施工合同履約金支付協(xié)議

施工合同履約金支付協(xié)議編號(hào)：__________

本協(xié)議由以下雙方簽訂：

甲方（承包方）名稱：__________________

甲方（承包方）地址：__________________

乙方（發(fā)包方）名稱：__________________

乙方（發(fā)包方）地址：__________________

鑒于甲方根據(jù)乙方要求進(jìn)行施工，為保證施工質(zhì)量和工程進(jìn)度，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下施工合同履約金支付協(xié)議：

一、合同目的：確保甲方按照施工合同約定，保質(zhì)、按期完成施工任務(wù)。

二、合同背景：甲乙雙方在充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂施工合同，為明確履約金支付事項(xiàng)，特訂立本協(xié)議。

三、協(xié)議有效期限：自雙方簽字蓋章之日起生效，至施工合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。

四、履約金支付方式：按施工合同約定的分期支付，具體支付時(shí)間、金額詳見(jiàn)施工合同。乙方在約定時(shí)間內(nèi)向甲方支付履約金。

五、違約責(zé)任：如甲方未能按施工合同約定完成施工任務(wù)，乙方有權(quán)扣除履約金或要求甲方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決：甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他約定：本協(xié)議未盡事宜，按施工合同約定執(zhí)行。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

一、甲方（承包方）的責(zé)任和義務(wù)：

1.嚴(yán)格按照施工合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求，完成施工任務(wù)。

2.按照國(guó)家和地方相關(guān)法律法規(guī)，辦理施工許可證、安全許可證等相關(guān)手續(xù)。

3.在施工過(guò)程中，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保、文明施工，遵守施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度。

4.按時(shí)提交工程進(jìn)度報(bào)告，確保施工進(jìn)度與施工合同約定相符。

5.配合乙方進(jìn)行工程驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格部分承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。

6.按照施工合同約定的付款方式，及時(shí)向乙方提供工程進(jìn)度款、結(jié)算款等憑證。

7.遵守合同約定，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前與乙方協(xié)商一致。

二、乙方（發(fā)包方）的責(zé)任和義務(wù)：

1.依法提供施工所需的場(chǎng)地、材料、設(shè)備等條件，確保甲方順利進(jìn)行施工。

2.按照施工合同約定的期限和金額，支付履約金和工程款。

3.按時(shí)組織工程驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格部分驗(yàn)收合格。

4.在工程驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在施工質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求甲方進(jìn)行整改，直至合格。

5.按時(shí)向甲方提供施工圖紙、技術(shù)資料等，確保甲方了解工程要求。

6.不得擅自變更施工合同內(nèi)容，如需變更，應(yīng)與甲方協(xié)商一致。

7.對(duì)甲方在施工過(guò)程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，按照合同約定予以支付。

雙方的權(quán)利：

一、甲方（承包方）的權(quán)利：

1.按照施工合同約定，收取履約金和工程款。

2.對(duì)乙方提供的施工條件、材料、設(shè)備等質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.要求乙方按時(shí)支付履約金和工程款。

4.對(duì)乙方提供的施工圖紙、技術(shù)資料等資料進(jìn)行核對(duì)。

二、乙方（發(fā)包方）的權(quán)利：

1.要求甲方按合同約定進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量、安全。

2.檢查施工進(jìn)度，對(duì)甲方未能按期完成施工任務(wù)的情況，有權(quán)要求甲方采取措施予以解決。

3.檢查工程驗(yàn)收情況，對(duì)驗(yàn)收不合格的部分，有權(quán)要求甲方進(jìn)行整改。

4.對(duì)甲方違反合同約定的事項(xiàng)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本施工合同履約金支付協(xié)議涉及的總金額為人民幣_(tái)________元（大寫：_________元整）。

二、支付方式：

1.履約金支付：

a.甲方應(yīng)在簽訂施工合同之日起_________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付總額的_________%作為履約金，即人民幣_(tái)________元（大寫：_________元整）。

b.履約金在工程驗(yàn)收合格后，甲方無(wú)違約行為的情況下，乙方應(yīng)將履約金無(wú)息退還給甲方。

2.工程款支付：

a.工程款按工程進(jìn)度分階段支付，具體支付節(jié)點(diǎn)和比例如下：

-首付款：工程開工前，甲方支付總額的_________%，即人民幣_(tái)________元（大寫：_________元整）。

-進(jìn)度款：在工程每完成一個(gè)階段的_________%后，甲方支付該階段工程款的_________%，具體支付時(shí)間詳見(jiàn)工程進(jìn)度表。

-結(jié)算款：在工程全部完工后，甲方支付剩余工程款的_________%，即人民幣_(tái)________元（大寫：_________元整）。

b.支付條件：乙方應(yīng)在收到甲方提交的符合支付條件的正式發(fā)票和相應(yīng)的工程進(jìn)度報(bào)告后_________個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。

3.額外費(fèi)用：

a.合同約定的工程款外，因乙方原因?qū)е碌墓こ萄诱`、設(shè)計(jì)變更等引起的額外費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

b.因甲方原因?qū)е碌墓こ萄诱`、設(shè)計(jì)變更等引起的額外費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。

4.支付方式：

a.本合同項(xiàng)下的所有款項(xiàng)支付，應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。

b.乙方應(yīng)在支付款項(xiàng)時(shí)，將支付憑證提交給甲方，甲方在收到憑證后_________個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核對(duì)。

三、違約責(zé)任：

a.如甲方未按約定支付款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于逾期付款金額的_________%作為違約金。

b.如乙方未按約定支付款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于逾期付款金額的_________%作為違約金。

四、變更與調(diào)整：

a.本合同的支付條款如需變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署補(bǔ)充協(xié)議。

b.任何未在書面協(xié)議中明確的支付條款，均不構(gòu)成對(duì)本合同的變更。

違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任：

1.甲方違約責(zé)任：

a.甲方未能按合同約定完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工程延期，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于延誤天數(shù)_________%的違約金。

b.甲方施工質(zhì)量不符合合同約定，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行整改，直至合格，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。

c.甲方擅自變更施工合同內(nèi)容，未事先與乙方協(xié)商一致，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于變更部分合同金額_________%的違約金。

2.乙方違約責(zé)任：

a.乙方未能按合同約定支付款項(xiàng)，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于逾期付款金額_________%的違約金。

b.乙方未按時(shí)提供施工所需的場(chǎng)地、材料、設(shè)備等條件，導(dǎo)致工程延誤，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于延誤天數(shù)_________%的違約金。

c.乙方擅自變更施工合同內(nèi)容，未事先與甲方協(xié)商一致，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于變更部分合同金額_________%的違約金。

二、爭(zhēng)議解決：

1.爭(zhēng)議解決方式：甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。

2.適用法律：本合同及其爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)法律。

3.管轄法院或仲裁機(jī)構(gòu)：爭(zhēng)議解決過(guò)程中，如選擇訴訟，應(yīng)由施工所在地的人民法院管轄；如選擇仲裁，則由施工所在地或合同簽訂地的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。

4.爭(zhēng)議解決程序：雙方應(yīng)按照以下程序解決爭(zhēng)議：

a.雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后_________個(gè)工作日內(nèi)，書面通知對(duì)方，并提供爭(zhēng)議的相關(guān)證據(jù)。

b.雙方應(yīng)在收到爭(zhēng)議通知之日起_________個(gè)工作日內(nèi)，提交書面答辯。

c.雙方應(yīng)在收到答辯后_________個(gè)工作日內(nèi)，進(jìn)行協(xié)商，力求達(dá)成和解。

d.如協(xié)商不成，任何一方均可選擇訴訟或仲裁方式解決爭(zhēng)議。

三、其他：

1.本合同項(xiàng)下的違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決機(jī)制，均為雙方真實(shí)意愿的體現(xiàn)，任何一方不得以任何理由規(guī)避或免除。

2.本合同違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決機(jī)制的內(nèi)容，如與國(guó)家法律法規(guī)相沖突，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

附則：

一、生效條件：本施工合同履約金支付協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方正式簽署后，本協(xié)議即具有法律約束力。

二、有效期：本協(xié)議的有效期為自生效之日起至施工合同約定的工程驗(yàn)收合格之日止。如工程驗(yàn)收合格后，本協(xié)議自動(dòng)終止。

三、變更與終止條款：

1.變更：本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式由甲乙雙方共同簽署，否則任何口頭或書面變更均不具有法律效力。

2.終止：

a.如施工合同因任何原因提前終止，本協(xié)議亦隨之終止。

b.本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照施工合同終止的相關(guān)規(guī)定，處理剩余款項(xiàng)的結(jié)算和工程余款的退還。

c.本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，處理工程驗(yàn)收、保修等后續(xù)事宜。

四、通知：

1.任何一方需向?qū)Ψ桨l(fā)送通知或文件，應(yīng)采用書面形式，并確保通過(guò)可靠的快遞或掛號(hào)信件方式發(fā)送，以證明發(fā)送的時(shí)間和內(nèi)容。

2.通知送達(dá)地址如下：

a.甲方（承包方）：__________________

b.乙方（發(fā)包方）：__________________

五、不可抗力：

1.如因不可抗力（如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等）導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或履行受阻，受影響方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取一切合理措施減輕損失。

2.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問(wèn)題。如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，本協(xié)議可予以終止。

六、爭(zhēng)議解決后的執(zhí)行：

1.本協(xié)議爭(zhēng)議解決后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行判決書或仲裁裁決書的內(nèi)容。

2.如一方不履行判決書或仲裁裁決書的內(nèi)容，另一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

七、其他：

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本協(xié)議的簽署、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

一、施工合同：本協(xié)議所指的施工合同，包括但不限于甲乙雙方簽訂的《施工合同》及其附件，以及雙方在合同履行過(guò)程中形成的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等。

二、需求文檔：包括工程項(xiàng)目的詳細(xì)需求說(shuō)明、功能要求、性能指標(biāo)等，由乙方提供。

三、設(shè)計(jì)方案：包括工程項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)方案、施工圖紙、設(shè)備選型等，由乙方提供。

四、技術(shù)規(guī)格：包括工程所需材料、設(shè)備的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，由乙方提供。

五、各類證件復(fù)印件：

a.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.甲方資質(zhì)證書復(fù)印件；

c.甲方安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；

d.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

e.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件；

f.乙方安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；

六、工程進(jìn)度報(bào)告：包括工程進(jìn)度表、施工日志、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等，由甲方在工程實(shí)施過(guò)程中定期提交。

七、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，由乙方在工程完工后提交。

八