河道治理類勞務(wù)合同執(zhí)行范本201X

1、河道治理類勞務(wù)合同執(zhí)行范本201x*工程勞務(wù)承包合同合同編號(hào)：*發(fā)包方：* 以下簡(jiǎn)稱甲方承包方：* 以下簡(jiǎn)稱乙方按照中華人民共和國(guó)合同法、及其與業(yè)主簽訂的*工程施工合同，為加強(qiáng)施工管理，確保工程質(zhì)量、平安、進(jìn)度達(dá)標(biāo)，遵循公平、自愿、公正和老實(shí)信譽(yù)的原那么，甲乙雙方就*工程勞務(wù)承包事項(xiàng)達(dá)成全都，特訂立本合同，供雙方共同遵守。1、工程概況1.1工程名稱：*1.2工程地址：*2、合同范圍2.1 *；2.2 *；2.3*；2.4*；2.5依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的需要，乙方無條件擔(dān)當(dāng)甲方支配的其他新增或零星的施工內(nèi)容，計(jì)取費(fèi)用。2.6依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要和甲方的支配，乙方無條件的協(xié)作其他勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍的施工工作。詳細(xì)內(nèi)容見附件

2、一：工程量清單及單價(jià)3、合同工期及進(jìn)度要求：3.1、合同工期工程開工時(shí)間：*年*月*日工程完工時(shí)間：*年*月*日階段完工時(shí)間節(jié)點(diǎn)工期：詳細(xì)各階段月施工強(qiáng)度見附件二：進(jìn)度方案表。3.2、乙方必需裝備足夠的設(shè)備、管理人員及作業(yè)人員。并依據(jù)進(jìn)度方案的改變作相應(yīng)的增加或削減。3.3、乙方設(shè)備配置及勞動(dòng)力組織上要充分考慮施工過程中的不行避開的技術(shù)間歇時(shí)間，如碾壓期、試驗(yàn)期、合理的間隔期、雨季影響、其它工序合理的停工期、不行抗力的自然現(xiàn)象等引起的停工。3.4、工期延誤341在施工過程中發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)業(yè)主方確認(rèn)后，工期順延：3.4.1.1重大設(shè)計(jì)變更；3.4.1.2不行抗力；3.4.1.

3、3由于業(yè)主緣由要求停工；3.4.2工期延誤的責(zé)任3.4.2.1因乙方緣由導(dǎo)致工期延誤，工期不予順延，且由乙方擔(dān)當(dāng)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和趕工費(fèi)用。3.4.2.2由于重大設(shè)計(jì)變更或業(yè)主緣由造成的工期延誤，除工期順延外，如業(yè)主進(jìn)展了補(bǔ)償，甲方應(yīng)當(dāng)賜予乙方相應(yīng)的補(bǔ)償。3.4.2.3由于不行抗力緣由造成工期延誤，除工期順延外，雙方各自擔(dān)當(dāng)自己的經(jīng)濟(jì)損失。4、計(jì)量與單價(jià)4.1單價(jià)4.1.1各工程施工勞務(wù)單價(jià)見附件一：工程量勞務(wù)單價(jià)表。4.1.2勞務(wù)單價(jià)中包含了施工作業(yè)所需的全部人工費(fèi)、幫助及消耗性材料費(fèi)、商定的機(jī)械費(fèi)用、勞務(wù)管理費(fèi)、平安費(fèi)及利潤(rùn)等全部費(fèi)用。4.1.3計(jì)日工：?jiǎn)蝺r(jià)按150元/工日計(jì)價(jià)，計(jì)日

4、工工日量按實(shí)計(jì)算。4.1.4本合同價(jià)格為固定價(jià)格，不因施工期內(nèi)的人工、材料、機(jī)械、政策法令、外界環(huán)境等任何因素的變動(dòng)而進(jìn)展價(jià)風(fēng)格整。4.2 計(jì)量方法4.2.1工程量按施工交底圖及雙方現(xiàn)場(chǎng)共同收方按實(shí)際完成量確定。4.2.2超出施工交底圖工程量不予計(jì)量，造成甲方損失的由乙方負(fù)責(zé)賠償5、雙方責(zé)任義務(wù)5.1甲方責(zé)任義務(wù)：5.1.1按合同商定準(zhǔn)時(shí)支付工程款；5.1.2合理、公正、公正地協(xié)調(diào)解決相關(guān)作業(yè)班組的協(xié)作、糾紛、施工條件；5.1.3協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的關(guān)系；5.1.4全面負(fù)責(zé)施工的組織協(xié)調(diào)工作，編制施工組織設(shè)計(jì)，支配施工進(jìn)度方案，確保施工任務(wù)平衡合理；5.1.5根據(jù)規(guī)定供應(yīng)乙方所需圖紙

5、，并做好技術(shù)交底和平安交底；5.1.6負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理目的，并確定各項(xiàng)技術(shù)措施。加強(qiáng)平安生產(chǎn)管理，制定現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理規(guī)定，完善現(xiàn)場(chǎng)平安技術(shù)措施，并監(jiān)視乙方人員做好平安生產(chǎn)措施。5.1.7供應(yīng)作業(yè)場(chǎng)地；供應(yīng)市政自來水接入點(diǎn)、電源接入點(diǎn)及低壓計(jì)量裝置，水費(fèi)、電費(fèi)由甲方擔(dān)當(dāng)?shù)蛪河?jì)量裝置到乙方用電設(shè)備的線纜、末級(jí)配電箱、照明設(shè)施及水管等由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)5.1.8供應(yīng)工程永久性材料、供應(yīng)模板周材消耗性材料由班組供應(yīng)，如釘子、鐵絲、焊條、切割片、絲桿、拉片等；機(jī)械設(shè)備只供應(yīng)攪拌機(jī)。5.1.9負(fù)責(zé)購(gòu)置相關(guān)的工程保險(xiǎn)。5.2乙方的責(zé)任義務(wù)：5.2.1供應(yīng)本工程施工所需的工具、用具、手推車、振動(dòng)棒、振動(dòng)平板、滾

6、子碾、尺枋、手提切割機(jī)、鋼筋加工、焊接機(jī)械等全部甲方供應(yīng)的設(shè)備材料以外的全部材料、設(shè)施設(shè)備、用具、勞保用品等。5.2.2乙方應(yīng)訓(xùn)練工人嚴(yán)格遵守各種平安生產(chǎn)規(guī)程和甲方制定的平安生產(chǎn)、文明施工、質(zhì)量管理、材料管理、勞動(dòng)管理等各項(xiàng)規(guī)章制度；乙方在施工中加強(qiáng)自身平安措施；乙方在施工過程中發(fā)生的的全部平安事故及乙方負(fù)責(zé)的施工范圍內(nèi)的第三者責(zé)任事故均由乙方擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任；5.2.3裝備滿足進(jìn)度要求的設(shè)備、材料、管理及作業(yè)人員，保證到達(dá)施工過程中甲方按月下達(dá)的進(jìn)度方案要求及本合同附件規(guī)定的完工時(shí)間和節(jié)點(diǎn)工期；服從工程部的管理、調(diào)度，施工中不得隨便停工；5.2.4乙方必需實(shí)行措施保證合同分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量，必需

7、到達(dá)本工程相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，詳細(xì)施工質(zhì)量要求見附件三。乙方應(yīng)監(jiān)視檢查勞務(wù)作業(yè)人員在施工中的質(zhì)量掌握，做好施工過程中的質(zhì)量自檢、互檢工作，假如乙方施工的工程質(zhì)量達(dá)不到合同商定標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)返工，并擔(dān)當(dāng)返工的一切費(fèi)用和損失；5.2.5乙方所涉工程，在該局部工程完工后，必需馬上清理，做到工完料凈場(chǎng)地清，分項(xiàng)工程完工移交后面工種時(shí)，必需保持環(huán)境清潔，剩余的材料，必需堆放到甲方指定的地點(diǎn)；5.2.6乙方對(duì)進(jìn)場(chǎng)工人應(yīng)嚴(yán)格管理，如因乙方進(jìn)場(chǎng)工人違規(guī)、違紀(jì)、違法等造成的一切后果由乙方擔(dān)當(dāng)；5.2.7乙方應(yīng)訓(xùn)練工人愛惜甲方供應(yīng)的各種工器具，降低損耗，節(jié)省材料；在合理范圍以外的甲供材料損耗和工器具損壞由乙方負(fù)責(zé)

8、損耗和修理費(fèi)用；5.2.8準(zhǔn)時(shí)支付民工工資及材料、設(shè)備款；5.2.9自行解決作業(yè)人員及管理人員的食宿、辦公、消遣設(shè)施。6、履約保證6.1合同簽訂時(shí)乙方向甲方提交履約保證金、農(nóng)民工工資保證金和平安保證金金額*元人民幣。6.2上述保證金及保函當(dāng)工程款保存金總額到達(dá)*元人民幣后退還。6.3乙方承諾假如造成施工設(shè)備、人員投入缺乏，達(dá)不到工期方案要求時(shí)，甲方有權(quán)用法保存金來組織社會(huì)設(shè)備人員確保進(jìn)度要求。任何條件下，乙方假設(shè)施工中途停工漲價(jià)扯皮等，甲方有權(quán)沒收保證金和保存金且有權(quán)不支付剩余工程款，乙方無條件退出工地現(xiàn)場(chǎng)。6.4乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人為，為乙方現(xiàn)場(chǎng)全權(quán)代表，在現(xiàn)場(chǎng)工作生活時(shí)間每月不得少于25天，每少

9、一天扣工程款500元人民幣。7、結(jié)算與支付7.1結(jié)算7.1.1每月與業(yè)主結(jié)算報(bào)量的同時(shí)由工程部與乙方同步計(jì)算當(dāng)月完成工程量和工程價(jià)款，報(bào)公司相關(guān)部門審批后作為中間支付的根據(jù)；7.1.2當(dāng)合同工程施工完畢閱歷收后辦理本工程完工結(jié)算，報(bào)公司相關(guān)部門審批后作為最終結(jié)算的根據(jù)。7.2支付7.2.1每月待業(yè)主支付的工程進(jìn)度款到公司帳戶后的5天內(nèi)劃到合同指定的乙方帳戶上。每月支付當(dāng)月工程款的80%，其余20%為保存金。7.2.2在完工結(jié)算辦理完畢、遺留問題處理清晰后三個(gè)月內(nèi)退還保存金的75% ，其余25% 待業(yè)主驗(yàn)收質(zhì)保期到期后一次性退還。8、與相關(guān)班組的協(xié)作8.1乙方裝備足夠的作業(yè)設(shè)備和作業(yè)人員，并保證

10、設(shè)備完好率和作業(yè)人員出勤率，如無特別狀況造成關(guān)聯(lián)第三方窩工，要擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8.2乙方應(yīng)主動(dòng)協(xié)作關(guān)聯(lián)班組工作，準(zhǔn)時(shí)為關(guān)聯(lián)的下道工序騰出場(chǎng)地便于施工。8.3乙方應(yīng)無條件協(xié)作關(guān)聯(lián)班組的工作，聽從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮，按規(guī)定的施工方式進(jìn)展施工，確保工程施工質(zhì)量。9、平安及文明施工9.1乙方必需嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的平安法規(guī)和工程部的各項(xiàng)平安生產(chǎn)規(guī)章制度，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理維護(hù)和人員的平安訓(xùn)練，對(duì)自有設(shè)備、人員及施工區(qū)第三方人員等的平安負(fù)責(zé)，擔(dān)當(dāng)本合同范圍內(nèi)的平安管理責(zé)任并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。合同履行期間，平安費(fèi)用在兩萬元人民幣內(nèi)由乙方全額擔(dān)當(dāng)，平安費(fèi)用超過兩萬元人民幣，乙方擔(dān)當(dāng)超出局部金額的20% ，甲方擔(dān)

11、當(dāng)超出局部金額的80% 。9.2乙方指定為兼職平安員，協(xié)作甲方平安人員進(jìn)展平安管理，對(duì)違章作業(yè)行為人員進(jìn)展訓(xùn)練懲罰。9.3乙方全部設(shè)備、車輛必需有正規(guī)齊全的手續(xù)合格證、駕駛證、行駛證、營(yíng)運(yùn)證、保險(xiǎn)證及操作人員從業(yè)資格證，杜絕三無設(shè)備、車輛進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，證件不齊造成的損失和平安責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。9.4乙方作業(yè)人員不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)支配，強(qiáng)行違章作業(yè)，造成事故由乙方自行負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。9.5嚴(yán)格執(zhí)行文明施工的相關(guān)規(guī)定，遵守文明公約，生活區(qū)、施工區(qū)排放有序，道路常常灑水除塵。9.6乙方必需加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備、車輛的班前例行平安檢查，并做好設(shè)備平安檢查和檢修維護(hù)臺(tái)帳，杜絕一切機(jī)械平安事故。9.7乙方在施工

12、前必需將乙方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員名單報(bào)送甲方工程部備案，施工過程中人員變更必需事先報(bào)告工程部批準(zhǔn)并進(jìn)展名冊(cè)變更。10、違約責(zé)任10.1甲方如出現(xiàn)以下情形之一為違約：10.1.1不按時(shí)支付工程進(jìn)度款；10.1.2其他違背合同的情形。10.2 甲方違約責(zé)任10.2.1甲方不按時(shí)支付工程款時(shí)按銀行同期利率支付延期付款利息。10.3 乙方如出現(xiàn)以下情形之一為違約：10.3.1配置的機(jī)械設(shè)備及人員不能滿足進(jìn)度要求，或沒經(jīng)監(jiān)理和甲方同意，機(jī)械及人員退場(chǎng)；10.3.2.無理由或者因合同的未盡事宜沒得到準(zhǔn)時(shí)解決實(shí)行停工、怠工的；10.3.3不服從業(yè)主、監(jiān)理和甲方管理指揮，造成惡劣影響的；10.3.4不協(xié)作相關(guān)班組施工

13、，經(jīng)三次指出不改的。10.3.5乙方不準(zhǔn)時(shí)支付民工工資或設(shè)備租金的。10.4 乙方違約責(zé)任10.4.1乙方機(jī)械設(shè)備人員不能滿足進(jìn)度要求，或沒經(jīng)甲方同意，機(jī)械及人員退場(chǎng)的，除要求準(zhǔn)時(shí)增加設(shè)備人員、賠償?shù)谌綋p失外，每天懲罰違約金3000 元；10.4.2.無理由或者因合同的未盡事宜沒得到準(zhǔn)時(shí)解決實(shí)行停工、怠工的除要求準(zhǔn)時(shí)復(fù)工外，每次懲罰違約金2000 元。10.4.3不服從業(yè)主、監(jiān)理和甲方管理指揮，造成惡劣影響，不協(xié)作其它班組工作的每次懲罰違約金1000 元；10.4.4乙方不準(zhǔn)時(shí)支付民工工資或設(shè)備租金的,甲方有權(quán)動(dòng)用農(nóng)民工工資保證金進(jìn)展支付，并在下月工程進(jìn)度款中扣回。11、爭(zhēng)議解決原那么11.1出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)雙方首先本著公正、公正、友好協(xié)商的方法解決。11.2對(duì)協(xié)商無法達(dá)成共識(shí)的爭(zhēng)議可依法按訴訟程序解決，最終以法律判決為準(zhǔn)。11.3為保證工程進(jìn)度和雙方的共同利益雙方共同商定，不能因?yàn)闋?zhēng)議沒準(zhǔn)