結(jié)算協(xié)議違反施工合同

結(jié)算協(xié)議違反施工合同?甲方：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]簽訂了施工合同（合同編號：[施工合同編號]），現(xiàn)因結(jié)算協(xié)議與施工合同存在沖突，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)爭議事項達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程項目內(nèi)容甲方委托乙方進行[具體工程項目名稱]的施工，該項目包括但不限于[詳細列舉工程項目涵蓋的具體工作內(nèi)容，如建筑工程的基礎(chǔ)施工、主體結(jié)構(gòu)建設(shè)、裝飾裝修工程等，以及相關(guān)附屬設(shè)施的安裝等]。工程地點位于[具體工程地點詳細地址]。2.工程范圍乙方應(yīng)按照施工合同約定的工程圖紙、技術(shù)規(guī)范及相關(guān)要求，完成全部工程施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量達到[具體質(zhì)量標(biāo)準，如國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準等]。工程范圍涵蓋了[詳細說明工程涉及的區(qū)域范圍、建筑面積等]，包括但不限于建筑物的[具體部位]施工及相關(guān)設(shè)備的采購與安裝。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照施工合同及本協(xié)議的約定，對乙方的施工過程及工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，提出整改意見。有權(quán)要求乙方提供與工程相關(guān)的各類資料，包括但不限于施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、竣工驗收報告等。在乙方違反合同約定時，有權(quán)根據(jù)合同約定及法律規(guī)定追究乙方的違約責(zé)任。2.義務(wù)按照施工合同約定的時間和方式，向乙方支付工程款項。如因甲方原因?qū)е赂犊钛舆t，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。協(xié)助乙方辦理與工程相關(guān)的各類手續(xù)，提供必要的施工條件，包括但不限于施工場地的"三通一平"等。組織相關(guān)人員對工程進行驗收，如工程符合要求，應(yīng)及時簽署驗收文件。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照施工合同及本協(xié)議的約定，要求甲方支付工程款項。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)暫停施工，并要求甲方承擔(dān)因此造成的損失。對甲方提出的不合理要求，有權(quán)拒絕，并要求甲方按照合同約定及法律規(guī)定履行義務(wù)。2.義務(wù)嚴格按照施工合同約定的工程圖紙、技術(shù)規(guī)范及相關(guān)要求進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。自行采購符合質(zhì)量要求的工程材料和設(shè)備，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。在施工過程中，遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)安全規(guī)定，確保施工安全。如因乙方原因?qū)е掳踩鹿?，?yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。按照合同約定的時間和方式，向甲方提交工程進度報告、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。負責(zé)工程的保修工作，在保修期內(nèi)對工程質(zhì)量問題及時進行維修處理。三、結(jié)算協(xié)議與施工合同沖突的處理1.雙方確認，結(jié)算協(xié)議中關(guān)于工程價款結(jié)算的部分與施工合同存在沖突。對于沖突部分，以施工合同約定為準，但雙方另行協(xié)商一致并簽訂書面補充協(xié)議的除外。2.施工合同中約定的工程價款計價方式為[具體計價方式，如固定總價、固定單價等]，結(jié)算協(xié)議中與該計價方式不符的條款無效。3.關(guān)于工程變更部分，按照施工合同約定的變更程序進行處理。如結(jié)算協(xié)議中對工程變更的結(jié)算方式與施工合同不一致，以施工合同約定為準。在工程變更發(fā)生后，乙方應(yīng)及時向甲方提交變更申請及相關(guān)資料，甲方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)予以審核確認。經(jīng)雙方確認的工程變更費用，應(yīng)按照施工合同約定的計價方式計入工程總價。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照施工合同及本協(xié)議約定的時間和方式支付工程款項，每逾期一日，應(yīng)按照未付款項的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔(dān)。2.若甲方未協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)或提供必要的施工條件，導(dǎo)致工程無法正常進行或延誤工期的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照施工合同約定的工程圖紙、技術(shù)規(guī)范及相關(guān)要求進行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合要求的，乙方應(yīng)負責(zé)無償返工直至達到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準。如因返工造成工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，按照合同約定向甲方支付違約金。2.若乙方未按照合同約定的時間和方式提交工程進度報告、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料，每逾期一日，應(yīng)按照合同總價款的[x‰]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)采取相應(yīng)措施，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。3.若乙方在施工過程中違反國家法律法規(guī)及相關(guān)安全規(guī)定，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應(yīng)全額賠償。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關(guān)法律法規(guī)。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：_________