專業(yè)版的防水工程施工合同

專業(yè)版的防水工程施工合同專業(yè)版的防水工程施工合同「篇一」甲方：_______代表：_______地址：_______電話：_______乙方：_______代表：_______地址：_______電話：_______茲有甲方將_______防水工程委托承包方乙方施工，為了加強甲乙雙方合同，明確責(zé)任，保證工程在施工過程中順利進(jìn)行，經(jīng)雙方研究決定，特簽訂本合同。一、合作內(nèi)容1、_______防水工程以包工包料形式由乙方負(fù)責(zé)施工。2、工程每平方價格為_______元。二、工程采用材料及質(zhì)量要求采用_______牌瀝青防水卷材，要求厚度為______厘米，控制不低于_______，搭接部分按規(guī)范不能小于_______公分。三、付款方式防水工程完工經(jīng)驗收合格后上報工程量隔月付款_______%，經(jīng)雨季過后無質(zhì)量問題付_______%，下余_______%作為質(zhì)量保證金，_______年后無質(zhì)量問題付清尾款。四、安全施工在工程施工中，甲乙雙方都應(yīng)本著負(fù)責(zé)態(tài)度密切配合，搞好現(xiàn)場施工，安全生產(chǎn)，甲方應(yīng)保證乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按時按質(zhì)完成工程施工。五、工程面積按甲方確認(rèn)的實做面積結(jié)算，此價格為含稅人民幣價格。六、保質(zhì)期本防水工程的保修期為______年；乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任；屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，乙方應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起_______天內(nèi)派人保修。乙方不在約定期限內(nèi)派人保修的，甲方可以委托他人修理；發(fā)生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修；質(zhì)量保修完成后，由甲方組織驗收。七、違約責(zé)任1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達(dá)到國家規(guī)范要求，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔(dān)，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款______%的違約金。3、乙方必須按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度嚴(yán)格施工，不得偷工減料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款______倍的違約金。4、合同一經(jīng)簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款______%的違約金。八、爭議解決協(xié)議有效期內(nèi)，若雙方發(fā)生任何爭議，應(yīng)本著相互諒解、互惠互利的原則協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。九、其他1、未盡事宜及雙方發(fā)生糾紛，雙方本著友好互惠態(tài)度進(jìn)行協(xié)商補充解決。2、本合同一式______份，自雙方簽字日起生效，雙方各執(zhí)______份，均具同等法律效力。甲方（簽章）：_______乙方（簽章）：_______代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：______________年_______月_______日_______年_______月_______日專業(yè)版的防水工程施工合同「篇二」發(fā)包人（以下簡稱甲方）：_______承包人（以下簡稱乙方）：_______經(jīng)雙方協(xié)商就乙方承包甲方平遙縣凈化中學(xué)教師宿舍樓外墻塑鋼門窗制作、安裝工程，達(dá)成以下協(xié)議；承包形式：包工包料結(jié)算方式；以實際安裝門窗面積計算，按165元/平方計算。工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)良付款方式；工程分三期付款。（一）合同簽訂時甲方先支付:10000元的預(yù)付款（二）門窗全部安裝完成后付10000元（三）工程竣工驗收后，甲方向乙方支付工程總額的尾款。乙方按時完成甲方合同內(nèi)的施工任務(wù)，服從甲方管理人員的管理，做到文明施工。乙方必須采用優(yōu)質(zhì)門窗材料，保證工程的門窗質(zhì)量。因質(zhì)量造成的門窗問題乙方要免費維修。施工中乙方要做到安全第一，因乙方施工造成的安全事故，甲方不負(fù)責(zé)任。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。甲方簽章：_______乙方簽章：______________年_______月_______日_______年_______月_______日專業(yè)版的防水工程施工合同「篇三」承攬方:_______（以下稱乙方）定作方:_______（以下稱甲方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。a、承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓b、承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段c、本工程自_______年_______月_______日開工自_______年_______月_______日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。d、承攬方式：包工不包料。e、承攬價格：以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。2、承攬工程內(nèi)容：窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a、材料由甲方自行進(jìn)場。b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。4、付款方式：工程完工驗收后________天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的________%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。5、驗收方法：工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。6、工程保修期限：本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的________%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。8、安全施工條例：1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。9、糾紛的處理：發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。10、期限與其它：本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。定作方：_______承攬方：_______定作方代表：_______承攬方代表：______________年_______月_______日_______年_______月_______日專業(yè)版的防水工程施工合同「篇四」甲方：________乙方：________為了防止公司綜合樓漏水依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),經(jīng)雙方洽談和協(xié)商，就甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行綜合樓樓樓頂及廁所防水一事達(dá)成協(xié)議，內(nèi)容如下。第一條：工程概況1、工程地址：湖北隨縣開發(fā)區(qū)2、工程項目：公司綜合樓樓面·廁所地面防水。3、施工內(nèi)容：甲方要求乙方，防止樓頂。廁所地面漏水，漏雨的目的。4、承包方式：包工不包料、包工期、包質(zhì)量、包安全。第二條：工程價格：1、屋面SBS每平米8元(含燃?xì)?2、廁所丙綸布每平米_______元第三條:質(zhì)量要求1、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)協(xié)商解決。2、工程質(zhì)量除符合國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工后，樓頂整體平面平整，無鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通暢，室內(nèi)外各處無任何漏水痕跡。第四條：工程工期1、工程時間：自_____年_____月______日開工，至_____年_____月______日竣工。2、如果因乙方原因而延遲完工，每日罰款500元。第五條：付款方式1、工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作為工程維修押金。2、工程保修期三年，在工程交工后三年內(nèi)，工程質(zhì)量出現(xiàn)任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的5%(工程維修押金)撥付乙方。第六條：施工安全：1、乙方必須保持施工現(xiàn)場整潔，并遵守甲方公司安全管理的有關(guān)規(guī)定，對施工人員人為造成的不安