來料加工承攬合同范本【標準版】

1、來料加工承攬合同范本【標準版】來料加工合同是承攬人根據(jù)定作人要求的品種、數(shù)量、質量及規(guī)格等內容，使用定作人提供的原材料，利用自己的設備、勞動為其加工特定的產品，定作人給付報酬的協(xié)議。那么，正規(guī)的來料加工承攬合同應該如何書寫，在簽訂來料加工承攬合同的過程中又有哪些風險和注意事項呢？下面，就跟我一起來看一看吧！ 來料加工承攬合同范本【標準版】 來料方(甲方)：_ 加工方(乙方)：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 通訊地址：_ 通訊地址：_ 郵政編碼：_ 郵政編碼：_ 聯(lián)系方式：_ 聯(lián)系方式：_ 開戶銀行：_ 開戶銀行：_ 賬號：_ 賬號：_ 風險告知：合同訂立之前應當確定加工方必須具備履約能力和

2、條件，并針對是否允許加工方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協(xié)助進行討論。通常情況下，根據(jù)合同法的規(guī)定，加工方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。加工方將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向來料方負責;未經來料方同意的，來料方可以解除合同。 甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經友好協(xié)商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，達成如下協(xié)議： 第一條、加工產品的規(guī)格、數(shù)量及價款 產品名稱：_ 規(guī)格：_ 數(shù)量：_ 單價(人民幣)：_ 合同總價款(大寫)：_ 第二條、原材料、技術、圖紙及治具 1、甲方于_年_月_日在_(地點)向乙方交付

3、原材料(或散件)，并按百分之_的備損率提供原材料(或散件)給乙方，多提供部分不計加工(或裝配)數(shù)量。如甲方未能按時、按質、按量提供全部原材料(或散件)，致使乙方停工待料造成損失，甲方在接到乙方提出的通知后，應予賠償。 2、甲方向乙方提供加工該產品的技術、圖紙及必要治具，并承擔相關知識產權責任。如果需乙方提供治具，則甲方應當支付相應的費用。 第三條、加工生產、包裝、運輸及通關 1、乙方應依據(jù)本合同約定，在_地點進行加工生產，并保證如期、保質、保量完成。 2、包裝物料，包括但不限于外包裝箱、內包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑，由乙方提供，甲方承擔費用。 3、乙方依據(jù)本合同的規(guī)定，代甲方辦理

4、托運及通關手續(xù)，并由甲方支付相應的費用。 第四條、產品交付及質量檢驗 1、產品交付 (1)原材料出成率：原材料交接時，甲乙雙方共同對原材料做成品出成率試驗，并由雙方進行書面確認。 (2)交付時間及地點： 乙方應于_年_月_日在_地點向甲方交付成品。 風險告知：加工方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行交付。在加工方完成工作或交付工作成果以前，應當對一切風險承擔責任。加工方在履行合同期間，對材料、定作物具有占有、管理的責任，不僅對完成工作成果的質量、數(shù)量、期限負有全部責任，而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險，也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也

5、就是說，加工方不得要求來料方給付由此引起的一切經濟損失。 (3)質量標準： 乙方加工產品的質量須達到_標準。 2、質量檢驗 (1)原料交接時，乙方應按照本合同的規(guī)定對原料的規(guī)格、數(shù)量、質量進行驗收，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的原料的規(guī)格、數(shù)量、質量與本合同規(guī)定不符，乙方應于交接3日內向甲方提出，否則視為甲方提供的原料符合本合同的規(guī)定。 (2)在乙方加工期間，甲方有權對乙方的生產情況和已生產產品隨時抽檢。但甲方的抽檢不應影響乙方工作。 第五條、加工費 乙方為甲方進行加工的加工費為：甲方應在_運輸及通關之前_日內，一次性支付給乙方, 甲方逾期支付，應按銀行貸款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有權以此為由停止交

6、付加工產品。 第六條、保證條款 1、甲方保證按照本合同的規(guī)定向乙方交付原料，提供技術、圖紙及治具等，并支付加工費。 2、乙方保證其具有按照本合同規(guī)定進行加工生產的條件和能力，并保證按照本合同規(guī)定進行加工生產，并按時交付產品。 第七條、違約責任 1、如果甲方未能按本合同規(guī)定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方應賠償乙方由此產生的直接經濟損失。 2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的規(guī)定，或者如果乙方未在本合同規(guī)定的時間向甲方交付全部成品，乙方應承擔方因此遭受的經濟損失。 第八條、不可抗力 1、本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限

7、于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及.事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為或法律規(guī)定等。 2、如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行或不能按約定的條件履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在7日內，提供事故詳情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同、部分免除履行合同的責任或暫時延遲合同的履行。 3、聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。 4、當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。 第九條、通知義務 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來

8、及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、當面送交后簽收或電子郵件方式傳遞。 第十條、保密條款 甲乙雙方應保守在結締和履行合同過程中獲知對方內部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正當使用，否則應承擔相應的賠償責任。 第十一條、爭議解決 本合同履行過程中產生的爭議，雙方應先行友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方有權向合同履行地人民法院起訴。 第十二條、補充條款 本協(xié)議未盡事宜,可由甲乙雙方共同協(xié)商達成書面補充協(xié)議，補充協(xié)議中如有與本協(xié)議實質性條款不同的內容，以補充協(xié)議為準。 第.條、合同效力 1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。 2、本合同正本一

9、式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 來料方(公章)：_ 加工方(公章)：_ 法定代表人(簽章)：_ 法定代表人(簽章)：_ _年_月_日 _年_月_日 加工合同的注意事項： 1、及時通知的義務 在履行合同過程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術要求等不符合約定要求的，應及時通知定作人進行更換、補齊或采取其他的補救措施，如承攬人不及時通知或定作人怠于答復則有可能導致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應當明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應當在 天內，通過 方式通告對方，只要守約方在合同約定的時間內履行了通知的義務，則可避免相關的法律風險。 2、定作