中業(yè)網(wǎng)校2011年一級(jí)建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》真題及答案

為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 中業(yè)網(wǎng)校 2011 年一級(jí)建造師建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)真題 及答案 （僅供參考） 一、單項(xiàng)選擇題 (共 70 題，每題 1 分。每題的備選項(xiàng)中，只有 1 個(gè)最符合題意 ) 1.不同行政法規(guī)對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時(shí)，由（ ）裁決。 A國務(wù)院主管部門 B最高人民法院 C國務(wù)院 D全國人大常委會(huì) 2.某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價(jià) 5%提取獎(jiǎng)金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時(shí)提出，合同定價(jià)遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺(tái) 50 元補(bǔ)貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補(bǔ)貼款入賬。王某行為的法律定性是（ ）。 A合法行為 B無權(quán)代理 C不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) D濫用代理權(quán) 3.被代理人因?yàn)橄虼砣耸跈?quán)不明確而給第三人造成的損失，應(yīng)（ ）。 A由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任 B由被代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任 C由第三人自己承擔(dān)損失 D由代理人 獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任 4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款 100 萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價(jià)款為 150 萬元，貸款的利息及違約金為 20 萬元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用為10 萬元，則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項(xiàng)為（ ）萬元。 A 10 B 20 C 30 D 50 5.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場(chǎng)地開辟道路就近運(yùn)輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費(fèi)用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場(chǎng)地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是（ ）。 A相鄰權(quán) B地役權(quán) C土地出租權(quán) D建設(shè)用地使用權(quán) 6.施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運(yùn)人運(yùn)輸，未按約定給付承運(yùn)費(fèi)用時(shí)，承運(yùn)人有權(quán)扣留足以清償其所欠運(yùn)費(fèi)的貨物，承運(yùn)人行使的是（ ）。 A抵押權(quán) B質(zhì)權(quán) C留置權(quán) D所有權(quán) 7.在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（ ）之債。 A侵權(quán) B合同 C無因管理 D不當(dāng)?shù)美?8.施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（ ）的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。 A建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位 B施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 C施工企業(yè)質(zhì)量管理人員 D質(zhì)量監(jiān)督部門 9.因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級(jí)應(yīng)按（ ）。 A原企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)確定 B降低一級(jí)原企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)確定 C最低資質(zhì)等級(jí)核定 D實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)條件核定 10.2011 年 2 月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動(dòng)合同，所在單位不 同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動(dòng)合同法定條件的是（ ）。 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ A趙先生 2010 年 1 月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在 2010 年 11 月才與之簽訂書面勞動(dòng)合同 B張女士于 1991 年 1 月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作 C王先生于 1989 年進(jìn)入乙國有企業(yè)工作， 2008 年 3 月，該企業(yè)改制，王先生已年滿 50歲 D李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動(dòng)合同，再次續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí)，該企業(yè)將李女士提升為市場(chǎng)部部長(zhǎng) 11.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時(shí)間為（ ） 。 A竣工驗(yàn)收合 格后 B提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí) C竣工驗(yàn)收時(shí) D交付使用時(shí) 12.某建設(shè)工程施工項(xiàng)目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)（ ）。 A按中標(biāo)無效處理 B視為放棄投標(biāo) C按廢標(biāo)處理 D視為放棄中標(biāo)項(xiàng)目 13.王某的日工資為 80 元。政府規(guī)定 2010 年 10 月 1 日至 7 日放假 7 天，其中 3 天屬于法定休假日， 4 天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這 7 天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)（ ）元。 A 560 B 1360 C 800 D 1120 14.對(duì)于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項(xiàng)施工方案后，經(jīng)（ ）簽字后實(shí)施。 A施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師 B施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人 C施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師 D建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師 15.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時(shí)，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ） 。 A建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無限連帶責(zé)任 B建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利 C總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有 權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償 D分包單位只對(duì)總承包單位承擔(dān)責(zé)任 16.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板，乙開工不久，甲需要將預(yù)制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（ ） 。 A甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報(bào)酬 B甲不得中途要求乙停止制作 C甲應(yīng)支付全部約定報(bào)酬 D甲不用賠償乙的損失 17.下列責(zé)任種類中，屬于行政處罰的是（ ） 。 A管制 B賠償損失 C返還財(cái)產(chǎn) D罰款 18.經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ） 。 A第三人就完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé) B承攬人不再承擔(dān)責(zé)任 C承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任 D承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé) 19.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠 220 萬元債務(wù)減少為 200 萬元，乙自協(xié)議生效之日起 2 個(gè)月內(nèi)還清。協(xié)議生效 2 個(gè)月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（ ） 。 A甲可向 法院申請(qǐng)恢復(fù)原判決的執(zhí)行 B甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟 C由法院執(zhí)行和解協(xié)議 D由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行 20.某項(xiàng)工程 2007 年開工， 2008 年年底竣工驗(yàn)收合格 。 該工程項(xiàng)目經(jīng)理王某 2009 年跳槽到其它 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 公司。 2011 年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責(zé)任的說法，正確的是（ ） 。 A應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任 B可追究王某的民事責(zé)任 C不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任 D應(yīng)追究王某的勞動(dòng)責(zé)任 21.關(guān)于施工現(xiàn) 場(chǎng)環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是 （ ） 。 A國家對(duì)環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行淘汰制度 B土石方施工階段，噪聲限值是晝間 70dB，夜間 55dB C打樁施工階段，噪聲限值是晝間 80dB，夜間禁止施工 D在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè) 22.下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是（ ）。 A對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議 B接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) C發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)停止作業(yè) D拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè) 23.對(duì)于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，排名第一的中標(biāo)候選人（ ），招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 A提供虛假資質(zhì)證明 B向評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄 C因不可抗力提出不能履行合同 D與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通 24.某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為 18 個(gè)月，合同價(jià)款為 2000 萬元。建議單位在申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于（ ）萬元。 A 100 B 200 C 1000 D 600 25.關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（ ） 。 A勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可 B承包單位可將其承包的全部工程進(jìn)行分包 C建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包 D建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人 26.某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致該工程停工達(dá) 1 年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項(xiàng)目經(jīng)理甲提擔(dān)任其他市政工程的項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（ ）。 A甲不能同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 B經(jīng)建設(shè)單位同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 C經(jīng)施工單位同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 D經(jīng)建設(shè)主管部門同意，甲可以同時(shí)提任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 27.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（ ） 。 A完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容 B有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料 C建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件 D勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件 28.安全生產(chǎn)許可證條例的直接上位法立法依據(jù)是（ ） 。 A安全生產(chǎn)法 B憲法 C建筑法 D建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 29.某 工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的 認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求， 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 則關(guān)于全部剝 離 、返工的費(fèi)用和工期處理的說法，正確的是（ ）。 A費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān) B費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān) C費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延 D費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延 30.施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價(jià)目表發(fā)出了一個(gè)建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達(dá)材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱為 （ ）。 A要約撤回 B要約撤消 C承諾撤 回 D承諾撤消 31.甲乙雙方簽訂總價(jià)為 100 萬的合同 ， 并設(shè)定定金條款 ,則定金的最高限額應(yīng)為 （ ） 萬元 。 A 10 B 30 C 50 D 20 32.某建設(shè)工程項(xiàng)目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時(shí)，雙方針對(duì)結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補(bǔ)充協(xié)議。后雙方因計(jì)價(jià)問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時(shí)應(yīng)該（ ）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。 A雙方達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議 B雙方簽訂的備案合同 C類似項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)格 D市場(chǎng)的平均價(jià)格 33.某場(chǎng)館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的是（ ） 。 A主體結(jié)構(gòu)工程為 10 年 B供熱與供冷系統(tǒng)為 3 年 C屋面防水工程為 3 年 D有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為 2 年 34.建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項(xiàng)目投入試生產(chǎn)之日起（ ）個(gè)月內(nèi)，向有關(guān)部門申請(qǐng)?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。 A 3 B 1 C 2 D 5 35.施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請(qǐng)求法院保護(hù)其民事權(quán)利，該訴訟時(shí)效期間應(yīng)從（ ）之日算起 。 A第一次付款期限屆滿 B最后一次付款期限屆滿 C每次付款期限屆滿 D提交工程款支付申請(qǐng) 36.甲企業(yè)向乙銀行借款 100 萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂 3 個(gè)月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到 150 萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ） 。 A丙應(yīng)承擔(dān) 150 萬元的保證責(zé)任，因?yàn)楸麑?duì)甲和乙的通知未予答復(fù)，視為默認(rèn) B丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因?yàn)榧着c乙變更合同條款未得到丙的同意 C丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效 D丙對(duì) 100 萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的 50 萬元不承擔(dān)保證責(zé)任 37.某建設(shè)工程項(xiàng)目施工過程中發(fā)生不可抗力時(shí)間，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機(jī)具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個(gè)月，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（ ） 。 A工期不予順延 B建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān) C施工機(jī)具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān) D施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān) 38.資質(zhì)許可機(jī)關(guān)的上級(jí)機(jī)關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情 形是（ ） 。 A企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的 B資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的 C企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的 D企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的 39.甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請(qǐng)求法律救濟(jì)。下列說法中，正確的是（ ） 。 A住戶不得對(duì)乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟 B住戶對(duì)甲省人民政府征用土地的批復(fù)不 服，應(yīng)當(dāng)先申請(qǐng)復(fù)議再提起訴訟 C住戶可以對(duì)乙市人民政府征用補(bǔ)償決定提起訴訟 D住戶不得請(qǐng)求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為 40.某建設(shè)工程項(xiàng)目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報(bào)的是（ ） 。 A現(xiàn)場(chǎng)施工人員 B分包單位 C建設(shè)單位 D總承包單位 41.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長(zhǎng)期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（ ） 。 A施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購 B設(shè)計(jì)單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受 C建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受 D施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求 42.某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ） 。 A建筑施工企業(yè)與掛靠 個(gè)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任 B掛靠的個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任 C建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任 D建筑施工企業(yè)與掛靠個(gè)人按比例承擔(dān)責(zé)任 43.施工企業(yè)與保險(xiǎn)代理人張某簽署了蓋有保險(xiǎn)公司印章的工程保險(xiǎn)合同，并足額繳付了保費(fèi)，但張某表示需將保費(fèi)交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險(xiǎn)事故要求賠償時(shí)，保險(xiǎn)公司稱張某已離職，且其未將保險(xiǎn)合同和保費(fèi)交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（ ）。 A張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失 B施工企業(yè)補(bǔ)繳保費(fèi)后，保險(xiǎn)公司方可賠償損失 C保險(xiǎn)公司找到張某追回保費(fèi)后，方可給予施工企 業(yè)賠償 D保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)支付保險(xiǎn)金，并可向張某追償 44.根據(jù)注冊(cè)建造師管理規(guī)定，注冊(cè)機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)建造師的申請(qǐng)人不予注冊(cè)的情形為（ ）。 A同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上單位的 B被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿 2 年的 C因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿 5 年的 D年齡超過 60 歲的 45.關(guān)于設(shè)計(jì)單位的權(quán)利的說法，正確的是（ ）。 A為節(jié)約投資成本，設(shè)計(jì)單位可不依據(jù)勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計(jì) B有特殊要求的專用設(shè)備，設(shè)計(jì)單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商 C設(shè)計(jì)單 位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級(jí)更高的設(shè)計(jì)單位完成 D設(shè)計(jì)深度由設(shè)計(jì)單位酌定 46.某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請(qǐng)求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是（ ）。 A返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息 B認(rèn)定墊資違法，利息予以沒收 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ C返還墊資但不支付利息 D返還墊資并雙倍支付利息 47.某施工合同約定以建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價(jià)約 4000 萬元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（ ）天內(nèi)核對(duì)（審查）完畢并提出審查意見。 A 20 B 30 C 60 D 45 48.根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，建設(shè)工程施工前，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明的是施工企業(yè)的（ ）。 A負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員 B項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 C技術(shù)負(fù)責(zé)人 D安全員 49.張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實(shí)施的行為是（ ）。 A提起反訴 B提出和解 C提出管轄權(quán)異議 D部分變更訴訟請(qǐng)求 50.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起（ ）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。 A 5 B 15 C 10 D 30 51.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)的（ ）標(biāo)準(zhǔn)。 A推薦性 B國家 C強(qiáng)制性 D行業(yè) 52.根據(jù)勞動(dòng)合同法，在勞務(wù)派遣用式 方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是（ ） 。 A派遣單位與用工單位 B用工單位與勞動(dòng)者 C用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾?D派遣單位與勞動(dòng)者 53.根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，建設(shè)單位不得壓縮（ ）工期 。 A定額 B標(biāo)準(zhǔn) C法定 D合同 54.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每（ ）年修訂一次。 A 1 B 2 C 4 D 3 55.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（ ）應(yīng)至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。 A半 年 B二年 C一年 D三年 56.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在（ ）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。 A竣工驗(yàn)收 B簽訂施工合同 C進(jìn)場(chǎng)開工 D領(lǐng)取施工許可證 57.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應(yīng)訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對(duì)區(qū)法院的判決實(shí)體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級(jí)法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級(jí)法院的正確處理應(yīng)為（ ） 。 A查清事實(shí)后改判，駁回甲的訴訟請(qǐng)求 B仲裁協(xié)議如果有效 ，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴 C裁定駁回乙的上訴，維持原判決 D裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審 58.建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計(jì)師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（ ） 。 A建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位共同所有 B設(shè)計(jì)單位和甲設(shè)計(jì)師共同所有 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ C建設(shè)單位和甲設(shè)計(jì)師共同所有 D建設(shè)單位獨(dú)自所有 59.根據(jù)建筑法，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，關(guān)于申請(qǐng)延期的說法，正確的是（ ） 。 A延期每次不超過 3 個(gè)月 B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請(qǐng) C延期沒有次數(shù)限制 D超過延期時(shí)限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效 60.在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（ ）批準(zhǔn)。 A縣級(jí) 以上 人民政府 B省級(jí)人民政府 C國務(wù)院 D省級(jí)文物行政部門 61.根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（ ） 。 A工程總承包 B專業(yè)分包 C專業(yè)承包 D勞務(wù)承包 62.關(guān)于仲裁裁決效力的說法，正確的是（ ） 。 A仲裁裁決具有強(qiáng)制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行，對(duì)方當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行 B仲裁裁決在所有承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約締約國或地區(qū)，不能直接承認(rèn)和執(zhí)行 C當(dāng)事人向人民法院請(qǐng)求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力 D一裁終局，當(dāng)事人就同一糾紛再申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴的不予受理 63.某施工合同約定按固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款。完工后雙方無法就調(diào)價(jià)問題達(dá)成一致，施工企業(yè)起訴并請(qǐng)求進(jìn)行造價(jià)鑒定。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（ ） 。 A鑒定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出 B鑒定報(bào)告由造價(jià)主管部 門出具 C法院對(duì)鑒定請(qǐng)求不予支持 D鑒定期間計(jì)入審限 64.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會(huì)仲裁，乙申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備，仲裁委員會(huì)對(duì)乙的申請(qǐng)的處理，正確的是（ ） 。 A將乙的申請(qǐng)?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑?jí)法院裁定 B不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院提出申請(qǐng) C將乙的申請(qǐng)?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?D審查后直接作出 財(cái)產(chǎn)保全 裁定，由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行 65.根據(jù)合同法，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（ ） 。 A某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次，但因培 訓(xùn)當(dāng)天臨時(shí)有急事，便讓自己的博士生代為授課 B甲因急需用錢便將對(duì)乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人， 但 打電話通知了乙 C建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請(qǐng)施工企業(yè)向第三人主張債權(quán) D監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位 66.關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（ ） 。 A聯(lián)合體的資質(zhì)等級(jí)按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級(jí)較高的單位確定 B聯(lián)合體屬于非法人組織 C聯(lián)合體各方獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 D聯(lián)合體的成員可以對(duì)同一工程單獨(dú)投標(biāo) 67.仲裁裁決書自（ ）之日起發(fā)生法律效力。 A發(fā)出 B當(dāng)事人收到 C申請(qǐng)撤銷期限屆滿 D作出 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 68.根據(jù)民事訴訟法，申請(qǐng)仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間（ ） 。 A 6 個(gè)月 B 1 年 C 2 年 D 3 年 69.關(guān)于投標(biāo)有效期的說法，正確的是（ ） 。 A投標(biāo)有效期延長(zhǎng)通知送達(dá)投標(biāo)人時(shí)，該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長(zhǎng) B投標(biāo)人同意延長(zhǎng)投標(biāo)有效期的，不得修改投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容 C投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人和招標(biāo)人具有合同約束力 D投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，投標(biāo)保證金應(yīng)予退還 70.安全生產(chǎn)許可證的有效期為（ ）年 。 A 1 B 2 C 3 D 5 二、多項(xiàng)選擇題 (共 30 題，每題 2 分。每題的備選項(xiàng)中，有 2 個(gè)或 2 個(gè)以上符合題意，至少有 1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分 ) 71.當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)所在地中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷裁決的情形有（ ） 。 A沒有仲裁協(xié)議的 B裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會(huì)無權(quán)仲裁的 C當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的 D仲裁庭的組成或 仲裁程序違法法定程序的 E仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的 72.根據(jù)全國建筑市場(chǎng)各主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（ ） 。 A允許其他單位或個(gè)人以本單位名義承攬工程 B將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包 C施工前未對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說明的 D未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工 E未履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的 73.關(guān)于工程質(zhì)量檢測(cè)的說法，正確的有（ ） 。 A檢測(cè)人員、檢測(cè)機(jī)構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測(cè)報(bào)告上簽字 B工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營利性中介機(jī)構(gòu) C檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系 D檢測(cè)人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上的檢測(cè)機(jī)構(gòu) E檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 74.工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（ ）有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。 A建設(shè)單位 B造價(jià)咨詢單位 C施工企業(yè) D建筑材料、構(gòu) （ 配 ） 件供應(yīng)單位 E設(shè)備供應(yīng)單位 75.嚴(yán)某在某市 A 區(qū)新購一套住房，并請(qǐng)位于該市 B 區(qū)的裝修公司進(jìn)行裝修；裝修 人員不慎將水管弄破，導(dǎo)致該樓下住戶家具被淹毀；嚴(yán)某交涉未果，遂向該市 B 區(qū)法院起訴裝修公司， B 區(qū)法院裁定將案件移送至 A 區(qū)法院， A 區(qū)法院又將案件退回 B 區(qū)法院；關(guān)于本案管轄，說法正確的有（ ） 。 A A 區(qū)法院對(duì)該案有管轄權(quán) B嚴(yán)某有權(quán)向 B 區(qū)法院起訴 C B 區(qū)法院的移送管轄是錯(cuò)誤的 D A、 B 區(qū)法院均無管轄權(quán) 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ E A 區(qū)法院不接受移送，將案件退回 B 區(qū)法院是錯(cuò)誤的 76.下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后，可作為強(qiáng)制性條文的有（ ） 。 A直接涉及國家主權(quán)的條文 B直接涉及人民生命財(cái)產(chǎn)安全的條文 C直接涉及人體健康的條文 D直接涉及環(huán)境保護(hù)的條文 E直接涉及公共利益的條文 77.下列義務(wù)中，屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù)是（ ） 。 A安全技術(shù)措施審查 B安全設(shè)備合格審查 C專項(xiàng)施工方案審查 D施工招標(biāo)審查 E安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告 78.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，屬于違法分包的情形有（ ） 。 A總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的 B主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分 包企業(yè)的 C建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成 D施工總承包單位將建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的 E分包單位將承包的建設(shè)工程再分包的 79.關(guān)于 施工企業(yè)要求對(duì)原工程進(jìn)行變更的說法 ， 正確的有（ ） 。 A施工企業(yè)在施工中不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更 B施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計(jì)的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延 C工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享 D施工企業(yè)擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延 E施工企業(yè)自行承擔(dān)差價(jià)時(shí)，對(duì)原材料、設(shè)備換用不必經(jīng)工程師同意 80.關(guān)于投標(biāo)保證金說法，正確的有（ ） 。 A投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金 B投標(biāo)保證金是投標(biāo)文件的有效組成部分 C投標(biāo)保證金的擔(dān)保形式，應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定 D投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前送達(dá) E投標(biāo)保證金的金額一般由雙方約定 81.施工企業(yè)乙經(jīng)建設(shè)單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包 給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的有（ ）。 A甲有權(quán)要求乙承擔(dān)民事責(zé)任 B甲有權(quán)要求丙承擔(dān)民事責(zé)任 C甲無權(quán)要求丁承擔(dān)民事責(zé)任 D乙向甲承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丙追償 E丙向乙承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丁追償 82.根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，關(guān)于意外傷害保險(xiǎn)的說法，正確的有（ ）。 A意外傷害保險(xiǎn)為非強(qiáng)制保險(xiǎn) B被保險(xiǎn)人為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員 C受益人可以不是被保險(xiǎn)人 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ D保險(xiǎn)費(fèi)由分包單位支付 E保險(xiǎn)期限由施工企業(yè)根 據(jù)實(shí)際自行確定 83.關(guān)于租賃合同的說法，正確的有（ ） 。 A租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán) B租賃期限超過 20 年的部分無效 C租賃期限 6 個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式 D交付租賃物是租賃合同的成立要件 E當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃 84.根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法，評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有（ ）。 A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的 B投標(biāo)人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時(shí)不一致的 C投標(biāo)人對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個(gè)報(bào)價(jià)方案 D未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的 E聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的 85.施工企業(yè)采購、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件，應(yīng)當(dāng)具有（ ），并在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前進(jìn)行檢查。 A生產(chǎn)（制造）許可證 B施工資質(zhì)證書 C產(chǎn)品銷售許可證 D施工許可證 E產(chǎn)品合格證 86.根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程（ ）起計(jì)算。 A合同訂立之日 B實(shí)際竣工之日 C開工之日 D保修期屆滿之日 E合同約定竣工之日 87.根據(jù)有關(guān)擔(dān)保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財(cái)產(chǎn)有（ ）。 A土地所有權(quán) B農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán) C學(xué)校游泳館產(chǎn)權(quán) D荒地承包經(jīng)營權(quán) E被扣押的房屋 88.施工企業(yè)被建筑材料、建筑構(gòu) （ 配 ） 件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，通常應(yīng)當(dāng)按照（ ）進(jìn)行，不合格的不得使用。 A工程設(shè)計(jì)要求 B企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) C施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) D通行慣例 E合同約定 89.建設(shè)項(xiàng)目中防治 污染的設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)（ ）。 A立項(xiàng) B竣工 C設(shè)計(jì) D施工 E投入使用 90.根據(jù)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有（ ）。 A 2 人死亡事故 B 10 人死亡事故 C 3 人死亡事故 D 20 人重傷事故 E 1000 萬元經(jīng)濟(jì)損失事故 91.下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任的有（ ）。 A發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷 B發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)， 引發(fā)工程質(zhì)量缺陷 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ C發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷 D發(fā)包人未組織竣工驗(yàn)收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷 E發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu) （ 配 ） 件不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量缺陷 92.法人應(yīng)當(dāng)具備的條件有 ( )。 A依法成立 B有自己的場(chǎng)所 C有必要的財(cái)產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi) D有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu) E能夠獨(dú)立承擔(dān)無限民事責(zé)任 93.當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為 ( )。 A合同自成立時(shí)生效 B合同自辦理物權(quán)登記時(shí)生效 C未辦理物權(quán)登記合同無效 D未辦理物權(quán)登記不影響合同效力 E合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力 94.下列行為中，構(gòu)成無因管理的有 ( )。 A甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機(jī)具 B乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火 C材料供應(yīng)商丙將施工現(xiàn)場(chǎng)因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治 D戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示 E總承包單位結(jié)算時(shí)超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位 95.根據(jù)安全生產(chǎn)許可證條例，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有（ ）。 A管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行 1 次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格 B依法為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) C保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入 D有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝 E依法辦理了建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn) 96.根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，具有法定最低保修期限的有（ ）。 A基礎(chǔ)設(shè)施工程 B設(shè)備安裝、裝修工程 C門禁監(jiān)控系統(tǒng) D電氣管線、給排水管道工程 E供熱與供冷系統(tǒng) 97.根據(jù)建筑法，申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（ ）。 A建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開工報(bào)告 B已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù) C城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證 D已經(jīng)確定建筑施工企業(yè) E建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí) 98.根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，施工企業(yè)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在（ ）之前。 A作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位 B作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場(chǎng) C企業(yè)采用新技術(shù) D企業(yè)采用新工藝 E企業(yè)申請(qǐng)辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù) 99.下列應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的情形有（ ）。 A 合同僅約定由供應(yīng)商將貨物交給承運(yùn)人運(yùn)輸，供應(yīng)商已將標(biāo)的物發(fā)運(yùn)，尚未到達(dá)約定的 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 交付地點(diǎn) B 合同約定在標(biāo)的物所在地交貨，約定時(shí)間已過，施工企業(yè)仍未前往提貨 C 施工企業(yè)購買一批安全帽，供應(yīng)商尚未交付 D 標(biāo)的物已運(yùn)抵交付地點(diǎn)，施工企業(yè)因標(biāo)的物質(zhì)量不合格而拒收貨物 E 供應(yīng)商在交付標(biāo)的物時(shí)未附產(chǎn)品說明書，施工企業(yè)已接受 100.根 據(jù)勞動(dòng)合同法，用人單位在招用勞動(dòng)者以及訂立勞動(dòng)合同時(shí)，不得（ ）。 A 訂立無終止時(shí)間的勞動(dòng)合同 B 要求勞動(dòng)者提供擔(dān)保 C 向勞動(dòng)者收取財(cái)務(wù) D 約定競(jìng)業(yè)限制條款 E 扣押勞動(dòng)者的證件 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 2011年參考答案 一、單項(xiàng)選擇題 1.【答案】 C 【解析】本題考核的是需要由有關(guān)機(jī)關(guān)裁決適用的特殊情況。 行政法規(guī)之間對(duì)同一事項(xiàng)的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時(shí)，由國務(wù)院裁決。 2.【答案】 A 【解析】本題考核的是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)定，經(jīng)營者不得采用財(cái)物或者其他手段進(jìn)行賄賂以銷售或者購買商品。在帳外暗中給予對(duì)方單位或者個(gè)人回扣的，以行賄論處；對(duì)方單位或者個(gè)人在帳外暗中收受回扣的，以受賄論處。 3.【答案】 A 【解析】本題考核的是民事法律行為的委托代理。 委托書授權(quán)不明的，被代理人應(yīng)當(dāng)向第三人承擔(dān)民事責(zé)任，代理人負(fù)連帶責(zé)任。 4.【答案】 B 【解析】本題考核的是抵押權(quán)的效力和實(shí)現(xiàn)。 抵押擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用。當(dāng)事人也可以在抵押合同中約定抵押擔(dān)保的范圍。債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可以與抵押人協(xié)議以抵押物折價(jià)或者以拍賣、變賣該抵押物所得的價(jià)款受償；協(xié)議不成的，抵押權(quán)人可以向人民法院提起訴訟。抵押物折價(jià)或者拍賣、變賣后，其價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)人清償。 5.【答案】 B 【解析】本題考核的是地役權(quán)的相關(guān)知識(shí)。 地役權(quán)，是指為使用自己不動(dòng)產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動(dòng)產(chǎn)的權(quán)利。他人的不動(dòng)產(chǎn)為供役地，自己 的不動(dòng)產(chǎn)為需役地。從性質(zhì)上說，地役權(quán)是按照當(dāng)事人的約定設(shè)立的用益物權(quán)。 6.【答案】 C 【解析】本題考核的是留置。 擔(dān)保法規(guī)定，因保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同發(fā)生的債權(quán)，債務(wù)人不履行債務(wù)的，債權(quán)人由留置權(quán)。法律規(guī)定可以留置的其他合同，使用以上規(guī)定。當(dāng)事人可以在合同中約定不得留置的物。 7.【答案】 A 【解析】本題考核的是債的發(fā)生根據(jù)。 侵權(quán)是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利或人身權(quán)利的行為。侵權(quán)行為一經(jīng)發(fā)生，即在侵權(quán)行為人和被侵權(quán)人之間形成債的關(guān)系。侵權(quán)行為產(chǎn)生的債被成侵權(quán)之債。侵權(quán)責(zé) 任法規(guī)定，建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工單位承擔(dān)連帶責(zé)任。 8.【答案】 A 【解析】建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 檢測(cè)。 9.【答案】 D 【解析】本題考核的是企業(yè)發(fā)生合并、分離、改制的資質(zhì)辦理。 企業(yè)合并的，合并后存續(xù)或者新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)可以承繼合并前各方中較高的資質(zhì)等級(jí)，但應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)條件。企業(yè)分立的，分立后企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)，根據(jù)實(shí) 際達(dá)到的資質(zhì)條件，按照建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定規(guī)定的審批程序核定。企業(yè)改制的，改制后不再符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按其實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及本規(guī)定申請(qǐng)重新核定；資質(zhì)條件不發(fā)生變化的，按照建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定關(guān)于申請(qǐng)資質(zhì)書變更的程序辦理。 10.【答案】 A 【解析】本題考核的是訂立無固定期限勞動(dòng)合同的法定條件。 用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致，可以訂立無固定期限勞動(dòng)合同。有下列情形之一，勞動(dòng)者提出或者同一續(xù)打訂立勞動(dòng)合同的，除勞動(dòng)者提出訂立固定期限勞動(dòng)合同外，應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動(dòng)合同： （ 1）勞動(dòng)者在該用人單位連續(xù)工 作滿 10 年的。 （ 2）用人單位初次實(shí)行勞動(dòng)合同制度或者國有企業(yè)改制重新訂立勞動(dòng)合同時(shí)，勞動(dòng)者在該用人單位連續(xù)工作滿 10 年且距法定退休年齡不足 10 年的。 （ 3）連續(xù)訂立 2 此固定期限勞動(dòng)合同，切勞動(dòng)者沒有勞動(dòng)合同法第 39 條和第 40 條第1 項(xiàng)、第 2 項(xiàng)規(guī)定的情形，續(xù)訂勞動(dòng)合同的。 需要注意的是，用人單位自用工之日起滿 1 年不與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，則視為用人單位與勞動(dòng)者已訂立無固定期限勞動(dòng)合同。 11.【答案】 B 【解析】本題考核的是建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時(shí)間。 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等。 12.【答案】 D 【解析】本題考核的是履約保證金的提交。 工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法規(guī)定，招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金或者其他形式履約擔(dān)保的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交；拒絕提交的，視為放棄中標(biāo)項(xiàng)目。 13.【答案】 B 【解析】本題考核的是勞動(dòng)者非正常工作時(shí)間的工資支付標(biāo)準(zhǔn)。 用人單位應(yīng)當(dāng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)支付高于勞動(dòng)者正常工作時(shí)間工資的工資報(bào)酬： （ 1）安排勞動(dòng)者延長(zhǎng)工作時(shí)間的，支付不低于工資的 150%的工資報(bào)酬； （ 2）休息日安排勞動(dòng)者工作又不能安排補(bǔ)休的，支付不低于工資的 200%的工資報(bào)酬； （ 3）法定休假日安排勞動(dòng)者工作的，支付不低于 300%的工資報(bào)酬。 14.【答案】 C 【解析】本題考核的是編制安全專項(xiàng)施工方案的要求。 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，對(duì)下列達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，并附具安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字后實(shí) 施，由專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督： （ 1）基坑支護(hù)與降水工程。 （ 2）土方開挖工程。 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ （ 3）模板工程。 （ 4）起重吊裝工程。 （ 5）腳手架工程。 （ 6）拆除、爆破工程。 （ 7）國務(wù)院建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門規(guī)定的其他危險(xiǎn)性較大的工程。 15.【答案】 C 【解析】本題考核的是總承包單位的責(zé)任。 建筑法規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)；分包單位按照分包合同的約定對(duì)總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒?duì)建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ坛袚?dān)連 帶責(zé)任，就是當(dāng)分包工程發(fā)生了質(zhì)量責(zé)任或者違約責(zé)任時(shí)，建設(shè)單位可以向總承包單位請(qǐng)求賠償，也可以向分包單位請(qǐng)求賠償，總承包單位或分包單位進(jìn)行賠償后，有權(quán)依據(jù)分包合同對(duì)于不屬于自己責(zé)任的賠償向另一方進(jìn)行追償。 16.【答案】 A 【解析】本題考核的是定做人依法賠償損失的義務(wù)。 定做人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。 17.【答案】 D 【解析】本題考核的是行政處罰的種類。 行政處罰法規(guī)定，行政處罰的種類：（ 1）警告。（ 2）罰款。（ 3）沒收違法所得，沒收非法財(cái)物。（ 4）責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)。（ 5）暫 扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執(zhí)照。（ 6）行政拘留。（ 7）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。 18.【答案】 D 【解析】本題考核的是承攬合同的特征。 定做人將工作交給承攬人，其重要原因是定做人相信承攬人具有完成工作的條件和能力。因此，除當(dāng)事人另有約定的外，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動(dòng)完成主要工作。未經(jīng)定做人的同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定做人可以解除合同；經(jīng)定做人同意的，承攬人也應(yīng)就第三人完成的工作成果向定做人負(fù)責(zé)。承攬人有權(quán)將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將承攬的輔助工作交 由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就第三人完成的工作成果向定做人負(fù)責(zé)。 19.【答案】 A 【解析】本題考核的是民事訴訟的執(zhí)行和解。 在執(zhí)行中，雙方當(dāng)事人自行和解達(dá)成協(xié)議的，執(zhí)行員應(yīng)當(dāng)將協(xié)議內(nèi)容記入筆錄，由雙方當(dāng)事人簽名或者蓋章。一方當(dāng)事人不履行和解協(xié)議的，人民法院可以根據(jù)對(duì)方當(dāng)事人的申請(qǐng)，恢復(fù)對(duì)原生效法律文書的執(zhí)行。 20.【答案】 A 【解析】本題考核的是項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。 建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位的工作人員因調(diào)動(dòng)工作、退休等原因離開該單位后，被發(fā)現(xiàn)在該單位工作期間違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定，造成重大工程質(zhì)量事故的，仍應(yīng)當(dāng)依法追究法律責(zé)任。 21.【答案】 A 【解析】本題考核的是施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境噪聲污染的防治。 按照建筑施工場(chǎng)界噪聲限值（ GB 12523 1990）的規(guī)定，城市建筑施工期間施工場(chǎng)地不同施工階段產(chǎn)生的作業(yè)噪聲限值為：土石方施工階段（主要噪聲源為推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等），噪聲限制是晝間 75dB，夜間 55dB；打樁施工階段（主要噪聲源為各種打樁機(jī)等 ），噪聲限制是 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 晝間 85dB，夜間禁止施工；結(jié)構(gòu)施工階段（主要噪聲源為混凝土施工、振搗棒、電鋸等）噪聲限制是晝間 70dB，夜間 55dB；裝修施工階段（主要噪聲源為吊車、升降機(jī)等），噪聲限制是晝間 62dB，夜間 55dB。國家對(duì)環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行淘汰制度。環(huán)境噪聲污染防治法規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險(xiǎn)作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。 22.【答案】 B 【解析】本題考核的是施工作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)履行的安全生產(chǎn)義務(wù)。 施工作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)旅行的安全生產(chǎn)義務(wù)包括： （ 1）遵章守法和正確使用安全防護(hù)用具等的義務(wù)。 （ 2）接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的義務(wù)。 （ 3）安全事故隱患報(bào)告的義務(wù)。 23.【答案】 C 【解析】本題考核的是中標(biāo)人的確定范圍。 工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法規(guī)定，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 24.【答案】 D 【解析】本題考核的是申請(qǐng)施工許可證時(shí)建設(shè)資金的落實(shí)要求。 建筑工程施工許可管理辦法明確規(guī)定，建設(shè)工期不足 1 年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的 50%，建設(shè)工期找過 1 年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的 30%。 25.【答案】 A 【解析】本題考核的是對(duì)分包單位的認(rèn)可。 總承包單位如果要將所承包的工程再分包給他人，應(yīng)當(dāng)告知建設(shè)單位并取得認(rèn)可。這種認(rèn)可應(yīng)通過兩種方式： （ 1）在總承包合同中規(guī)定分包的內(nèi)容。 （ 2）在總承包合同中沒有規(guī)定分包內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)事先征得建設(shè)單位的同意。 但是，勞務(wù)作業(yè)分包由勞務(wù)作 業(yè)發(fā)包人與勞務(wù)作業(yè)承包人通過勞務(wù)合同約定，可不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。 26.【答案】 B 【解析】本題考核的是建造師的職業(yè)崗位范圍。 建造師經(jīng)注冊(cè)后，有權(quán)以建造師名義擔(dān)任建設(shè)工程項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理及從事其他施工活動(dòng)的管理，但不得同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)及以上建設(shè)工程施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。發(fā)生下列情形之一的除外： （ 1）同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的。 （ 2）合同約定的工程驗(yàn)收合格的。 （ 3）因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工超過 120 天（含），經(jīng)建設(shè)單位同意的。 27.【答案】 C 【解析】本題考核的是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備的條件。 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （ 1）完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容。 （ 2）又完成的技術(shù)檔案和施工管理資料。 （ 3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ （ 4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。 （ 5）有施工單位簽署的工程保修書。 28.【答案】 A 【解析】本題考核的是安全生產(chǎn)許可證條例的直接上位法立法依據(jù)。 安全生產(chǎn)許可證條例規(guī)定，為了嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)條例，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防治和減少生產(chǎn)安全事故 ，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法的有關(guān)規(guī)定，制定本條例。 29.【答案】 A 【解析】本題考核的是重新檢驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定。 無論工程師是否進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)其提出對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開孔，并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償承包人損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。 30.【答案】 A 【解析】本題考核的是要約的撤回。 要約可以撤回，但撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)在要約到達(dá)受要約人之前或者邀月同時(shí)到達(dá)受要約人。要 約可以撤銷，但撤銷要約的通知應(yīng)當(dāng)在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達(dá)受要約人。 31.【答案】 D 【解析】定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定。 當(dāng)事人在定金合同中應(yīng)當(dāng)約定交付定金的期限。定金合同從實(shí)際交付定金之日起生效。定金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過合同標(biāo)的額的 20%。 32.【答案】 B 【解析】本題考核的是中標(biāo)合同的簽訂。 為了防止出現(xiàn)“陰陽合同”，建設(shè)部房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法中規(guī)定，訂立書面合同后 7 日內(nèi)，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)將合同送工程所在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案。最高人民法院 關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第 21 條規(guī)定，當(dāng)事人就同一建設(shè)工程零星訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的根據(jù)。招標(biāo)人與中標(biāo)人另行簽訂合同的行為屬違法行為，所簽訂的合同是無效合同。 33.【答案】 B 【解析】本題考核的是建設(shè)工程質(zhì)量的最低保修期限。 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，在正常使用條件下，建設(shè)工程的最低保修期限為： （ 1）基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限。 （ 2）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年。 （ 3）供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個(gè)采暖期、供冷期。 （ 4）電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，為 2 年。其他項(xiàng)目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。 34.【答案】 A 【解析】本題考核的是建設(shè)工程竣工環(huán)保驗(yàn)收的相關(guān)要求。 環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)與主體工程竣工驗(yàn)收同時(shí)進(jìn)行。需要進(jìn)行試生產(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)項(xiàng)目投入試生產(chǎn)之日起 3 個(gè)月內(nèi)，向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者環(huán)境影響登記表的環(huán)境保護(hù)行政主管部門，申請(qǐng)?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng) 目需要配套建設(shè)的環(huán)境 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。 35.【答案】 B 【解析】本題考核的是訴訟時(shí)效期間的起算。 未約定履行期限的合同，依照合同法第 61 條、第 62 條的規(guī)定，可以確定履行期限的，訴訟時(shí)效期間從履行期限屆滿之日起計(jì)算；不能確定履行期限的，訴訟時(shí)效期間從債權(quán)人要求債務(wù)履行義務(wù)的寬限期屆滿之日起計(jì)算，但債務(wù)人在債權(quán)人第一次向其主張權(quán)力之時(shí)明確表示不履行義務(wù)的，訴訟時(shí)效期間從債務(wù)人明確表示不履行義務(wù)之日起計(jì)算。 36.【答案】 B 【解析】本題考核的是保證責(zé)任。 保證期間，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，保證人 在原保證擔(dān)保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任。債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面統(tǒng)一的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。 37.【答案】 C 【解析】本題考核的是不可抗力事件發(fā)生后的責(zé)任承擔(dān)。 因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用，發(fā)、承包雙方應(yīng)按以下原則分別承擔(dān)責(zé)任： （ 1）工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工場(chǎng)地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)。 （ 2）發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 （ 3）承包人的施工機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失， 由承包人承擔(dān)。 （ 4）停工期間，承包人應(yīng)發(fā)包人要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。 （ 5）工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)。 38.【答案】 B 【解析】本題考核的是施工企業(yè)資質(zhì)證書的撤銷。 有下列情形之一的，資質(zhì)許可機(jī)關(guān)或者其上級(jí)機(jī)關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)： （ 1）資質(zhì)許可機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的。 （ 2）超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的。 （ 3）違反法定程序作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的。 （ 4）對(duì)不符合許可條件的申請(qǐng)人作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的。 （ 5）依法可以撤銷資質(zhì)證書的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。 39.【答案】 B 【解析】本題考核的是行政糾紛的法律解決途徑。 行政復(fù)議的基本特點(diǎn)是： （ 1）提出行政復(fù)議的，必須是認(rèn)為行政機(jī)關(guān)行使職權(quán)的行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人和其他組織。 （ 2）當(dāng)事人提出行政復(fù)議，必須是在行政機(jī)關(guān)已經(jīng)作出行政決定之后，如果行政機(jī)關(guān)尚未作出決定，則不存在復(fù)議問題。服役的任務(wù)是解決行政爭(zhēng)議，而不是解決民事或其他爭(zhēng)議。 （ 3） 當(dāng)事人對(duì)行政機(jī)關(guān)的行政決定不服，只能按照法律規(guī)定向有行政復(fù)議權(quán)的行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議。 （ 4）行政復(fù)議以書面審查為主，以不調(diào)解為原則。行政復(fù)議的結(jié)論作出后，即具有法律效 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 力。只要法律未規(guī)定復(fù)議決定為終局裁決的，當(dāng)事人對(duì)復(fù)議決定不服的，仍可以按行政訴訟法的規(guī)定，向人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。 40.【答案】 D 【解析】本題考核的是總承包單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定安全生產(chǎn)責(zé)任。 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程，由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故。據(jù)此，一旦發(fā)生施工安全事故，施工總承包單位應(yīng)當(dāng)依法負(fù)擔(dān)起及時(shí)報(bào)告的義 務(wù)。 41.【答案】 D 【解析】本題考核的是建設(shè)工程的分包制度。 按照合同約定，建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備由工程承包單位采購的，發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備或者指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。 42.【答案】 A 【解析】本題考核的是承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。 建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書或者以其他方式允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。對(duì)因該項(xiàng)承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的 損失，建筑施工企業(yè)與使用本企業(yè)名義的單位或者個(gè)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 43.【答案】 D 【解析】本題考核的是標(biāo)間代理。 標(biāo)間代理對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力，即在相對(duì)人與本人之間產(chǎn)生民事法律關(guān)系。本人受標(biāo)間代理人與相對(duì)人之間實(shí)施的法律行為的約束，享有該行為設(shè)定的權(quán)利和履行該行為約定的義務(wù)。本人不能以無權(quán)代理為抗辯。本人在承擔(dān)表見代理行為所產(chǎn)生的責(zé)任后，可以向無權(quán)代理人追償因代理行為而遭受的損失。 44.【答案】 B 【解析】本題考核的是注冊(cè)機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)建造師不予注冊(cè)的情形。 注冊(cè)建造師管理規(guī)定中規(guī)定，申請(qǐng)人有下列情形之一的，不予注冊(cè)： （ 1）不具有完全民事行為能力的。 （ 2）申請(qǐng)?jiān)趦蓚€(gè)或者兩個(gè)以上單位注冊(cè)的。 （ 3）未達(dá)到注冊(cè)建造師繼續(xù)教育要求的。 （ 4）受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的。 （ 5）因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，子刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿 5 年的。 （ 6）因前項(xiàng)規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿 3 年的。 （ 7）被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿 2 年的。 （ 8）在申請(qǐng)注冊(cè)之日前 3 年內(nèi)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理期間，所負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故的。 （ 9）申請(qǐng)人的聘用單位不符合注冊(cè)單位要求的。 （ 10）年齡超過 65 周歲的。 （ 11）法律、法規(guī)規(guī)定不予這側(cè)的其他情形。 45.【答案】 B 【解析】本題考核的是設(shè)計(jì)單位的權(quán)利。 建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例都規(guī)定，設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明規(guī)格、型號(hào)、性能等技術(shù)指標(biāo)，其質(zhì)量要求必須符合國家規(guī)定 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 的標(biāo)準(zhǔn)。除有特殊要求的建筑材料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線等外，設(shè)計(jì)單位不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。 46.【答案】 C 【解析】最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息又約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的不得你除外。當(dāng)事人對(duì)墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。 47.【答案】 D 【解析】本題考核的是工程竣工的結(jié)算審查期限。 單項(xiàng)工程竣工后，承包人應(yīng)在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人應(yīng)按以下規(guī)定時(shí)限 進(jìn)行核對(duì)（審查）并提出審查意見： （ 1） 500 萬元以下，從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完成的竣工結(jié)算資料之日起 30 日。 （ 2） 500 萬元 2000 萬元，從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起 30 日。 （ 3） 2000 萬元 50000 萬元，從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起 45 日。 （ 4） 5000 萬元以上，從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起 60 日。 48.【答案】 A 【解析】本題考核的是施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任。 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，建設(shè)工程施工前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明，并由雙方簽字確認(rèn)。 49.【答案】 C 【解析】本題考核的是訴訟代理人的代理權(quán)限。 民事訴訟法規(guī)定，訴訟代理人代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，訴訟代理人代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，進(jìn)行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權(quán)。針對(duì)實(shí)踐中經(jīng)常出現(xiàn)的授權(quán)委托書僅寫“全權(quán)代理”而無具體授權(quán)的情形，最高人民法院還特別規(guī)定，在這種情況下不能認(rèn)定為訴訟代理人已獲得特別授權(quán)，即訴訟代理人無權(quán)代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，進(jìn)行和解、提起反訴或者上訴 。 50.【答案】 B 【解析】本題考核的是竣工驗(yàn)收備案的時(shí)間。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自工程竣工驗(yàn)收合格之日起 15 日內(nèi)，依照本辦法規(guī)定，向工程所在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)主管部門（以下簡(jiǎn)稱備案機(jī)關(guān)）備案。 51.【答案】 C 【解析】本題考核的是工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任。 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或者轉(zhuǎn)向施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 52.【答案】 A 【解析】本題考核的是勞務(wù)派遣協(xié)議的主體。 勞務(wù)派遣單位派遣勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)與接受以勞務(wù)派遣形式用工的單位（以下稱用工單位）訂立勞務(wù)派遣協(xié)議。勞務(wù)派遣協(xié)議應(yīng)當(dāng)約定派遣崗位和人員數(shù)量、派遣期限、勞動(dòng)報(bào)酬和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的數(shù)額與支付方式以及違反協(xié)議的責(zé)任。 53.【答案】 D 【解析】本題考核的是建設(shè)單位的安全責(zé)任。 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 建設(shè)單位的安全責(zé)任包括： （ 1）依法辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)。 （ 2）向施工單位提供真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的有關(guān)資料。 （ 3）不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期。 54.【答案】 D 【解析】本題考核的是應(yīng)急預(yù)案的修訂。 生產(chǎn)經(jīng)營單位制訂的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每 3 年修訂 1 次，預(yù)案修訂情況應(yīng)由記錄并歸檔。 55.【答案】 C 【解析】本題考核的是施工管理人員、作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的規(guī)定。 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行 1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，其教育培訓(xùn)情況記入個(gè)人工作檔案。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核不合格的人員，不得上崗。 56.【答案】 D 【解析】本題考核的是建設(shè)單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開工報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量 監(jiān)督手續(xù)。 57.【答案】 B 【解析】本題考核的是仲裁協(xié)議的效力。 仲裁協(xié)議一經(jīng)有效成立，即對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生法律約束力。發(fā)生糾紛后，當(dāng)事人職能向仲裁協(xié)議中所約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，而不能就該糾紛向法院提起訴訟。有效的仲裁協(xié)議排除法院的司法管轄權(quán)。仲裁法規(guī)定，當(dāng)事人達(dá)成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回起訴，但仲裁協(xié)議無效的除外。 58.【答案】 B 【解析】本題考核的是著作權(quán)的主體。 中華人民共和國著作權(quán)法的規(guī)定，有下列情形之一的職務(wù)作品，作者享有署名權(quán)，著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或者其他組織享有，法人或者其他組織可以給予作者獎(jiǎng)勵(lì)： （ 1）主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作，并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計(jì)圖、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、地圖、計(jì)算機(jī)軟件等職務(wù)作品。 （ 2）法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權(quán)由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品。 在建設(shè)工程活動(dòng)中，有些作品屬于委托作品。 一般情況下，勘察設(shè)計(jì)文件都是勘察設(shè)計(jì)單位接受建設(shè)單位委托創(chuàng)作的委托作品。受委托創(chuàng)作的作品，著作權(quán)的歸屬由 委托人和受托人通過合同約定。合同未作明月約定或者沒有訂立合同的，著作權(quán)屬于受托人。 59.【答案】 A 【解析】本題考核的是申請(qǐng)延期的規(guī)定。 建筑法規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起 3 個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期；延期以兩次為限，每次不超過 3 個(gè)月。既不開工又不申請(qǐng)延期或者超過延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。 60.【答案】 B 【解析】本題考核的是在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶內(nèi)從事建設(shè)活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定的。 文物保護(hù)法規(guī)定，文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)不得進(jìn)行其他建設(shè)工程 或者爆破、鉆探、 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 挖掘等作業(yè)。但是，因特殊情況需要在文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須保證文物保護(hù)單位的安全，并經(jīng)核定公布該文物保護(hù)單位的人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得上一級(jí)人民政府文物行政部門同意；在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行其他建設(shè)工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)前應(yīng)當(dāng)征得國務(wù)院文物行政部門同意。 61.【答案】 C 【解析】本題考核的是施工企業(yè)的資質(zhì)序列。 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定中規(guī)定，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施 工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個(gè)序列。 62.【答案】 D 【解析】本題考核的是仲裁裁決書的效力。 裁決書的效力是： （ 1）裁決書一裁終局，當(dāng)事人不得就已經(jīng)裁決的事項(xiàng)再申請(qǐng)仲裁，也不得就此提起訴訟。 （ 2）仲裁裁決具有強(qiáng)制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行的，對(duì)方當(dāng)事人可以到法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 （ 3）仲裁裁決在所有承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約締約國（或地區(qū)）可以得到承認(rèn)和執(zhí)行。 63.【答案】 C 【解析】本題考核的是造價(jià)的鑒定。 由于固定價(jià)格在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)合同價(jià)款不再調(diào)整，因此法院對(duì)鑒定請(qǐng)求不予支持。 64.【 答案】 A 【解析】本題考核的是涉外仲裁的特別規(guī)定。 民事訴訟法規(guī)定，當(dāng)事人申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請(qǐng)，提交被申請(qǐng)人住所地或者財(cái)產(chǎn)所在地的中級(jí)人民法院裁定。 65.【答案】 B 【解析】本題考核的是合同的轉(zhuǎn)讓。 合同法規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對(duì)債務(wù)人不發(fā)生效力。根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓的權(quán)利主要是指合同是基于特定當(dāng)事人的神扥關(guān)系訂立的，如果合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人，會(huì)使合同的內(nèi)容發(fā)生變化，違反當(dāng)事人訂立合同的目的，使當(dāng)事人的合法利益得不到應(yīng)有的保護(hù)。債務(wù)人不論轉(zhuǎn)移的是全部義務(wù)還是部分義務(wù)，都需要征得債權(quán)人同意。未經(jīng)債權(quán)人同意，債務(wù)人轉(zhuǎn)移合同義務(wù)的行為對(duì)債權(quán)人不發(fā)生效力。監(jiān)理合同是不可以轉(zhuǎn)讓的。 66.【答案】 B 【解析】本題考核的是聯(lián)合體投標(biāo)的特點(diǎn)。 聯(lián)合體投標(biāo)有如下特點(diǎn)： （ 1）聯(lián)合體 由兩個(gè)或者兩個(gè)以上的投標(biāo)人組成，參與投標(biāo)時(shí)各方的自愿行為。 （ 2）聯(lián)合體是一個(gè)臨時(shí)性的組織，不具有法人資格。 （ 3）聯(lián)合體各方以一個(gè)投標(biāo)人的身份共同投標(biāo)，中標(biāo)后，招標(biāo)人與聯(lián)合體各方共同簽訂一個(gè)承包合同，聯(lián)合體各方就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任。 （ 4）聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后，不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項(xiàng)目中投標(biāo)。 67.【答案】 D 【解析】本題考核的是仲裁裁決書的生效時(shí)間。 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 仲裁裁決應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)仲裁員的意見作出，少數(shù)仲裁員的不同意見可以記入筆錄。仲裁庭不能形成 多數(shù)意見時(shí)，裁決應(yīng)當(dāng)按照首席仲裁員的意見作出。裁決書自作出之日起發(fā)生法律效力。 68.【答案】 C 【解析】本題考核的是申請(qǐng)仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間。 申請(qǐng)仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行必須在法律規(guī)定的期限內(nèi)提出。根據(jù)民事訴訟法（ 2007）第 215條的規(guī)定，申請(qǐng)執(zhí)行的期間為 2 年。申請(qǐng)執(zhí)行時(shí)效的中止、中斷，適用法律有關(guān)訴訟時(shí)效中止、中斷的規(guī)定。 69.【答案】 B 【解析】本題考核的是游標(biāo)有效期的相關(guān)知識(shí)。 在原投標(biāo)有效期結(jié)束前，出現(xiàn)特殊情況的，招標(biāo)人可以書面形式要求所有投標(biāo)人延長(zhǎng)投標(biāo)有效期。投標(biāo)人同意延長(zhǎng)的，不得要求或被允 許修改其投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，但應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長(zhǎng)其投標(biāo)保證金的有效期；投標(biāo)人拒絕延長(zhǎng)的，其投標(biāo)失效，但投標(biāo)人有權(quán)收回其投標(biāo)保證金。因延長(zhǎng)投標(biāo)有效期造成投標(biāo)人損失的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)給予補(bǔ)償，但因不可抗力需要延長(zhǎng)投標(biāo)有效期的除外。 70.【答案】 C 【解析】本題考核的是安全生產(chǎn)許可證的有效期。 按照安全生產(chǎn)許可證條例的規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證的有效期為 3 年。 二、多項(xiàng)選擇題 71.【答案】 ABDE 【解析】本題考核的是申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的法定事由。 當(dāng)事人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會(huì)所在地的終極人民 法院申請(qǐng)撤銷裁決： （ 1）沒有仲裁協(xié)議的。 （ 2）裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會(huì)無權(quán)仲裁的。 （ 3）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的。 （ 4）裁決所依據(jù)的證據(jù)是偽造的。 （ 5）對(duì)方當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的。 （ 6）仲裁員在仲裁該案時(shí)有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。 72.【答案】 DE 【解析】本題考核的是施工單位工程質(zhì)量不良行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。 工程質(zhì)量不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括： （ 1）在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備的，或者由不按照工程設(shè)計(jì)圖紙或施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的其他行為的。 （ 2）未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的。 （ 3）未對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)（配）件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢測(cè)，或未對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測(cè)的。 （ 4）工程竣工驗(yàn)收后，不向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的，或質(zhì)量保修的內(nèi)容、期限違反規(guī)定的。 （ 5）不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的。 73.【答案】 ADE 【解析】本題考核的是工程質(zhì)量檢測(cè)單位的資質(zhì)和檢測(cè)規(guī)定。 建設(shè)部建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法規(guī)定，工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的中 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 介機(jī)構(gòu)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成檢測(cè)業(yè)務(wù)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)報(bào)告經(jīng)檢測(cè)人員簽字、檢測(cè)機(jī)構(gòu)法定代表人或者其授權(quán)的簽字人簽署，并加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章或者檢測(cè)專用章后方可生效。檢測(cè)人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或者兩個(gè)以上的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得與行政機(jī)關(guān)，法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及所檢測(cè)工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)包檢測(cè)業(yè)務(wù)。檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé)。 74.【答案】 CDE 【解析】本題考核的是工程監(jiān)理單位對(duì)有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的回避。 建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例都規(guī)定，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)（配）件和設(shè)備供應(yīng)單位由隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不的承擔(dān)該項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。 75.【答案】 ABCE 【解析】本題考核的是地域管轄與移送管轄。 一般地域管轄，是以當(dāng)事人與法院的隸屬關(guān)系來確定訴訟管轄，通常實(shí)行“原告就被告”原則，即以被告住所地作為確定管轄的標(biāo)準(zhǔn)。民事訴訟法規(guī)定：“因合同糾紛提起的訴 訟。由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄?！比嗣穹ㄔ喊l(fā)現(xiàn)受理的案件不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的人民法院，受移送的人民法院應(yīng)當(dāng)受理。受移送的人民法院認(rèn)為受移送的案件依照規(guī)定不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)人民法院制定管轄，不得再自行移送。 76.【答案】 BCDE 【解析】本題考核的是強(qiáng)制性條文的實(shí)施。 工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)直接涉及人民生命財(cái)產(chǎn)安全、人體健康、環(huán)境保護(hù)和公共利益的條文，經(jīng)國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定后，可作為強(qiáng)制性條文。在不違反國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)可以獨(dú)立實(shí)施。 77.【答案】 ACE 【解析】本題考核的是工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任。 工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任包括： （ 1）對(duì)安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查。 （ 2）依法對(duì)施工安全事故隱患進(jìn)行處理。 （ 3）對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 78.【答案】 ACDE 【解析】本題考核的是違法分包的情形。 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定，違法分包，是指下列行為： （ 1）總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的。 （ 2）建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成的。 （ 3）施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的。 （ 4）分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的。 79.【答案】 CD 【解析】本題考核的是承包人原因?qū)υO(shè)計(jì)進(jìn)行變更。 施工中承包人不得為了施工方便而要求對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，承包人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，不得隨意變更設(shè)計(jì)。施工中承包人提出的合理化建議涉及對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或者施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)原材料設(shè)備的更換，須經(jīng)工程師同意。工程師同意變更后，也須經(jīng)原規(guī)劃管理部門和其 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ 他有關(guān)部門審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。未經(jīng)工程師同意承包人擅自更改 或換用，承包人應(yīng)承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并賠償發(fā)包人的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。工程師同意采用承包人的合理化建議，所發(fā)生費(fèi)用和獲得收益的分擔(dān)或分享，由發(fā)包人和承包人另行約定。 80.【答案】 ABCD 【解析】本題考核的是投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金是指投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求向招標(biāo)人出具的，以一定金額表示的投標(biāo)責(zé)任擔(dān)保。其實(shí)質(zhì)是為了避免因投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)隨意撤回、撤銷投標(biāo)或中標(biāo)后不能提交履約保證金和簽署合同等行為而給招標(biāo)人造成損失。工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法規(guī)定，招標(biāo)人可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投 標(biāo)保證金。投標(biāo)人不按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的，該投標(biāo)文件將被拒絕，作廢標(biāo)處理。 81.【答案】 ACDE 【解析】本題考核的是違約責(zé)任的承擔(dān)。 建筑法規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)；分包單位按照分包合同的約定對(duì)總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒?duì)建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。由于建設(shè)單位甲與施工企業(yè)乙簽訂了合同，并沒有與施工企業(yè)丙、丁簽訂合同，因此無權(quán)向施工企業(yè)丙、丁索賠。 82.【答案】 BC 【解析】本題考核的是辦理意外傷害保險(xiǎn)的規(guī)定。 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī) 定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由施工單位支付。實(shí)行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)。意外傷害保險(xiǎn)期限自建設(shè)工程開工之日起至竣工驗(yàn)收合格止。施工單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)是法定的強(qiáng)制性保險(xiǎn)，是由施工單位作為投保人直接或者通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司與保險(xiǎn)公司訂立保險(xiǎn)合同，支付保險(xiǎn)費(fèi)，以本單位從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員作為被保險(xiǎn)人，當(dāng)被保險(xiǎn)人在施工作業(yè)中發(fā)生意外傷害事故時(shí)，保險(xiǎn)公司須依照合同約定向被保險(xiǎn)人或者受益人支付保險(xiǎn)金。 83.【答案】 BCE 【 解析】本題考核的是租賃合同的特征及類型。 在租賃合同中，承租人的目的是取得租賃物的使用收益權(quán)，出租人也只轉(zhuǎn)讓租賃物的使用收益權(quán)，而不轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)。租賃合同可以約定租賃期限，但租賃期限不得超過 20 年。超過 20年的，超過部分無效。租賃期間屆滿，當(dāng)事人可以續(xù)訂租賃合約，但約定的租賃期限自續(xù)訂之日起不得超過 20 年。租賃期限 6 個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃。 84.【答案】 ABDE 【解析】本題考核的是投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況。 工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法規(guī)定，投標(biāo)文件有下 列情形之一的，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)初審后按飛鏢處理： （ 1）無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人簽字或蓋章的。 （ 2）未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認(rèn)的。 （ 3）投標(biāo)人遞交兩份或多分內(nèi)容不同的投標(biāo)文件，或在一份投標(biāo)文件中對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)有兩個(gè)或多個(gè)報(bào)價(jià)，且未聲明哪一個(gè)有效，按招標(biāo)文件規(guī)定提交備選投標(biāo)方案的除外。 （ 4）投標(biāo)人名稱或組織結(jié)構(gòu)域資格預(yù)審時(shí)不一致的。 為了夢(mèng)想，我要學(xué)習(xí)！For dream， I m studying！ （ 5）未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的。 （ 6）聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的。 85.【答案】 AE 【解析】本題考核的是出租機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件單位的安全責(zé)任。 出租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件，應(yīng)當(dāng)具有生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證。出租單位應(yīng)當(dāng)對(duì)出租的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件的安全性能進(jìn)行檢測(cè)，在簽訂租賃協(xié)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具檢測(cè)合格證明。禁止出租檢測(cè)不合格的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件。 86.【答案】 BE 【解析】本題考核的是承包人工程價(jià)款的優(yōu)先受償權(quán)。 最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)中規(guī)定，建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為 6 個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì) 算。 87.【答案】 ABCE 【解析】本題考核的是不得抵押財(cái)產(chǎn)的種類。 下列財(cái)產(chǎn)不得抵押： （ 1）土地所有權(quán)。 （ 2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)。 （ 3）學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的