單立柱工程施工合同

1、單立柱工程施工合同合同編號： 簽約地點： 西安市簽訂日期： 年 月 日 甲方： 單位名稱： 法定代表人： 簽約代表： 單位地址： 郵 編： 傳 真： 聯系電話： 乙方： 單位名稱： 法定代表人： 簽約代表： 單位地址： 郵 編：傳 真： 聯系電話： 戶外落地式鋼結構單立柱工程施工合同合同編號： 簽約地點：西安市定作方：_ （簡稱甲方）承攬方： （簡稱乙方）根據中華人民共和國合同法，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關系，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。第一條概況：1、工程施工規(guī)格、數量、價格要求如下：序號規(guī)格地點總高牌面規(guī)格單位數量單價金額12合 計￥ .00元（ 元

2、整）注：此價款包括或不包括稅金2、產品及主材料要求：項目規(guī)格說明基礎基礎結構鋼筋混凝土獨立基礎此基礎適用于b類地面粗糙度，持力層以粘土、粉土、砂土為主，地基承載力特征值不小于100kpa，地下水位低于基礎底板的天然地基坑基尺寸m長 m寬 m深地腳螺栓 mm mm 根商砼商砼 m3挖坑機器開挖立柱規(guī)格:直徑m鋼板材料采用q235鋼，立柱采用直縫鋼管壁厚 mm長度m爬梯內爬梯油漆及顏色白色瓷漆頭部地上總高m牌面規(guī)格mm頭部采用螺栓球網架結構彩鋼板厚度0.37mm燈架支（面）燈具、電纜不含畫面不含檢修通道上、下兩道油漆及顏色白色瓷漆安裝地點吊機吊裝其 它3制作工期： 天 開工日期：年 月 日（乙方收

3、到首批制作款之日起計算）?？⒐と掌冢耗?月日（因設計變更、甲方付款延遲、甲方原因或不可抗拒雨天因素工期順延）。第二條 總造價：（大寫）：元整(: 元)。由于地基具有不可預見性，可根據情況追加造價，參照底數標準參見報價單。追加部分費用在吊裝前付清。第三條圖紙：1.本單立柱圖紙數量為 套。2.本單立柱圖紙未經乙方許可不得使用、改動、復制或用于其它參考。3.本單立柱圖紙的版權、使用權歸乙方所有。第四條質保：1.因施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責。2.單立柱主體結構保質期為十年，面漆保修期為一年，抗風12級、抗震裂度8級、防火4級 ，該產品使用環(huán)境溫度在-4060之間（如遇不可抗

4、力乙方不承擔責任）。3.甲方不得擅自改變其結構或加裝、改裝其他負荷設施，否則乙方不予承保。4.在質保期內甲方每年保養(yǎng)一次，費用由甲方支付，保養(yǎng)時間、保養(yǎng)措施及保養(yǎng)后的實地照片在甲方保養(yǎng)完畢后三日內傳至乙方，如甲方不按期保養(yǎng)，以后該單立柱出現質量問題乙方概不負責，同時質保期終止。第五條驗收：1驗收時間：乙方安裝完畢，甲方應在三日內驗收完畢，如未驗收即視為本工程合格。2驗收標準：依照乙方提供的圖紙。3甲方使用，視為驗收合格。4驗收完畢未能付清本單立柱款項及質保金到期未能付清時該單立柱的保質期、保修期無效。第六條結算：1合同簽定后三日內甲方支付給乙方合同額的50%即 萬元（大寫 元整 ）乙方開始生產

5、；2基礎澆注結束后二日內甲方支付乙方合同額的35%即 萬元（大寫： 元整 ），乙方將鋼結構運輸到工地現場；3.吊裝前甲方支付乙方合同額的10%即 萬元（大寫： 元整 ）。甲方可以將合同價款的5%作為質保金，在本產品出廠之日起一年內支付給乙方。乙方財務部在收到本產品所有余款之后開具增值稅普通發(fā)票。另付稅金6%4. 甲方應將所有工程款轉入乙方賬戶。賬戶名稱： 賬 號：第七條甲方責任：1.甲方委派 為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。2.甲方負責單立柱施工前期審批，乙方在施工期間如遇路政、高速公路管理處、交警部門、園林處以及其它行政

6、部門干涉時，甲方應負責協調至乙方施工止，負責協助解決工地用水電問題。3.在開工前甲方為乙方標明建單立柱具體位置方向，選好材料堆放場地及協調處理好周邊關系（土地、村民等干擾問題）。4.甲方負責在合同簽定當日內向乙方提供本工程地質報告和地下管網線資料。5.由于地下基礎開挖地質是不可預見的，如乙方負責制作地基挖掘地基時，遇地下不可預見的施工難度（基礎開挖出水、基礎增大、土質異常等問題），增加費用另外結算。6.若遇甲方原因及第三方原因延誤的工期順延，并按每天500元的標準補償乙方窩工費。第八條乙方責任：1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。2.負責按圖紙的質量和合同進度施工。3.

7、乙方負責施工現場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。4.在施工中嚴格執(zhí)行國家相關施工規(guī)范并及時解決施工中出現的問題，按期完工。5.在保質期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。6.乙方負責材料的管理和施工現場的整潔衛(wèi)生。7.施工期間遵守施工區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，如有違法違紀行為，按相關規(guī)定處罰，由乙方負責。8.若因乙方原因延誤工期，工期不順延，并按每天500元的標準賠償甲方延誤工期費。第九條違約責任1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的20%支付守約方違約金，并承擔因違約給守約方造成的全部損失。2.因非乙方原因甲

8、方未能按合同支付工程款項前，該廣告畫面所有權歸乙方。第十條 免責條款：1.如遇不可抗力致使單立柱損毀雙方免責。（指地震、戰(zhàn)爭或超出本地風壓等人類不可抗力）。2.因政府行為致使乙方無法按期完工，乙方免責。第十一條合同變更：本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。第十二條合同解除：雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。1、發(fā)生不可抗力的；2、雙方同意不執(zhí)行本合同的。第十三條爭議解決：雙方因履行本合同而發(fā)生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向合同簽訂地所在人民法院提起訴訟解決糾紛。第十四條附則：1.合同未盡事宜，由雙方協商解決。2.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方貳份，