.雙方在簽訂本合同時，應明確了解合同條款的內(nèi)容和意義，并自愿遵守；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（承包方）：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]簽字日期：[簽訂合同日期]乙方（發(fā)包方）：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方公司法定代表人姓名]簽字日期：[簽訂合同日期]篇7甲方（全稱）：_________乙方（全稱）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，鑒于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方遭受了相應的損失。為了明確雙方的權利和義務，保障乙方的合法權益，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、合同背景甲方與乙方于_____年_____月_____日簽訂了《_____》合同，約定乙方為甲方提供_____服務，工期為_____天。由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方在人力、物力、財力等方面遭受了實際損失。為了明確責任，雙方同意對工期延誤進行理賠。二、合同目的本合同的目的是明確甲方原因?qū)е鹿て谘诱`時，乙方有權要求甲方進行理賠，以保障乙方的合法權益。三、合同內(nèi)容1.甲方原因?qū)е鹿て谘诱`：甲方原因?qū)е鹿て谘诱`包括但不限于以下幾種情況：甲方未按時支付款項、甲方未按時提供材料、甲方未按時交付工作成果、甲方未按時完成付款等。2.乙方實際損失：乙方在工期延誤期間所遭受的實際損失包括但不限于以下幾種：乙方員工的工資、獎金和福利；乙方租賃的辦公場所租金；乙方購買的設備和材料費用；乙方委托第三方機構提供的服務費用等。3.理賠金額：根據(jù)雙方協(xié)商，甲方同意向乙方支付_____元作為工期延誤的理賠金額。該金額已綜合考慮了乙方的實際損失和雙方的合作前景等因素。4.支付方式：甲方同意在_____年_____月_____日前將理賠金額_____元支付至乙方的指定賬戶。具體賬戶信息如下：戶名：_____；開戶行：_____；賬號：_____。5.合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.爭議解決：如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。四、補充條款1.保密條款：雙方應對本合同的內(nèi)容、簽訂及履行過程保密，不得向任何第三方泄露。2.續(xù)約條款：本合同履行完畢后，雙方如有意愿繼續(xù)合作，應根據(jù)實際情況協(xié)商簽訂新的合同。3.不可抗力條款：如因不可抗力因素導致工期延誤或雙方無法履行合同義務的，雙方應友好協(xié)商解決。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_____年_____月_____日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_____年_____月_____日篇8