工裝承攬合同協(xié)議

工裝承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有工裝制作及安裝等相關(guān)需求，乙方具備相應(yīng)的承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬工裝事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工裝項目內(nèi)容乙方按照甲方要求，負(fù)責(zé)[具體工裝項目名稱，如辦公室裝修、店鋪裝修等]的設(shè)計、制作、安裝及相關(guān)配套服務(wù)。具體包括但不限于以下工作：根據(jù)甲方提供的場地尺寸、功能需求等，進行詳細(xì)的設(shè)計規(guī)劃，繪制設(shè)計圖紙并提交甲方審核確認(rèn)。設(shè)計內(nèi)容應(yīng)涵蓋空間布局、裝修風(fēng)格、色彩搭配、照明設(shè)計、強弱電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面，確保符合甲方的使用要求和國家相關(guān)安全規(guī)范。依據(jù)設(shè)計方案，采購所需的各類裝修材料、設(shè)備及配件，并保證所采購的材料和設(shè)備質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，且與設(shè)計方案一致。材料包括但不限于木材、鋼材、石材、瓷磚、涂料、燈具、電器設(shè)備等。按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范，進行工裝的制作和安裝工作。施工過程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家建筑施工安全操作規(guī)程，確保施工安全和質(zhì)量。具體施工項目包括但不限于墻體拆除與新建、地面鋪設(shè)、天花板吊頂、門窗安裝、水電線路鋪設(shè)、消防設(shè)施安裝、墻面裝飾、招牌制作與安裝等。負(fù)責(zé)工裝項目的整體調(diào)試和驗收工作，確保各項設(shè)施設(shè)備正常運行，達(dá)到甲方預(yù)期的使用效果。在驗收合格后，提供相關(guān)的質(zhì)量保證和售后服務(wù)。2.工作成果要求乙方完成的工裝應(yīng)達(dá)到以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合甲方提供的設(shè)計方案和技術(shù)要求，各項指標(biāo)滿足國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。裝修工程質(zhì)量符合《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB50210）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保結(jié)構(gòu)安全、無滲漏、無裂縫等質(zhì)量問題。所使用的材料和設(shè)備應(yīng)具備質(zhì)量合格證明文件，無假冒偽劣產(chǎn)品，且符合環(huán)保要求，有害物質(zhì)限量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。工裝整體效果應(yīng)美觀、大方、協(xié)調(diào)，滿足甲方的使用功能和審美需求。二、權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)權(quán)利有權(quán)對乙方的設(shè)計方案、施工進度、質(zhì)量等進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，乙方應(yīng)積極配合并按照要求進行整改。有權(quán)要求乙方提供工裝制作及安裝過程中涉及的材料、設(shè)備等相關(guān)資料和證明文件。在乙方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。義務(wù)向乙方提供工裝項目所需的相關(guān)資料和文件，包括但不限于場地原始圖紙、功能需求說明、設(shè)計要求等，確保所提供資料的真實性和準(zhǔn)確性。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方的工作提供必要的協(xié)助和配合，如協(xié)調(diào)場地使用、提供臨時水電接入等條件。在乙方完成工作成果后，按照合同約定及時組織驗收。2.乙方權(quán)利義務(wù)權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費用。根據(jù)甲方提供的資料和要求，自主安排工作進度和施工方案，但應(yīng)確保符合國家法律法規(guī)和合同約定。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)暫停工作，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。義務(wù)按照合同約定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求完成工裝的設(shè)計、制作、安裝及相關(guān)服務(wù)工作。遵守國家法律法規(guī)和施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，文明施工，確保施工安全。對所使用的材料和設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照設(shè)計方案和施工規(guī)范進行采購、制作和安裝。如因材料或設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致的質(zhì)量事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在施工過程中，及時向甲方匯報工作進展情況，接受甲方的監(jiān)督檢查，并根據(jù)甲方的意見和建議進行調(diào)整和改進。負(fù)責(zé)辦理工裝制作及安裝過程中涉及的相關(guān)審批手續(xù)，如消防審批、施工許可證等，確保施工合法合規(guī)。在工裝交付使用后，按照合同約定提供質(zhì)量保證期內(nèi)的售后服務(wù)，及時處理甲方反饋的質(zhì)量問題。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用雙方約定，本工裝承攬項目的總費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，包含乙方完成本合同約定的全部工作所需的設(shè)計費、材料費、設(shè)備費、制作費、安裝費、運輸費、稅費、利潤等一切費用，除因甲方提出的設(shè)計變更或增加工作內(nèi)容導(dǎo)致費用增加外，合同總價不再調(diào)整。2.支付方式預(yù)付款：合同簽訂后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方完成設(shè)計方案并經(jīng)甲方審核確認(rèn)后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。驗收款：工裝制作及安裝完成，經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為驗收款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質(zhì)保金：質(zhì)保期屆滿后，如無質(zhì)量問題，甲方在[x]個工作日內(nèi)無息支付乙方承攬費用的[x]%作為質(zhì)保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期1.本工裝承攬項目的總工期為[開工日期]起至[竣工日期]止，共計[x]天。具體開工日期以甲方書面通知為準(zhǔn)，但應(yīng)給予乙方合理的準(zhǔn)備時間。2.乙方應(yīng)根據(jù)合同約定的工期制定詳細(xì)的施工進度計劃，并提交甲方審核。在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工進度計劃組織施工，確保工程按時完成。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，工期相應(yīng)順延，但乙方應(yīng)及時通知甲方并提供相關(guān)證明文件。五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)1.質(zhì)量保證乙方承諾本工裝項目的質(zhì)量保證期為自驗收合格之日起[x]個月。在質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)對因乙方原因造成的質(zhì)量問題進行免費維修或更換。如因甲方使用不當(dāng)或不可抗力因素導(dǎo)致的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修，但甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的材料費用和人工費用。2.售后服務(wù)在質(zhì)量保證期內(nèi)，甲方如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方。乙方應(yīng)在接到通知后[x]小時內(nèi)做出響應(yīng)，并在[x]個工作日內(nèi)安排人員到達(dá)現(xiàn)場進行維修。質(zhì)量保證期屆滿后，乙方應(yīng)繼續(xù)為甲方提供有償?shù)氖酆蠓?wù)，具體服務(wù)內(nèi)容和收費標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定按時支付承攬費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的費用及違約金，同時甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失。若甲方提供的資料不準(zhǔn)確或不完整，導(dǎo)致乙方工作延誤或無法正常進行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方擅自變更設(shè)計方案或增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致承攬費用增加的，甲方應(yīng)按照增加的費用金額及時支付給乙方。若甲方擅自變更設(shè)計方案或減少工作內(nèi)容，導(dǎo)致乙方已完成的工作部分無法使用或造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求完成工裝制作及安裝工作，每逾期一天，應(yīng)按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方提供的材料和設(shè)備不符合質(zhì)量要求或合同約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費更換，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如因乙方使用不合格材料或設(shè)備導(dǎo)致質(zhì)量事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟賠償責(zé)任。若乙方擅自將承攬工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。乙方違反合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)