建設(shè)工程索賠復(fù)習(xí)資料

1、第九章 建設(shè)工程索賠一、單項(xiàng)選擇題【例題 1】工程施工索賠分類(lèi)中，將承包商的索賠劃分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合同 被迫終止索賠、工程加速索賠、意外風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見(jiàn)因素索賠等，是依據(jù)（ ）進(jìn)行分類(lèi)。（ 2007 年真題）A. 索賠的合同依據(jù)B. 索賠的目的C. 索賠事件的性質(zhì)D. 索賠的起因【正確答案】 C【答案解析】記清分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和類(lèi)型。參見(jiàn)教材P179?！纠} 2】某工程項(xiàng)目施工中現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)了圖紙中未標(biāo)明的地下障礙物，需要作清除處理。按照 合同條款的約定，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后 28天內(nèi)向工程師遞交（ ）。（ 2007年真題）A. 索賠報(bào)告B. 索賠意向通知C .索賠依據(jù)和資料D.工期和費(fèi)

2、用索賠的具體要求【正確答案】 B【答案解析】一通知一報(bào)告，先通知后報(bào)告。參見(jiàn)教材P180 ?！纠} 3】下列有關(guān)工程師對(duì)索賠作出決定的說(shuō)法中，正確的是（）。（ 2007 年真題）A. 在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師與承包人就費(fèi)用補(bǔ)償額達(dá)不成一致時(shí)，有權(quán)單方面作出決定B. 工程師在授權(quán)范圍內(nèi)所作出的索賠處理決定，對(duì)發(fā)包人具有強(qiáng)制性的約束力C工程師的索賠處理決定對(duì)承包人是最終的決定D.工程師的索賠處理決定不需通知發(fā)包人【正確答案】 A【答案解析】 BC 不具有強(qiáng)制約束力， 承包人不同意的可按爭(zhēng)議來(lái)處理。 D 越權(quán)時(shí)需發(fā)包人批準(zhǔn)， 授權(quán)范內(nèi)時(shí)，也要通知發(fā)包人。參見(jiàn)教材P183?！纠} 4】工程師在處理索賠時(shí)應(yīng)

3、注意自己的職責(zé)范圍，工程師無(wú)權(quán)決定的情況是 （ ）。（2006年真題）A. 當(dāng)工程師與承包人就補(bǔ)償達(dá)不成一致做出處理決定B. 認(rèn)為必要時(shí)，要求承包人提供索賠證據(jù)的補(bǔ)充資料C. 批準(zhǔn)承包人縮短合同工期D. 將批準(zhǔn)的索賠額納入月進(jìn)度款中【正確答案】 C 【答案解析】屬合同變更，不屬于審查與處理索賠。參見(jiàn)教材P183。【例題 5】依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列關(guān)于承包商索賠的說(shuō)法， 錯(cuò)誤的是（ ）。（2005年真題）A. 只能向有合同關(guān)系的對(duì)方提出索賠B. 工程師可以對(duì)證據(jù)不充分的索賠報(bào)告不予理睬C. 工程師的索賠處理決定不具有強(qiáng)制性的約束力D. 索賠處理應(yīng)盡可能協(xié)商達(dá)成一致【正確答案】 B【答案

4、解析】 B 證據(jù)不充分必須要求對(duì)方補(bǔ)充證據(jù)，如對(duì)方無(wú)法補(bǔ)充證據(jù)工程師可作出不同意 索賠的處理意見(jiàn)，但不能不理睬。參見(jiàn)教材P180、181?！纠} 6】某工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，承包人運(yùn)料車(chē)由于公共道路斷路不能向工地運(yùn)送材料，致 使工期拖延 5 天，承包人就此向發(fā)包人提出工期索賠。其理由是發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)外部協(xié)調(diào)不力責(zé)任。 此種索賠屬于（ ）。（ 2005 年真題）A. 總索賠B. 道義索賠C. 默示索賠D.工程變更索賠【正確答案】 C 【答案解析】合同中沒(méi)有明確的條文說(shuō)當(dāng)上述情況出現(xiàn)時(shí)發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，外部協(xié)調(diào)工作本身 就是發(fā)包人的法律規(guī)定的義務(wù)，不需要在合同中一一寫(xiě)明。參見(jiàn)教材P178?！纠} 7】承

5、包人在索賠意向通知提交后的（）天內(nèi)遞交正式的索賠報(bào)告。A. 14B.28C.7D.56【正確答案】 B【答案解析】索賠的程序。注意兩個(gè) 28 天。參見(jiàn)教材 P180。 【例題 8】在施工索賠中，以下對(duì)網(wǎng)絡(luò)分析法的敘述錯(cuò)誤的是（）。A. 網(wǎng)絡(luò)分析法是利用進(jìn)度計(jì)劃的網(wǎng)絡(luò)圖，分析其關(guān)鍵路線B. 若延誤的工作為關(guān)鍵工作，則總延誤的時(shí)間為批準(zhǔn)順延的工期C. 若延誤的工作為非關(guān)鍵工作，當(dāng)該工作由于延誤超過(guò)時(shí)差限制而成為關(guān)鍵工作時(shí)，可以批準(zhǔn)延誤時(shí)間與時(shí)差的差值D. 若延誤的工作為非關(guān)鍵工作，若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作，則只需批準(zhǔn)順延相同的延誤 工期即可【正確答案】 D【答案解析】 工期索賠的網(wǎng)絡(luò)圖分析。

6、未超過(guò)總時(shí)差 ,不影響總工期 ,因此工期不延長(zhǎng)。 參見(jiàn)教材 P187?！纠} 9】施工中遇到異常惡劣的氣侯條件造成的停工屬于（）。A. 不可原諒的延期B可原諒并給予補(bǔ)償費(fèi)用的延期C. 承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任D可原諒但不給予補(bǔ)償費(fèi)用的延期【正確答案】 D【答案解析】一般的氣侯條件屬于承包人的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，但異常不利的氣侯條件屬于業(yè)主應(yīng)承擔(dān) 風(fēng)險(xiǎn)的范圍，且只能延長(zhǎng)工期，不予補(bǔ)償費(fèi)用。可原諒，意味著可以順延工期，但不予費(fèi)用補(bǔ)償。 參見(jiàn)教材 P188?！纠} 10】建設(shè)工程施工合同示范文本規(guī)定，監(jiān)理工程師收到承包人遞交的索賠報(bào)告和有 關(guān)資料后，若在 28 天內(nèi)既未予答復(fù)，也未對(duì)承包人作進(jìn)一步要求的話，則（

7、）。（應(yīng)試指南 P205【例3單選題】）A. 承包人的索賠要求已成立B. 需等待業(yè)主批準(zhǔn)C. 監(jiān)理工程建設(shè)工程合同管理師已拒絕索賠要求D. 承包人需提交現(xiàn)場(chǎng)記錄和補(bǔ)充證據(jù)資料【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是監(jiān)理工程師索賠處理決定。監(jiān)理工程師收到承包人遞交的索賠報(bào)告 和有關(guān)資料后， 若在 28 天內(nèi)既未予答復(fù)， 也未對(duì)承包人作進(jìn)一步要求的話， 則承包人的索賠要求已 成立。參見(jiàn)教材 P183?！纠}11】以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。（應(yīng)試指南 P208【例3單選題】）A. 監(jiān)理工程師有權(quán)要求承包商相應(yīng)地縮短合同工期B. 位于非關(guān)鍵路線上的工作內(nèi)容的滯后，不一定不會(huì)影響竣工日期C. 監(jiān)理工程師的公

8、正性主要依賴他自身的工作積極性、責(zé)任心，他的誠(chéng)實(shí)和信用，靠他的職業(yè)道德來(lái)維持D. 在監(jiān)理工程師與承包人共同協(xié)商確定給承包人的工期和費(fèi)用的補(bǔ)償量達(dá)不成一致時(shí)，監(jiān)理工 程師有權(quán)單方面作出處理決定【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是工程師對(duì)工期順延要求的審查。工程師有審核、批準(zhǔn)承包人順延工 期的權(quán)力，但他不可以扣減合同工期。參見(jiàn)教材P183?！纠} 12】將施工索賠分為工期索賠和費(fèi)用索賠的依據(jù)是（）。A. 索賠目的B. 合同條款C. 索賠事件性質(zhì)D.索賠客體【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是施工索賠按照索賠目的分類(lèi)。可分為工期索賠和費(fèi)用索賠。參見(jiàn)教 材 P178 。【例題 13】某工程施工

9、過(guò)程中，施工單位和供貨分包商簽訂供貨合同，由于供貨分包商提供的 設(shè)備制造質(zhì)量存在缺陷，導(dǎo)致返工造成損失，施工單位應(yīng)向（）索賠，以補(bǔ)償自己損失。A. 建設(shè)單位B. 工程師C. 設(shè)備生產(chǎn)廠D. 設(shè)備供貨商【正確答案】 D【答案解析】本題考查的是索賠程序。此事件造成的責(zé)任是由供貨分包商承擔(dān)，又因?yàn)槭┕?位與供貨分包商有合同約定，所以應(yīng)由設(shè)備供貨商提供索賠?！纠} 14】承包人不可索賠的費(fèi)用是（）。A.人工費(fèi)B.設(shè)備費(fèi)C.保險(xiǎn)費(fèi)D.稅金【正確答案】 D【答案解析】本題考查的是承包人可索賠的費(fèi)用。一般還包括：材料費(fèi)；保函手續(xù)費(fèi)； 貸款利息；利潤(rùn)；管理費(fèi)；人工費(fèi)；設(shè)備費(fèi)；保險(xiǎn)費(fèi)。參見(jiàn)教材P18 8?！纠?/p>

10、題 15】因索賠得到的補(bǔ)償?shù)膬r(jià)款和補(bǔ)償?shù)墓て趯⒂?jì)入（）中。A. 本月的工程進(jìn)度款的支付證書(shū)，順延的工期不加到原合同工期中去B. 下月的工程進(jìn)度款的支付證書(shū)，順延的工期加到原合同工期中去C. 第3月的工程進(jìn)度款的支付證書(shū)，順延的工期不加到原合同工期中去D. 第4月的工程進(jìn)度款的支付證書(shū)，順延的工期加到原合同工期中去 【正確答案】 B【答案解析】本題考查的是索賠程序。補(bǔ)償款將計(jì)入下月支付工程進(jìn)度款的支付證書(shū)內(nèi)，順延 的工期加到原合同工期中去。參見(jiàn)教材P183?！纠} 16】當(dāng)施工的客觀條件改變導(dǎo)致承包人增加開(kāi)支，要求對(duì)超出（）的附加開(kāi)支給予補(bǔ)償，以挽回不應(yīng)由承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失。A. 實(shí)際成本B.

11、 計(jì)劃成本C. 合理成本D. 成本和利潤(rùn)【正確答案】 B【答案解析】本題考查的是索賠的索賠分類(lèi)。當(dāng)施工的客觀條件改變導(dǎo)致承包人增加開(kāi)支，要 求對(duì)超出計(jì)劃成本的附加開(kāi)支給予補(bǔ)償，以挽回不應(yīng)由承包人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失。參見(jiàn)教材P178?！纠} 17】索賠證據(jù)必須是事件發(fā)生時(shí)的書(shū)面文件， （）的承諾不能作為索賠的證據(jù)。A. 口頭承諾B. 電報(bào)C電子郵件D.傳真【正確答案】 A【答案解析】 本題考查的是工程師對(duì)索賠證據(jù)的管理。 索賠證據(jù)必須是事件發(fā)生時(shí)的書(shū)面文件， 口頭形式的承諾不能作為索賠的證據(jù)。參見(jiàn)教材P186?！纠} 18】在 FIDIC 施工合同條件中，承包商不可提出工期索賠的情況是（）。A. 公

12、共當(dāng)局引起的延誤B. 對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾C. 業(yè)主提前占用工程D. 施工中遇到古跡【正確答案】 C【答案解析】本題考查的是承包商工期索賠條件。不可提出工期索賠的只有兩個(gè)，一是業(yè)主提 前占用工程，一是業(yè)主辦理的保險(xiǎn)未能人保險(xiǎn)公司獲得補(bǔ)償部分。參見(jiàn)教材P188?！纠} 19】如果工程師認(rèn)為承包人提出的索賠證據(jù)不能足以說(shuō)明其要求索賠的合理性時(shí)，工程 師可以（ ）。A. 不批準(zhǔn)承包人的索賠要求B. 要求承包人進(jìn)一步提交索賠的證據(jù)資料C. 將該事件確認(rèn)為承包人的責(zé)任D. 認(rèn)定索賠不成立【正確答案】 B【答案解析】本題考查的是工程師對(duì)索賠的管理。只有要求承包人進(jìn)一步提交索賠的證據(jù)資料 才是正確的做法。參見(jiàn)教

13、材P181?！纠} 20】索賠事件發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)施工非常緊張，工程師不希望立即處理索賠而分散各方抓施 工管理的精力，工程師（ ）。A. 有權(quán)不馬上處理該項(xiàng)索賠，但承包商必須在事件發(fā)生后的28天內(nèi)提出索賠意向通知B. 必須馬上處理該項(xiàng)索賠C. 有權(quán)不馬上處理該項(xiàng)索賠，承包商也應(yīng)推遲提出索賠意向通知D. 有權(quán)不馬上處理該項(xiàng)索賠，但承包商必須在提交索賠意向通知的28天內(nèi)遞送正式的索賠報(bào)表【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是工程師對(duì)索賠的管理。有權(quán)不馬上處理該項(xiàng)索賠，但承包商必須在 事件發(fā)生后的 28 天內(nèi)提出索賠意向通知。參見(jiàn)教材P180。【例題 21】依據(jù) FIDIC 施工合同條件，工程師審查承

14、包商的索賠報(bào)告時(shí)，對(duì)因（）提出的索賠，不應(yīng)計(jì)入利潤(rùn)損失補(bǔ)償。A. 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)B .設(shè)計(jì)圖錯(cuò)誤返工C. 施工中遇到有文物價(jià)值的古跡所作的保護(hù)工作D. 業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商后續(xù)施工的損失【正確答案】 C 【答案解析】賠償利潤(rùn)的項(xiàng)目。用排除法，找出需要賠利潤(rùn)的項(xiàng)目（一共六項(xiàng)）。參見(jiàn)教材 P188。 【重點(diǎn)難點(diǎn)】可以補(bǔ)償利潤(rùn)的項(xiàng)目（六個(gè)） 延誤發(fā)放圖紙 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng) 承包人依據(jù)工程師提供的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯(cuò)誤 非承包人原因檢驗(yàn)導(dǎo)致施工的延誤 業(yè)主提前占用工程 對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾二、多項(xiàng)選擇題【例題 1】工程師對(duì)承包人提交的索賠報(bào)告進(jìn)行審查時(shí)，證據(jù)材料包括（）。（2008 年真題）A.

15、 合同專(zhuān)用條件中的條款B. 經(jīng)工程師認(rèn)可的施工進(jìn)度計(jì)劃C. 施工現(xiàn)場(chǎng)和施工會(huì)議記錄D. 工程延期審批表E. 費(fèi)用索賠審批表【正確答案】 ABC【答案解析】所有能夠證明事實(shí)真實(shí)性的材料均可以作為索賠證據(jù)。工程延期審批表和費(fèi)用索 賠審批表不屬于索賠證據(jù)，屬于索賠手續(xù)文件。參見(jiàn)教材P186?！纠} 2】依據(jù) FIDIC 的施工合同條件規(guī)定，僅給予承包人工期和費(fèi)用補(bǔ)償而不補(bǔ)償利潤(rùn) 的事件有（ ）。（ 2008 年真題）A. 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)B. 不可預(yù)見(jiàn)的外界條件C. 施工遇到文物和古跡D. 后續(xù)法規(guī)的調(diào)整E. 不可抗力事件造成的損害【正確答案】 BCDE【答案解析】選項(xiàng) A 的延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)補(bǔ)償

16、工期、費(fèi)用、利潤(rùn)；選項(xiàng) B 的不可預(yù)見(jiàn)的外界 條件只補(bǔ)償工期和費(fèi)用； 選項(xiàng) C 的施工遇到文物和古跡只補(bǔ)償工期和費(fèi)用； 選項(xiàng) D 的后續(xù)法規(guī)的調(diào) 整只補(bǔ)償工期和費(fèi)用；選項(xiàng) E的不可抗力事件造成的損害只補(bǔ)償工期和費(fèi)用。因此本題答案為BCDE。參見(jiàn)教材 P188?！纠} 3】工程師處理索賠時(shí)，應(yīng)給予承包商利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)那闆r包括（）。 （ 2007 年真題）A. 業(yè)主延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)B. 不可抗力造成的損失C. 業(yè)主提前占用部分工程對(duì)承包商后續(xù)施工干擾的損失D施工中遇到圖紙未標(biāo)明需保護(hù)的地下文物導(dǎo)致施工成本增加的補(bǔ)償E. 施工中遇到異常惡劣氣候條件的影響【正確答案】 AC【答案解析】補(bǔ)償利潤(rùn)的情況只有六

17、種。參見(jiàn)教材P188?！局攸c(diǎn)難點(diǎn)】可以補(bǔ)償利潤(rùn)的項(xiàng)目（六個(gè)） 延誤發(fā)放圖紙 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng) 承包人依據(jù)工程師提供的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯(cuò)誤 非承包人原因檢驗(yàn)導(dǎo)致施工的延誤 業(yè)主提前占用工程 對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾【例題 4】以下對(duì)索賠的表述中，正確的是（）。（ 2006年真題）A. 索賠要求的提出不需經(jīng)對(duì)方同意B. 索賠依據(jù)應(yīng)在合同中有明確根據(jù)C應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的 28天內(nèi)遞交索賠報(bào)告D. 工程師的索賠處理決定超過(guò)權(quán)限時(shí)應(yīng)報(bào)發(fā)包人批準(zhǔn)E. 承包人必須執(zhí)行工程師的索賠處理決定【正確答案】 AD【答案解析】B可以有默示的索賠；C事件發(fā)生后28天內(nèi)遞交索賠意向通知。E工程師的索賠處理不具有強(qiáng)制約束力。參見(jiàn)

18、教材P180、181。【例題 5】工程師對(duì)承包人提出的索賠進(jìn)行審查時(shí)，承包人可以提供的證據(jù)包括（）。（2006年真題）A. 施工現(xiàn)場(chǎng)記錄B .各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證C. 合同履行過(guò)程中往來(lái)信函D. 招標(biāo)文件E. 匯率變化表【正確答案】 ABCE【答案解析】 D 是要約邀請(qǐng)，不具有法律效力。參見(jiàn)教材 P186?！纠} 6】依據(jù) FIDIC 施工合同條件規(guī)定，對(duì)承包商提出的索賠，同時(shí)給予工期和費(fèi)用補(bǔ)償?shù)?情況包括（ ）。（ 2006 年真題）A. 不可預(yù)見(jiàn)的外界條件B. 流行傳染病導(dǎo)致工程停工C. 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)D. 業(yè)主提前占用部分工程E. 不可抗力造成的損害【正確答案】 ACE【答案解析】用排除法，不

19、能補(bǔ)償費(fèi)用的5項(xiàng)。B可以補(bǔ)償工期，不能補(bǔ)償費(fèi)用。D可以補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)，但不能補(bǔ)償工期。參見(jiàn)教材P188?！纠} 7】依據(jù) FIDIC 施工合同條件規(guī)定，對(duì)于承包商提出的索賠，可能同時(shí)給予補(bǔ)償工 期、費(fèi)用和利潤(rùn)的情況有（ ）。（ 2005年真題）A. 對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾B. 不可抗力造成的損失C. 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)D. 業(yè)主提前占用工程E. 非承包商原因檢驗(yàn)導(dǎo)致施工延誤【正確答案】 ACE【答案解析】三類(lèi)全可以補(bǔ)的只有五類(lèi)。參見(jiàn)教材P188。 延誤發(fā)放圖紙 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng) 承包人依據(jù)工程師提供的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯(cuò)誤 非承包人原因檢驗(yàn)導(dǎo)致施工的延誤 對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾【例題 8】承包人可索賠的費(fèi)用包

20、括（ ）。A.人工費(fèi)B .保函手續(xù)費(fèi)C. 貸款利息D. 保險(xiǎn)費(fèi)E. 機(jī)會(huì)損失【正確答案】 ABCD答案解析】承包人可索賠的費(fèi)用包括人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、保函手續(xù)費(fèi)、貸款利息、保 險(xiǎn)費(fèi)、利潤(rùn)、管理費(fèi)。參見(jiàn)教材 P188?！纠} 9】按索賠的合同依據(jù)進(jìn)行分類(lèi)，索賠可以分為（）。A. 工程加速索賠B. 工程變更索賠C .合同中明示的索賠D. 合同中默示的索賠E. 合同外的索賠【正確答案】 CD【答案解析】按索賠的合同依據(jù)分類(lèi)，分為合同明示的索賠和合同中默示的索賠；按索賠目的 分類(lèi)，分為工期索賠、費(fèi)用索賠；按索賠事件的性質(zhì)分類(lèi)，分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合 同被迫終止的索賠、工程加速索賠、意外

21、風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見(jiàn)因素索賠和其它索賠。參見(jiàn)教材P178?！纠} 10】工程師判定承包人索賠成立的條件包括（）。A. 超出合同的規(guī)定，事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或工期延誤B. 與合同相對(duì)照，事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或工期延誤C造成費(fèi)用增加或工期延誤的原因，按合同約定不屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任D. 承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知和索賠報(bào)告E. 因不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的成本增加或額外支出【正確答案】 BCD【答案解析】判定索賠成立的條件：1.事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或總工期延誤；2.造成費(fèi)用增加或工期延誤的原因，不屬于承包人應(yīng)

22、承擔(dān)的責(zé)任； 3.承包人按合同規(guī)定程序提交了索賠意向通知和索賠報(bào)告。參見(jiàn)教材P181?！纠} 11】工程師索賠管理的任務(wù)包括（）。A. 預(yù)測(cè)和分析導(dǎo)致索賠的原因和可能性B. 在爭(zhēng)議的仲裁和訴訟過(guò)程中作為見(jiàn)證人C. 通過(guò)有效的合同管理減少索賠事件發(fā)生D. 公平合理地處理和解決索賠E. 受發(fā)包人委托進(jìn)行工程管理【正確答案】 ACD【答案解析】BE兩項(xiàng)是工程師對(duì)索賠的影響。參見(jiàn)教材P184。工程師對(duì)索賠的影響工程師的索賠管理任務(wù)X程師受發(fā)包人委托進(jìn)行工程項(xiàng)目管 理工程師有處理索賠問(wèn)題的權(quán)力在爭(zhēng)議的仲裁和訴訟過(guò)程中作為見(jiàn)證 人預(yù)測(cè)和分析導(dǎo)致索賠的原因和可能性通過(guò)有效的合冋管理減少索賠事件發(fā)生吃平合理地

23、處理和解決索賠【例題12】根據(jù)FIDIC施工合同條件，承包人可以提出費(fèi)用補(bǔ)償?shù)挠校ǎ?。（?yīng)試指南P208【例7多選題】）A. 延誤發(fā)放圖紙B. 不可預(yù)見(jiàn)的外界條件C. 其他承包商的干擾D. 公共當(dāng)局引起的延誤E. 異常不利的氣候條件【正確答案】AB【答案解析】用排除法，只有五項(xiàng)不能進(jìn)行費(fèi)用補(bǔ)償。參見(jiàn)教材P188。變更導(dǎo)致竣工時(shí)間延長(zhǎng)異常不利的氣候條件由于傳染病或其他政府行為導(dǎo)致工期延誤業(yè)主或其它承包人干擾公共當(dāng)局引起的延誤【例題13】當(dāng)承包人向工程師遞交索賠報(bào)告后，工程師應(yīng)認(rèn)真審核索賠的證據(jù)。承包人可以提供的證據(jù)包括（）。（應(yīng)試指南 P212【同步訓(xùn)練第9題】）A. 商務(wù)標(biāo)B. 匯率變化表C.

24、 招標(biāo)文件D. 施工會(huì)議記錄E. 合同履行中的來(lái)往信函【正確答案】 BDE【答案解析】 本題考查的是索賠程序。 承包人可以提供的證據(jù)除了選項(xiàng) BDE 外，還包括下列證 明材料：合同文件中的條款約定；施工現(xiàn)場(chǎng)記錄；工程照片；工程師發(fā)布的各種書(shū)面指令；中期支付工程進(jìn)度款的單證；檢查和試驗(yàn)記錄；各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證；其他有關(guān)資料。注意A屬于投標(biāo)文件，盡管具有法律效力，但作為證據(jù)應(yīng)按合同條款。參見(jiàn)教材P186?！纠} 14】工期索賠計(jì)算中的比例計(jì)算法不適用（ ）事件的索賠。A. 刪減工程量B. 增加工程量C. 受干擾延期D. 加速施工E. 變更施工順序【正確答案】 ADE 【答案解析】本題考查的是工期索賠計(jì)算

25、的比例計(jì)算法。該法簡(jiǎn)單方便，但比例計(jì)算法不適用 于變更施工順序、加速施工、刪減工程量等事件的索賠。參見(jiàn)教材P187?！纠} 15】對(duì)索賠報(bào)告中要求順延的工期，工程師在審核中應(yīng)注意（）。A. 工程師指示承包商刪減合同內(nèi)工作，同時(shí)可要求其縮短工期B. 被延誤工作只有處于原來(lái)的關(guān)鍵線路上才會(huì)影響工期C. 劃清施工進(jìn)度順延的責(zé)任D. 無(wú)權(quán)要求承包人縮短合同工期E. 被延誤工作應(yīng)是處在施工進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵線路上的施工內(nèi)容【正確答案】 CDE 【答案解析】本題考查的是工程師對(duì)索賠的管理。對(duì)索賠報(bào)告中要求順延的工期，在審核中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：劃清施工進(jìn)度拖延的責(zé)任；被延誤的工作應(yīng)是處在施工進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵線路上的 施

26、工內(nèi)容；無(wú)權(quán)要求承包人縮短合同工期。B如在非關(guān)鍵路線上，如果延誤時(shí)間超過(guò)總時(shí)差，也可以影響工期。參見(jiàn)教材 P187。【例題 16】依據(jù) FIDIC 施工合同條件規(guī)定，對(duì)于承包商提出的索賠，可能同時(shí)給予補(bǔ)償工期、 費(fèi)用和利潤(rùn)的情況有（ ）。A. 不可抗力造成的損失B. 對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾C. 延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)D. 非承包商原因檢驗(yàn)導(dǎo)致施工延誤E. 業(yè)主提前占用工程【正確答案】 BCD【答案解析】本題考查的是對(duì)FIDIC施工合同條件的熟悉。三項(xiàng)可以同時(shí)索賠的有五種：延誤發(fā)放圖紙；承包人依據(jù)工程師提供的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致放線錯(cuò)誤；對(duì)竣工檢驗(yàn)的干擾；延誤移 交施工現(xiàn)場(chǎng)；非承包商原因檢驗(yàn)導(dǎo)致施工延誤。參見(jiàn)教材P

27、188?！纠} 17】建設(shè)工程施工索賠的特征有（ ）。A. 索賠是雙向的B. 索賠行為的結(jié)論由工程師給出C. 索賠的客體是合同D. 索賠是一種未經(jīng)對(duì)方確認(rèn)的單方行為E. 只有實(shí)際發(fā)生了經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r【正確答案】 ADE【答案解析】本題考查的是建設(shè)工程施工索賠的特征。有：索賠是雙向的；只有實(shí)際發(fā)生 了經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r；索賠是一種未經(jīng)對(duì)方確認(rèn)的單方行為。參見(jiàn)教材 P177?！纠} 18】工程師判定承包人索賠成立的條件為（ ）。A. 事件造成了承包人施工成本的額外支出，或總工期延誤B. 造成費(fèi)用增加或工期延誤的原因，按合同的約定不屬于承包人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C

28、. 承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知書(shū)和索賠報(bào)告D. 前提是經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害E. 是單方行為【正確答案】 ABC【答案解析】本題考查的是索賠成立的條件。具體條件包括：事件造成了承包人施工成本的 額外支出，或總工期延誤；造成費(fèi)用增加或工期延誤的原因，按合同的約定不屬于承包人應(yīng)承擔(dān) 的責(zé)任；承包人按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向通知書(shū)和索賠報(bào)告。參見(jiàn)教材P181?！纠} 19】承包人的索賠程序一般分為（ ）。A. 事態(tài)調(diào)查B. 索賠意向通知C. 索賠報(bào)告遞交D. 索賠根據(jù)E. 監(jiān)理工程師審核索賠報(bào)告【正確答案】 BCE 【答案解析】本題考查承包人的索賠程序。承包人的索賠程序一般分為：索賠意

29、向通知；索賠 報(bào)告遞交；監(jiān)理工程師審核索賠報(bào)告。參見(jiàn)教材P180。【例題 20】停駛的機(jī)械費(fèi)補(bǔ)償，應(yīng)按（）計(jì)算。A. 機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)B. 運(yùn)轉(zhuǎn)操作費(fèi)用C .機(jī)械折舊費(fèi)D. 機(jī)械設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)E. 機(jī)械設(shè)備燃料費(fèi)【正確答案】 AC【答案解析】停工損失中，不應(yīng)以計(jì)日工費(fèi)計(jì)算，不應(yīng)計(jì)算閑置人員在此期間的獎(jiǎng)金、福利等 報(bào)酬，通常采取人工單價(jià)乘以折算系數(shù)計(jì)算；停駛的機(jī)械費(fèi)補(bǔ)償，應(yīng)按機(jī)械折舊費(fèi)或設(shè)備租賃費(fèi)計(jì) 算，不應(yīng)包括運(yùn)轉(zhuǎn)操作費(fèi)用。參見(jiàn)教材 P189?！纠} 21】審核索賠計(jì)算的正確性： 所采用的費(fèi)率是否合理、 適度， 主要注意的問(wèn)題有： （）。A. 工程量表中的單價(jià)是綜合單價(jià)B. 停工損失以日工費(fèi)計(jì)算

30、C. 閑置人員不應(yīng)計(jì)算在此期間的獎(jiǎng)金、福利等報(bào)酬，通常采取人工單價(jià)乘以折算系數(shù)計(jì)算D. 停工損失不應(yīng)以日工費(fèi)計(jì)算E. 正確區(qū)分停工損失與因監(jiān)理工程師臨時(shí)改變工作內(nèi)容或作業(yè)方法而造成的功率降低損失【正確答案】 ACDE 【答案解析】本題考查的是審核索賠計(jì)算的正確性注意的事項(xiàng)。參見(jiàn)教材P189。第二章 合同法律制度一、 單項(xiàng)選擇題【例題 1】某小型施工項(xiàng)目，甲乙雙方只訂立了口頭合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程 款而發(fā)生糾紛，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該合同（ ）。（ 2008 年真題）A. 未成立B. 補(bǔ)簽后成立C. 成立D. 備案登記后成立【正確答案】 C 【答案解析】合同法規(guī)定的合同形式的不要式原則的一個(gè)重

31、要體現(xiàn)在于，即使法律、行政 法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定采用書(shū)面形式訂立合同，當(dāng)事人未采用書(shū)面形式，但一方已經(jīng)履行了主要義 務(wù)，對(duì)方接受的，該合同成立。參見(jiàn)教材P25?！纠} 2】依據(jù)合同法的規(guī)定，下列文件中，屬于要約的是（）。（ 2008 年真題）A. 招標(biāo)公告B. 投標(biāo)書(shū)C. 寄送的價(jià)目表D. 招股說(shuō)明書(shū)【正確答案】 B【答案解析】要約是希望和他人訂立合同的意思表示。要約必須是對(duì)相對(duì)人發(fā)出的行為，必須 由相對(duì)人承諾，雖然相對(duì)人的人數(shù)可能為不特定的多數(shù)人。另外，要約必須具備合同的一般條款。要約邀請(qǐng)是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。 要約邀請(qǐng)并不是合同成立過(guò)程中的必經(jīng)過(guò)程， 它是當(dāng)事人訂立合同的預(yù)備

32、行為，在法律上無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。這種意思表示的內(nèi)容往往不確定，不含 有合同得以成立的主要內(nèi)容 .也不含相對(duì)人同意后受其約束的表示。比如價(jià)目表的寄送、招標(biāo)公告、 商業(yè)廣告、招股說(shuō)明書(shū)等，即是要約邀請(qǐng)。參見(jiàn)教材P27。【例題 3】甲將工程機(jī)械借給乙使用，乙卻將該工程機(jī)械賣(mài)給丙。依據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定， 乙丙之間買(mǎi)賣(mài)工程機(jī)械合同的效力是（ ）。（ 2008年真題）A. 有效B. 無(wú)效C. 效力待定D. 可變更或撤銷(xiāo)【正確答案】 C【答案解析】 該題情況屬于無(wú)處分權(quán)人處分他人財(cái)產(chǎn)訂立的合同， 屬于效力待定的合同的一種， 一般情況下是無(wú)效的。但是，在下列兩種情況下合同有效：（1）無(wú)處分權(quán)人處分他人財(cái)產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利

33、人追認(rèn)，訂立的合同有效；（ 2）無(wú)處分權(quán)人通過(guò)訂立合同取得處分權(quán)的合同有效。參見(jiàn)教材P33。【例題 4】下列有關(guān)合同履行中行使代位權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。（ 2008 年真題）A. 債權(quán)人必須以債務(wù)人的名義行使代位權(quán)B. 債權(quán)人代位權(quán)的行使必須取得債務(wù)人的同意C. 代位權(quán)行使的費(fèi)用由債權(quán)人自行承擔(dān)D. 債權(quán)人代位權(quán)的行使必須通過(guò)訴訟程序，且范圍以其債權(quán)為限【正確答案】 D 【答案解析】代位權(quán)是合同不當(dāng)履行中的保全措施中的一種，是指因債務(wù)人怠于行使其到期債 權(quán)，對(duì)債權(quán)人造成損害，債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義（選項(xiàng)A 錯(cuò)誤）代位行使債務(wù)人的債權(quán)（選項(xiàng) B 錯(cuò)誤）。但該債權(quán)專(zhuān)屬于債務(wù)人時(shí)不能

34、行使代位權(quán)。代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人債 權(quán)為限（選項(xiàng)D正確），其發(fā)生的費(fèi)用由債務(wù)人承擔(dān)（選項(xiàng)C錯(cuò)誤）。參見(jiàn)教材 P39?！纠} 5】乙訂立合同，規(guī)定甲應(yīng)于 2007 年 8 月 1 日交貨，乙應(yīng)于同年 8 月 7 日付款。月底， 甲發(fā)現(xiàn)乙財(cái)產(chǎn)狀況惡化，已沒(méi)有支付貨款的能力，并有確切證據(jù)，遂提出終止合同，但乙未允?；?于上述情況，甲于 8月 1日未按約定交貨。依照合同法的原則，下列關(guān)于甲行為的論述中，正 確的是（ ）。（ 2008 年真題）A. 甲必須按合同約定交貨，但可以要求乙提供相應(yīng)的擔(dān)保B. 甲有權(quán)不按合同約定交貨，除非乙提供了相應(yīng)的擔(dān)保C甲必須按合同約定交貨，但可以僅先交付部分貨物D.甲

35、應(yīng)按合同約定交貨，如乙不支付貨款可追究其違約責(zé)任【正確答案】 B【答案解析】本題中甲的做法屬于的范疇。先履行抗辯權(quán)又稱不安抗辯權(quán)，是指合同中約定了 履行的順序，合同成立后發(fā)生了應(yīng)當(dāng)后履行合同一方財(cái)務(wù)狀況惡化的情況，應(yīng)當(dāng)先履行合同一方在 對(duì)方未履行或者提供擔(dān)保前權(quán)拒絕先為履行。本題甲屬于應(yīng)當(dāng)先履行合同一方，其發(fā)現(xiàn)乙財(cái)產(chǎn)狀況 惡化， 已沒(méi)有支付貨款的能力， 并有確切證據(jù)， 因此甲在乙未履行或者提供擔(dān)保前權(quán)拒絕先為履行。 參見(jiàn)教材 P39。【例題 6】某工程施工合同的發(fā)包人拖欠工程進(jìn)度款，承包人按照合同的約定及時(shí)調(diào)整了施進(jìn) 度，放慢施工速度。依照合同法的規(guī)定，承包人行使的是（）。（ 2008 年真題

36、）A. 不安抗辯權(quán)B. 先履行抗辯權(quán)C同時(shí)履行抗辯權(quán)D. 后履行抗辯權(quán)【正確答案】 C【答案解析】本題屬于同時(shí)履行抗辯權(quán)的使用。同時(shí)履行抗辯權(quán)是指當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，沒(méi)有先 后履行順序的， 應(yīng)當(dāng)同時(shí)履行。 同時(shí)履行抗辯權(quán)包括： 一方在對(duì)方履行之前有權(quán)拒絕其履行要求；一方在對(duì)方履行債務(wù)不符合約定時(shí)， 有權(quán)拒絕其相應(yīng)的履行要求。 該題中發(fā)包人拖欠工程進(jìn)度款， 承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所產(chǎn)生的后果，由違約方承擔(dān)。參見(jiàn)教材 P38【例題 7】根據(jù)合同法對(duì)違約責(zé)任的規(guī)定，既具有對(duì)合同守約方給予補(bǔ)償，又具有對(duì)違約 方實(shí)行制裁雙重性質(zhì)的承擔(dān)違約責(zé)任的方式是（ ）。（ 2008 年真題）A. 罰金B(yǎng)

37、. 利息C. 賠償金D. 違約金【正確答案】 D 【答案解析】承擔(dān)違約責(zé)任的方式包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、賠償損失、支付違約金、定 金罰則五種。本題中 A 、B、C 選項(xiàng)的提法均不屬于合同法對(duì)違約責(zé)任的規(guī)定中承擔(dān)違約責(zé)任的 方式。（注：本題在 2004 年曾經(jīng)考過(guò)。）參見(jiàn)教材 P46?！纠} 8】甲公司與乙公司訂立了一份總貨款額為20 萬(wàn)元的設(shè)備供貨合同。合同約定的違約金為貨款總值的 10%。同時(shí)，甲公司向乙公司給付定金 5000 元，后乙公司違約，給甲公司造成損失 2 萬(wàn)元。乙公司應(yīng)依法向甲公司支付（ ）。（ 2008 年真題）A.2 萬(wàn)元B. 2.5 萬(wàn)元C. 3 萬(wàn)元D. 3.5 萬(wàn)元

38、【正確答案】 B 【答案解析】定金罰則和違約金不能同時(shí)也不能合并使用。非違約方會(huì)選擇一個(gè)對(duì)自己最有利的方案。約定的違約金為 20X10%=2萬(wàn)元；如果采用定金，由于乙公司違約應(yīng)雙倍返還定金，所以 應(yīng)返還 1 萬(wàn)元。由于損失是 2 萬(wàn)元，定金不足以償付，甲方必定會(huì)選擇違約金條款。但是特別注意，選擇了違約金條款，并不是說(shuō)定金就不能退還，還是可以原款退還，只不過(guò)因 不采用定金條款，故不用要求雙倍退還。退還 5000 元定金，再支付 2 萬(wàn)元違約金，共 2.5 萬(wàn)元。參 見(jiàn)教材 P46。【例題 9】建設(shè)工程施工合同糾紛第一審案件的管轄地為（）。（ 2008年真題）A. 工程項(xiàng)目投資人所在地B .工程項(xiàng)

39、目承包人所在地C工程項(xiàng)目發(fā)包方所在地D.工程項(xiàng)目所在地【正確答案】 D【答案解析】建設(shè)工程合同糾紛的管轄，既涉及地域管轄，也涉及級(jí)別管轄。地域管轄是指同 級(jí)人民法院在受理第一審建設(shè)工程合同糾紛的權(quán)限分工。對(duì)于建設(shè)工程合同一般都適用不動(dòng)產(chǎn)所在 地的專(zhuān)屬管轄，由工程所在地人民法院管轄。參見(jiàn)教材P50?！纠} 10】某工程發(fā)包人與承包人達(dá)成口頭協(xié)議但未簽訂書(shū)面施工合同，承包人就開(kāi)始實(shí)際施 工。工程竣工后，由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，人民法院應(yīng)認(rèn)定該合同（）。（ 2007 年真題）A. 不成立B. 成立C. 無(wú)效D. 可撤銷(xiāo)【正確答案】 B【答案解析】 合同形式欠缺的法律后果： 當(dāng)事人未采用書(shū)面形

40、式， 但一方已經(jīng)履行了主要義務(wù)， 對(duì)方接受的，該合同成立。參見(jiàn)教材P25?！纠} 11】合同法規(guī)定，要約生效條件為（）。（ 2007 年真題）A. 要約人向受要約人發(fā)出要約B. 要約人與受要約人共同在要約文件上簽字C .受要約人作出有效承諾D. 要約以任何形式到達(dá)受要約人【正確答案】 D【答案解析】我國(guó)均是達(dá)到主義。參見(jiàn)教材P27。【例題 12】合同法規(guī)定，締約過(guò)失責(zé)任屬于（）責(zé)任。（ 2007 年真題）A. 違約B. 侵權(quán)C. “先合同義務(wù) ”D. 無(wú)過(guò)錯(cuò)P30?！菊_答案】 C答案解析】合同尚未成立，所以是先合同義務(wù)。參見(jiàn)教材例題 13】甲公司經(jīng)過(guò)資產(chǎn)重組分立為乙、丙兩家公司，乙公司與丙公

41、司協(xié)商后將某合同的履行歸于乙公司。對(duì)此，以下說(shuō)法正確的是（ ）。（ 2007 年真題）A. 乙、丙公司之間的協(xié)議有效，無(wú)需通知合同對(duì)方當(dāng)事人B. 乙、丙公司之間的協(xié)議有效，只需通知合同對(duì)方當(dāng)事人即可C乙、丙公司之間的協(xié)議經(jīng)甲公司同意后通知合同對(duì)方當(dāng)事人即可D乙、丙公司之間的歸屬協(xié)議，若合同對(duì)方當(dāng)事人不同意，則乙丙公司對(duì)該合同承擔(dān)連帶責(zé)任【正確答案】 D【答案解析】合同分立的，除債權(quán)人和債務(wù)人另有約定外，由分立后的法人對(duì)原合同權(quán)利義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。也就是說(shuō)，如果合同對(duì)方當(dāng)事人同意，則乙丙兩公司的約定有效，如合同對(duì)方當(dāng)事 人不同意，則只能由乙丙兩公司隨擔(dān)連帶責(zé)任。參見(jiàn)教材P41。【例題 14】合同

42、生效后，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)合同價(jià)款約定不明確，又未能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，則該合同價(jià)款應(yīng)按（）的市場(chǎng)價(jià)格履行。（ 2007 年真題）A. 訂立合同時(shí)訂立地B. 訂立合同時(shí)履行地C. 履行合同時(shí)訂立地D. 履行合同時(shí)履行地【正確答案】 B 【答案解析】?jī)r(jià)款或報(bào)酬不時(shí)，按訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格履行。參見(jiàn)教材P37?！纠} 15】某設(shè)備制造訂購(gòu)合同，約定訂購(gòu)方先支付合同總價(jià)10%作為預(yù)付款。訂購(gòu)方在支付預(yù)付款前獲得確切證據(jù)證明制造方經(jīng)營(yíng)狀況惡化，訂購(gòu)方未按時(shí)支付預(yù)付款，這是訂購(gòu)方行使的 （ ）。（ 2007 年真題）A. 同時(shí)履行抗辯權(quán)B. 后履行抗辯權(quán)C .不安抗辯權(quán)D.

43、合同中止履行的權(quán)利【正確答案】 C【答案解析】注意有確切證據(jù)證明制造方經(jīng)營(yíng)狀況惡化這幾個(gè)字。參見(jiàn)教材P39?！纠} 16】某建設(shè)單位與設(shè)備供應(yīng)公司簽訂購(gòu)買(mǎi)10 臺(tái)空調(diào)的設(shè)備采購(gòu)合同，合同約定：設(shè)備 公司向建設(shè)單位供貨 2 臺(tái)空調(diào)，其余 8 臺(tái)交付承建其工程的施工單位。這種情況屬于合同法規(guī) 定的合同履行中的（ ）。（ 2007年真題）A. 債權(quán)轉(zhuǎn)讓B. 合同變更C. 債務(wù)轉(zhuǎn)移D. 合同轉(zhuǎn)讓【正確答案】 A【答案解析】 把權(quán)利交由別人享受， 但合同法律關(guān)系沒(méi)有變， 一定要注意合同履行中這幾個(gè)字。 參見(jiàn)教材 P40?！纠} 17】設(shè)計(jì)招標(biāo)確定中標(biāo)人后， 發(fā)包人與中標(biāo)人在工程設(shè)計(jì)合同上簽字、 蓋章時(shí)，

44、表明（ ）。 （2007 年真題）A. 要約生效B. 承諾生效C. 合同成立D. 合同生效【正確答案】 C【答案解析】書(shū)面合同自當(dāng)事人雙方簽字或者蓋章時(shí)成立，表明雙方意愿達(dá)成一致，但該合同 是否符合法律的規(guī)定，還不能肯定。參見(jiàn)教材P32?！纠} 18】建設(shè)工程合同糾紛由（）的仲裁委員會(huì)仲裁。（ 2007 年真題）A. 工程所在地B. 仲裁申請(qǐng)人所在地C. 糾紛發(fā)生地D. 雙方協(xié)商選定【正確答案】 D【答案解析】仲裁沒(méi)有屬地管轄，必須雙方約定。參見(jiàn)教材P48?！纠} 19】某建筑材料采購(gòu)合同， 既約定了違約金， 又約定了定金。 當(dāng)一方違約時(shí)， 守約方（ ）。 （2007 年真題）A. 必須適用違

45、約金條款B. 必須適用定金條款C. 可以選擇適用違約金或定金條款D. 兩者都不能適用，因約定無(wú)效【正確答案】 C答案解析】 違約金和定金， 不能同時(shí)使用或合并使用， 只能由守約方選定其一。 參見(jiàn)教材 P46。【例題 20】依據(jù)合同法的規(guī)定，合同形式中不屬于書(shū)面合同形式的是（）。（ 2006 年真題）A. 傳真B. 電子郵件C. 登記D. 信件【正確答案】 C【答案解析】 C 屬于其他形式，包括公證、審批、登記等。參見(jiàn)教材P24?！纠} 21】接受要約的承諾人要使發(fā)出的承諾不產(chǎn)生法律效力，則撤回承諾的通知應(yīng)當(dāng)在 （ ）到達(dá)要約人。（ 2006 年真題）A. 要約到達(dá)受要約人之前B. 承諾通知到達(dá)

46、要約人之前C. 承諾通知發(fā)出之前D. 承諾通知到達(dá)要約人之后【正確答案】 B【答案解析】不產(chǎn)生法律效力是承諾的撤回，承諾只有撤回沒(méi)有撤銷(xiāo)。撤回通知必須在承諾通 知到達(dá)要約人之前到達(dá)。參見(jiàn)教材 P28。【例題 22】執(zhí)行政府定價(jià)的合同， 當(dāng)事人一方逾期提取貨物， 遇到政府上調(diào)價(jià)格時(shí)， 應(yīng)當(dāng)按（ ） 執(zhí)行。（ 2006 年真題）A. 原價(jià)格B. 新價(jià)格C. 市場(chǎng)價(jià)格D. 原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格【正確答案】 B【答案解析】逾期提取接受貨物支出貨幣要使之受懲罰就讓他多支出貨幣就高原則上 調(diào)價(jià)格采用新價(jià)格高。參見(jiàn)教材 P38?！纠} 23】經(jīng)發(fā)包人同意后，承包人可以將部分工程的施工分包給分包人完成。該條款

47、所依據(jù) 的法律基礎(chǔ)是合同法中有關(guān)（ ）的規(guī)定。（ 2006 年真題）A. 債權(quán)轉(zhuǎn)讓B. 債務(wù)承擔(dān)C. 由第三人向債權(quán)人履行債務(wù)D. 債務(wù)人向第三人履行債務(wù)【正確答案】 C 【答案解析】即由分包人完成工程向債權(quán)人建設(shè)單位履行債務(wù)。非債權(quán)轉(zhuǎn)讓和債務(wù)承擔(dān)，因承 包合同的當(dāng)事人沒(méi)有變。參見(jiàn)教材P40?！纠} 24】施工合同示范文本中規(guī)定，如果發(fā)包人不按合同的約定支付工程進(jìn)度款，承包人發(fā) 出催付通知和停工通知后仍不能獲得工程款，可在停工通知發(fā)出 7 天后停止施工。該條款依據(jù)的是 合同法中關(guān)于（ ）的規(guī)定。（ 2006 年真題）A. 撤銷(xiāo)權(quán)B .不安抗辯權(quán)C. 后履行方抗辯權(quán)D. 同時(shí)履行抗辯權(quán)【正確答案

48、】 D【答案解析】支付工程款這類(lèi)視為無(wú)明確的先后順序。參見(jiàn)教材P38。【例題 25】合同解除后，合同中的（）條款仍然有效。（ 2006 年真題）A. 結(jié)算和清理B. 仲裁和訴訟C. 結(jié)算、清理、違約D. 結(jié)算、仲裁、違約【正確答案】 A 【答案解析】合同解除后，有三類(lèi)條款依然有效：清理、結(jié)算、糾紛解決（仲裁）。參見(jiàn)教材P43?！纠} 26】依據(jù)合同法關(guān)于違約責(zé)任的規(guī)定，下列說(shuō)法中不正確的是（）。（ 2006 年真題）A. 約定違約金低于造成的損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)增加違約金B(yǎng). 約定違約金高于造成的損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)減少違約金C. 處置違約行為后果時(shí)，違約金與定金不能同時(shí)使用D. 第三方違約行為造成對(duì)

49、方的損失應(yīng)由當(dāng)事人賠償【正確答案】 B【答案解析】違約金的性質(zhì)主要不在于懲罰違約方，而在于對(duì)非違約方的補(bǔ)償。當(dāng)約定的違約金低于造成損失的，可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以增加，當(dāng)過(guò)分高于造成損失的，當(dāng)事人也可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。參見(jiàn)教材P46。【例題 27】依據(jù)合同法，下列有關(guān)承擔(dān)違約責(zé)任的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。（ 2006 年真題）A. 賠償損失是承擔(dān)違約責(zé)任的主要形式B. 違約金和定金不能同時(shí)選用C .違約金是承擔(dān)違約責(zé)任的必備形式D.違約金和賠償損失不能同時(shí)使用【正確答案】 C【答案解析】承擔(dān)違約責(zé)任的方法有五種：繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、賠償損失、支付違約金、 定金。違約金與定金

50、不能同時(shí)使用。參見(jiàn)教材P46。【例題 28】甲施工企業(yè)授權(quán)某采購(gòu)員到乙公司采購(gòu)鋼材，但該采購(gòu)員用蓋有甲施工企業(yè)公章的 空白合同文本，與乙公司訂立了購(gòu)買(mǎi)水泥的合同，則該合同（）。（ 2005年真題）A. 有效，但應(yīng)由采購(gòu)員向乙公司支付貨款B .有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款C. 無(wú)效，由采購(gòu)員向乙公司支付貨款D. 無(wú)效，甲施工企業(yè)退貨，乙公司的損失由采購(gòu)員承擔(dān)【正確答案】 B【答案解析】屬于典型的表見(jiàn)代理。表見(jiàn)代理的代理關(guān)系有效，其后果應(yīng)由被代理方承擔(dān)。參 見(jiàn)教材 P33?！纠} 29】按合同法的規(guī)定，合同生效后，當(dāng)事人就價(jià)款或者報(bào)酬沒(méi)有約定的，確定價(jià)款 或報(bào)酬時(shí)應(yīng)按（ ）的順序履行。（ 2

51、005 年真題）A. 訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格、合同有關(guān)條款、補(bǔ)充協(xié)議B. 合同有關(guān)條款、補(bǔ)充協(xié)議、訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格C. 補(bǔ)充協(xié)議、合同有關(guān)條款、訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格D. 補(bǔ)充協(xié)議、訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格、合同有關(guān)條款【正確答案】 C【答案解析】解決糾紛的順序是補(bǔ)充協(xié)議合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣原則（訂立合同時(shí)履行 地市場(chǎng)價(jià)格）。參見(jiàn)教材 P37?！纠} 30】某物資采購(gòu)合同履行過(guò)程中，由于供應(yīng)方交付的貨物存在嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，采購(gòu)方拒 付貨款，其行為依據(jù)的是合同法中規(guī)定的（ ）。（ 2005 年真題）A. 雙方享有的同時(shí)履行抗辯權(quán)B. 后履行方享有的抗辯權(quán)C. 先履行方享有的不

52、安抗辯權(quán)D. 后履行方享有的不安抗辯權(quán)【正確答案】 B【答案解析】有明確的先后順序。參見(jiàn)教材 P38【例題 31】在施工合同的履行中，如果建設(shè)單位拖欠工程款，經(jīng)催告后在合理的期限內(nèi)仍未支 付，則施工企業(yè)可以主張（ ），然后要求對(duì)方賠償損失。（ 2005 年真題）A. 撤銷(xiāo)合同，無(wú)須通知對(duì)方B. 撤銷(xiāo)合同，但應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方C. 解除合同，無(wú)須通知對(duì)方D. 解除合同，但應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方【正確答案】 D【答案解析】撤銷(xiāo)合同必須是可變更可撤銷(xiāo)合同。參見(jiàn)教材P42。【例題 32】某施工合同約定由施工單位負(fù)責(zé)采購(gòu)材料，合同履行過(guò)程中，由于材料供應(yīng)商違約 而沒(méi)有按期供貨，導(dǎo)致施工沒(méi)有按期完成。此時(shí)應(yīng)當(dāng)由（）違約責(zé)

53、任。（ 2005 年真題）A. 建設(shè)單位直接向材料供應(yīng)商追究B. 建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向材料供應(yīng)商追究C. 建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向項(xiàng)目經(jīng)理追究D. 建設(shè)單位不追究施工單位的責(zé)任，施工單位應(yīng)向材料供應(yīng)商追究【正確答案】 B【答案解析】第三方造成違約責(zé)任，究責(zé)任必須是向合同的另一方當(dāng)事人，而不能是直接責(zé)任 的第三方。參見(jiàn)教材 P45?！纠} 33】某建設(shè)工程物資采購(gòu)合同，采購(gòu)方向供貨方交付定金4 萬(wàn)元。由于供貨方違約，按合同約定計(jì)算的違約金為 10 萬(wàn)元，則采購(gòu)方有權(quán)要求供貨方支付（）承擔(dān)違約責(zé)任。（ 2005年真題）A.4 萬(wàn)元B.8 萬(wàn)元C.10 萬(wàn)元D.14

54、萬(wàn)元【正確答案】 C 【答案解析】違約金的性質(zhì)主要不在于懲罰違約方，而在于對(duì)非違約方的補(bǔ)償。當(dāng)約定的違約 金低于造成損失的，可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以增加，當(dāng)過(guò)分高于造成損失的，當(dāng)事人也可以請(qǐng) 求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。參見(jiàn)教材P46?！纠} 34】按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由（）的人民法院管轄。（ 2005年真題）A. 工程所在地B. 被告住所地C. 原告住所地D. 合同簽字地【正確答案】 A【答案解析】仲裁沒(méi)有屬于管轄，必須雙方約定仲裁機(jī)構(gòu)，訴訟有地域管轄，應(yīng)該是不動(dòng)產(chǎn)所 在地法院。參見(jiàn)教材 P50?！纠} 35】某工程項(xiàng)目的發(fā)包人代表只有 30 萬(wàn)元變更確認(rèn)權(quán)，但施工

55、企業(yè)并不知其具體的確 認(rèn)權(quán)限。某日，施工企業(yè)提交發(fā)包人代表簽字確認(rèn)了一項(xiàng)工程款為50萬(wàn)元的增量工程。該 50 萬(wàn)元工程款的簽認(rèn)應(yīng)當(dāng)由（）。（應(yīng)試指南 P26【例4單選題】）A. 發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任B. 發(fā)包人代表承擔(dān)責(zé)任C. 發(fā)包人與發(fā)包人代表承擔(dān)連帶責(zé)任D. 施工企業(yè)決定責(zé)任承擔(dān)人【正確答案】 A【答案解析】本題考查的是表見(jiàn)代理。 “表見(jiàn)代理 ”是善意相對(duì)人通過(guò)被代理人的行為足以相信 無(wú)權(quán)代理人具有代理權(quán)的代理?；诖隧?xiàng)信賴，該代理行為有效。善意第三人與無(wú)權(quán)代理人進(jìn)行的 交易行為（訂立合同），其后果由被代理人承擔(dān)。參見(jiàn)教材 P33。【例題 36】合同當(dāng)事人之間出現(xiàn)合同糾紛，要求仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)受理仲裁的前提是當(dāng)事人提交（）。（應(yīng)試指南 P4