平整土地施工合同模板

土地平整施工協(xié)議發(fā)包方:（以下簡稱甲方）承包方:（以下簡稱乙方）依據(jù)《中國協(xié)議法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)要求,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方在平等互利基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見,為明確雙方在推行過程中權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,就乙方承攬甲方土地平整工程等事宜,制訂本協(xié)議,以供雙方共同遵守實施。一、工程概況:工程名稱:土地平整工程。工程地點:工程內(nèi)容:平整土地畝。二、價款:元/m3（含運距費用及其她費用）。由專業(yè)技術(shù)部門測量方量,項目實施過程中由甲方立刻出具《工程量確定單》,依據(jù)實際方量計算。三、施工責(zé)任:乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格實施操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工過程中發(fā)生傷亡事故和乙方管理不善造成其它損失由乙方負(fù)擔(dān),乙方不得所以影響工程施工進(jìn)度。五、工期:60天。在施工過程中,除遇下列情況外,工期給予順延。1、因天災(zāi)或其它不可抗力原因被迫停工;2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工。3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設(shè)備以及其它約定條件,以及設(shè)備不符合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工。六、工程質(zhì)量和保修1.工程質(zhì)量要求:按相關(guān)要求和本協(xié)議約定,經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理工程師和相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗,工程質(zhì)量達(dá)成合格標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方必需嚴(yán)格根據(jù)甲方提供施工圖紙、說明文件、國家頒發(fā)相關(guān)工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),甲乙雙方技術(shù)交底文件和甲方書面指令進(jìn)行施工,并接收甲方、監(jiān)理和業(yè)主代表監(jiān)督、檢驗。3.乙方應(yīng)依據(jù)甲方要求,隨時提供相關(guān)技術(shù)資料,如材料,設(shè)備出廠合格證,試驗匯報等影印件或原件(由乙方提供材料)。4.甲方能夠隨時對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢驗,乙方施工不符合雙方約定要求或相關(guān)技術(shù)規(guī)范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成損失和返工費用由乙方負(fù)擔(dān)。5.工程完工,經(jīng)驗收達(dá)成本協(xié)議約定合格標(biāo)準(zhǔn),乙方按國家相關(guān)工程保修相關(guān)要求負(fù)擔(dān)保修責(zé)任并負(fù)擔(dān)此項費用。七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任1.按本協(xié)議約定時限支付工程款;2.幫助乙方辦理相關(guān)施工報建手續(xù)并協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣途用耜P(guān)系;3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)指揮,派出技術(shù)人員對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗,辦理簽證中間工程驗收手續(xù);4.向乙方提供與本協(xié)議相關(guān)圖紙、資料;5.在開工前,就本工程及相關(guān)項目向乙方進(jìn)行技術(shù)交底;6.幫助乙方辦理施工人員暫住證及勞動用工手續(xù);7.核查乙方進(jìn)場人員安全教育證,培訓(xùn)上崗證;9.負(fù)責(zé)組織相關(guān)試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進(jìn)行試驗工作;10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)乙方進(jìn)行相關(guān)施工資料填報工作。乙方責(zé)任1.服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場指揮及管理;2.服從甲方現(xiàn)場質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工等管理機(jī)構(gòu)管理;接收甲方按制訂工程進(jìn)度獎罰制度進(jìn)行獎罰.對負(fù)擔(dān)工程項目施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工負(fù)責(zé);3.按時組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本協(xié)議約定全部工作內(nèi)容并交付使用;4.負(fù)責(zé)依據(jù)本協(xié)議相關(guān)施工內(nèi)容相關(guān)資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,并報甲方審批;5.制訂妥善工程質(zhì)量和安全確保方法;6.對施工工人進(jìn)行安全生產(chǎn)方面教育,杜絕安全事故。八、結(jié)算以及付款方法:1、以甲、乙方共同確定實際完成工程量結(jié)算;2、本協(xié)議先由乙方墊資,待工程完工驗收合格資金抵達(dá)后,付工程款90%,預(yù)留10%作為質(zhì)量確保金一年后付清;3、乙方必需提供經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可正式發(fā)票,不然甲方有權(quán)拒絕付款。九、乙方必需服從甲方工地代表及監(jiān)理工程師監(jiān)督管理,甲方必需給予乙方施工必需幫助與支持。十、乙方要做好安全生產(chǎn)工作,如發(fā)生安全事故,由此產(chǎn)生費用由乙方自己負(fù)擔(dān)。十一、乙方必需將土方運輸?shù)郊追街付ǖ攸c,不得外運和亂棄。十二、違約處理:如乙方未在本協(xié)議約定完工日期完工,每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未根據(jù)本協(xié)議約定按時、按量支付工程款,根據(jù)銀行同期貸款支付給乙方利息。十三、爭議處理:如雙方發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)該友好協(xié)商,協(xié)商不成能夠向人民法院提起訴訟。十四、未盡事宜,雙方協(xié)商一致能夠簽訂補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款為本協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議,與本協(xié)議含有相同法律效力.十五、雙方能夠約定將與該工程相關(guān)工程項目一覽表等文件作為本協(xié)議附件,為該協(xié)議組成部分,應(yīng)共同遵守。十六、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效,一式四份。甲方: