有關(guān)施工合同模板集錦七篇

1、有關(guān)施工合同模板集錦七篇 施工合同 篇1 1.建設(shè)工程施工合同承包人概述建筑施工企業(yè)與發(fā)包人簽訂了施工合同后，只要合同的簽訂程序符合國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，約定的合同內(nèi)容不違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定和公序良俗，即具有了建設(shè)工程施工合同承包人的身份，取得合法的項目施工權(quán)，合同權(quán)利受國家法律保護。按照魏振瀛老師的說法，建設(shè)工程施工合同承包人所簽訂的合同是關(guān)于工程的建筑與安裝的承包合同，建設(shè)工程施工合同承包人應(yīng)完成工程的建筑、安裝工作，發(fā)包人于驗收后應(yīng)接受該工程并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同承包人是指被發(fā)包人（建設(shè)單位）接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人，在

2、工程施工招標發(fā)標中，投標時又被稱為投標人，有時又稱施工企業(yè)。建設(shè)工程施工合同承包人是與發(fā)包人簽訂了建設(shè)工程施工合同的建筑施工企業(yè)，是建設(shè)工程施工合同的主體之一。建設(shè)工程施工合同的主體為發(fā)包人和承包人，發(fā)包人是指具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人，在建設(shè)工程施工招標時又稱為招標人，有時又稱項目業(yè)主。2.建設(shè)工程施工合同承包人的市場交易困境建設(shè)工程施工合同承包人在市場競爭中通過法定的締約過程與發(fā)包人簽訂合同后，依據(jù)合同享有權(quán)利履行義務(wù)。合同是市場交易的法律形式，合同法是市場交易的法律規(guī)則。合同在雙方之間就是法律，建設(shè)工程施工合同承包人與建設(shè)工程施工合同發(fā)

3、包人處于平等的法律地位，當事人就應(yīng)當按照合同的約定內(nèi)容和法律的規(guī)定全面適當?shù)芈男泻贤x務(wù)，這是“合同必須嚴守原則”的應(yīng)有之義，也是完全實現(xiàn)合同債權(quán)、實現(xiàn)合同目的的要求。但在市場競爭的實踐中，建設(shè)工程施工合同承包人雖在建設(shè)活動過程中直接生產(chǎn)建筑品，承上啟下，發(fā)揮核心作用，但無論在簽約階段，還是在履約階段，依法依規(guī)行為很難，很難充分享有合同權(quán)利，為了生存和發(fā)展不得不適用市場潛規(guī)則，面臨多種困境。建設(shè)工程施工合同一般是通過招標投標程序簽訂，在該階段建設(shè)工程施工合同承包人稱為投標人，投標人為了取得工程施工權(quán)成為建設(shè)工程施工合同承包人常常面臨簽訂“黑白合同”或承諾中標以后簽訂私下協(xié)議或雙方實際執(zhí)行的合同

4、的困境?！昂诎缀贤币辉~首次出現(xiàn)于國家文件的報告中，黑合同指的是建設(shè)單位和建設(shè)工程施工合同承包人實際執(zhí)行的合同，可能體現(xiàn)在合同價格方面，也可能體現(xiàn)在墊資施工方面，也可能體現(xiàn)在延遲支付方面等，有的是以單方承諾書的形式，有的是以補充協(xié)議的形式等，在招標投標中標前后分別簽訂兩份合同，將形式符合招標投標規(guī)定的一份合同報建設(shè)主管部門備案，而私下簽訂的一份合同才是雙方當事人真實履行的合同。有的是以補充協(xié)議形式，有的是以實施細則形式，有的是出具讓利承諾書形式，承諾對承建工程予以大幅讓利，目的就是要求建設(shè)工程施工合同承包人墊資施工或者壓低工程價款等。建設(shè)工程施工合同承包人很難實際享有合同的地位和權(quán)利。建設(shè)工程

5、施工合同承包人在一個項目實施中，還會被要求繳納投標保證金、質(zhì)量保證金、履約保證金、信用保證金、安全保證金、入市保證金、文明施工保證金、復墾保證金、農(nóng)民工工資保證金、審計預留保證金、考核保證金等等保證金，建設(shè)工程施工合同承包人很難承受；還會要求在項目所在地必須注冊分公司或者子公司，建設(shè)方為了增加當?shù)囟愂?，給建設(shè)工程施工合同承包人增加了很多的包袱，而且大多是人為的，沒有任何法律法規(guī)依據(jù)，完全是地方的土政策，建筑施工企業(yè)為了生存只能忍氣吞聲，適用潛規(guī)則。建設(shè)工程施工項目招標人確定中標人后，發(fā)包人一般都要求建設(shè)工程施工合同承包人迅速開工，建設(shè)工程施工合同承包人組織人馬進場后卻發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場根本不具備開工

6、的條件，無法施工。要實現(xiàn)建筑工程施工合同的目的，按合同約定完成建筑產(chǎn)品，建設(shè)工程施工合同承包人除積極履行投標承諾，履行合同義務(wù)外，發(fā)包人也必須提供相應(yīng)的施工條件，比如按約定時間向承包人提供施工場地、原材料、設(shè)備、資金、技術(shù)資料，施工場地做到“三通一平”，提供并會審施工圖紙等。但由于長期以來，由于國內(nèi)建筑市場粥多僧少的狀況，發(fā)包人處于市場的有利地位，建設(shè)工程施工合同承包人處于市場的劣勢地位，發(fā)包人主動履行合同義務(wù)很少，比如施工現(xiàn)場根本沒有“三通一平”，提供的圖紙不全面等等，建設(shè)工程施工合同承包人為珍惜合同機會只能是忍氣吞聲，處于困境。實踐中，建設(shè)工程施工合同承包人按合同約定提交竣工結(jié)算申請單和完

7、整的結(jié)算資料后，發(fā)包人以多種理由一直拖延辦理結(jié)算手續(xù)，對承包人的結(jié)算申請報告，既不予確認也不提出異議，使承包人索要工程款遇到障礙。建設(shè)工程施工合同是雙務(wù)有償合同，支付工程價款是發(fā)包人的主要義務(wù)，但實踐中發(fā)包人拖欠建設(shè)工程施工合同承包人工程款卻是司空見慣。3.建設(shè)工程施工合同承包人的通用權(quán)利救濟方式黨的十八屆四中全會作出了全面推進依法治國的重大決定，我國呈現(xiàn)出法治與改革雙輪驅(qū)動的嶄新局面，依法治國已是當前社會的主流，國家的治國理政方針和社會工作生活環(huán)境正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，建設(shè)工程施工合同承包人作為和發(fā)包人處于合同平等地位的市場主體在市場交易活動中理應(yīng)引進法治思維，通過法治方式維護自己的合法權(quán)益。建

8、設(shè)工程施工合同承包人針對遇到的情況，有權(quán)采取以下權(quán)利的救濟方式：3.1行使合同抗辯權(quán)。建設(shè)工程施工合同承包人履行合同義務(wù)的同時，當發(fā)包人責難時，建設(shè)工程施工合同承包人為保障自己的合法權(quán)益可以行使合同抗辯權(quán)。以法律規(guī)定為依據(jù)拒絕簽訂黑合同或者拒絕按照黑合同進行工程結(jié)算。招標文件是要約邀請，投標文件是要約，中標通知書是承諾。當發(fā)包人發(fā)出中標通知書后合同即告成立，發(fā)包人就應(yīng)按照招標文件和投標文件的內(nèi)容簽訂施工合同，施工合同的實質(zhì)性條款必須和招投標文件相一致，不能背離。建筑施工企業(yè)有權(quán)要求發(fā)包人按照招標文件和投標文件訂立書面合同，有權(quán)依照法律規(guī)定進行抗辯拒絕簽訂黑合同。如果迫于市場壓力被迫簽訂了背離招

9、標文件和中標文件內(nèi)容的黑合同時，進入工程結(jié)算階段，建設(shè)工程施工合同承包人有權(quán)要求按照備案合同文件進行結(jié)算。3.2行使合同解除權(quán)。合同在當事人之間就是法律，一經(jīng)生效，合同簽訂者受其約束，應(yīng)該按照合同約定履行義務(wù)并享有相應(yīng)合同權(quán)力，不能擅自解除合同。合同解除就是使合同消滅。因一方的意思表示且不必對方的承諾而使合同解除、清算的場合，以該方當事人具有解除合同的權(quán)利（解除權(quán)）為必要，根據(jù)解除權(quán)的發(fā)生根據(jù)的差異，可將解除區(qū)分為兩類，即依合同保留解除權(quán)和依法律規(guī)定而發(fā)生的解除權(quán)，前者稱為約定解除，后者稱為法定解除。因此當發(fā)包人不履行合同義務(wù)，不協(xié)助建設(shè)工程施工合同承包人履行合同義務(wù)，致使合同目的不能實現(xiàn)，嚴

10、重損害建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益，建設(shè)該工程施工合同承包人可以通過解除合同的方式從合同中解脫出來，以維護自身的合法權(quán)益。3.3要求順延工期并賠償損失。建設(shè)工程施工合同的發(fā)包人按約定的時間和要求向建設(shè)工程施工合同承包人提供原材料、設(shè)備、資金、技術(shù)資料、施工場地等，這是發(fā)包人應(yīng)盡的合同義務(wù)。如果不能按期完成這些工作，使建設(shè)工程施工合同承包人無法進行工程施工的，此時發(fā)包人構(gòu)成違約，建設(shè)工程施工合同承包人有權(quán)順延工期，并要求發(fā)包人賠償因此產(chǎn)生的停工和窩工損失。項目的工期成本與項目指標成本關(guān)系密切，密不可分。施工過程中當發(fā)生工期順延條件的情形下，建設(shè)工程合同承包人應(yīng)當按照施工合同約定的救濟程序，在

11、約定的期間及時履行報告、通知、告知等義務(wù)，及時行使權(quán)力提出書面順延申請，進行工程簽證和索賠，并注意收集有關(guān)證據(jù)，如發(fā)包方變更設(shè)計的文件等，以避免程序不當錯失機會，使得實體權(quán)力的消滅。一旦發(fā)生工期糾紛，舉證責任主要在建設(shè)工程施工合同承包方，建設(shè)工程施工合同承包人需要舉證工期順延的理由、順延天數(shù)及相關(guān)手續(xù)符合合同約定。3.4要求發(fā)包人支付工程款及利息。建設(shè)工程施工合同是建設(shè)工程施工合同承包人進行工程施工，發(fā)包人支付價款的合同。支付工程款是發(fā)包人的主要義務(wù)，發(fā)包人應(yīng)按照合同約定的方式和期限向建設(shè)工程施工合同承包人支付工程款，發(fā)包人未按合同約定的方式和期限支付工程款的，應(yīng)當負逾期付款的違約責任并承擔同

12、期貸款利息。工程預付款是為解決承包人在施工準備階段資金周轉(zhuǎn)問題提供的協(xié)助。發(fā)包人應(yīng)按施工合同約定的時間和數(shù)額，及時向承包人支付工程預付款，開工后按約定的扣款辦法陸續(xù)扣回，發(fā)包人應(yīng)按合同約定的時間、方式、確認的工程量、構(gòu)成合同價款相應(yīng)的單價及有關(guān)計價依據(jù)計算支付工程進度款。當發(fā)包人一直欠付工程款，或者支付工程款不符合雙方合同約定的，建設(shè)工程施工合同承包人可以催告發(fā)包人支付，并可以要求支付按合同約定計算的利息，如果合同沒有約定利息計算方式的，可以按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息，如果合同約定了拖延支付違約金，沒有約定利息計算方式的，發(fā)包人除承擔約定的違約金外仍應(yīng)支付同期同類貸款利息，欠付工

13、程款利息性質(zhì)上屬于法定孳息。3.5行使工程優(yōu)先權(quán)。我國合同法規(guī)定在建設(shè)工程項目施工過程中，發(fā)包人欠付工程款，經(jīng)建設(shè)工程施工合同承包人催告后仍未支付的，可以對完成的建筑產(chǎn)品進行折價，或者申請人民法院拍賣，建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。我國合同法的承包人優(yōu)先權(quán)規(guī)定過于籠統(tǒng)，在實踐中產(chǎn)生了爭議，在法學界也有強烈的反響，為此最高人民法院在20xx年6月20日答復上海市高級人民法院關(guān)于合同法第二百八十六條理解與適用問題的請示中做出了相應(yīng)的批復，該批復事實上確立了兩大原則，一是建設(shè)工程承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)的原則；二是生存權(quán)優(yōu)于經(jīng)營權(quán)的原則?？梢哉f合同法第二百八十六條、

14、最高院批復及建設(shè)工程施工合同的司法解釋中的相關(guān)規(guī)定構(gòu)成了我國現(xiàn)行法律及司法解釋關(guān)于建設(shè)工程施工合同承包人建設(shè)工程優(yōu)先權(quán)的全部內(nèi)容，規(guī)定了建設(shè)工程合同承包人的工程優(yōu)先權(quán)，該優(yōu)先權(quán)不需要簽訂抵押合同，也不需要進行登記，而可以直接行使。4.結(jié)束語建設(shè)工程施工合同承包人是建筑市場主要的市場活動主體，在一項建筑活動的多方主體中處于核心地位，建設(shè)工程施工合同承包人的建筑活動不僅事關(guān)工程質(zhì)量的百年大計，也事關(guān)建筑市場的穩(wěn)定，影響建筑活動參與的多方主體的經(jīng)濟利益，保障建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益具有重要的現(xiàn)實意義。本文通過對建設(shè)工程施工合同承包人的性質(zhì)、地位、困境和權(quán)利保障進行研究，提出保障建設(shè)工程施工合

15、同承包人合法權(quán)益的立法完善建議，希望引起立法部門、司法部門和有關(guān)行政部門的重視，保障建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益，塑造建筑活動的契約精神，優(yōu)化建筑市場環(huán)境，融入國際建筑市場。參考文獻：1陳華彬.民法總論m.北京：中國法制出版社，20xx.2梁慧星.中國民法典草案建議稿附理由：合同編上冊m，北京：法律出版社，20xx.3王利明，房紹坤，王軼.合同法m.北京：中國人民大學出版社，20xx.4蘇慧祥.中國當代合同法論m.長春：吉林大學出版社，1992.5楊立新.合同法總則（上）m，北京：法律出版社，1991.6劉家琛.合同法新制度的理解與適用m，北京：人民法院出版社，1999.7李國光.合同法釋

16、解與適用m，北京：新華出版社，1999.8崔建遠.合同責任研究m，長春：吉林大學出版社，1992.9孔祥俊.合同法教程m，北京：中國人民公安大學出版社，1999. 施工合同 篇2 發(fā)包人（甲方）：_承包人（乙方）：_按照中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和政府規(guī)章，遵循平等、互利、自愿和誠信原則雙方就_工程的有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 工程概況1. 1工程名稱：_1.2工程地點：_1.3承包范圍：_（群體工程應(yīng)附工程項目一覽表見附件）1.4承包方式：_1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。1.6工程質(zhì)量：_1.7合同價款（人民幣大寫）：_。本價款為包干價，除

17、本合同明文規(guī)定以外，不因任何原因做任何調(diào)整。第二條 甲方工作2. 1開工前 天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等條件，辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.3委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方 份。2.4協(xié)助乙方保障周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門

18、辦理相應(yīng)審批手續(xù)。2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。2.7_。第三條 乙方工作3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，需要乙方二次設(shè)計的工程，由乙方提供經(jīng)甲方確認的施工圖紙和作法說明 份，并擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定，二次設(shè)計費已包含在合同價款中。3.2指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門

19、對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關(guān)系。3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。3.7_。第四條 關(guān)于工期的約定4. 1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，如果乙方能夠做到的，不應(yīng)拒絕。4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及

20、不可抗力因素影響，導致停工24小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定5. 1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的與本工程項目有關(guān)的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到本合同約定的質(zhì)量標準，達不到約定標準的，乙方應(yīng)承擔違約責任。5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應(yīng)承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期不予順延。5.4由于甲方提供的材料

21、、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。第六條 工程價款支付6. 1本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款。序號 付款次序 付款金額 占合同價款 百分比 付款時間或付款條件說明：若第一次付款為定金或預付款，應(yīng)在付款時間或付款條件欄中注明6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲

22、方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定7. 1 本工程甲方負責采購供應(yīng)或由甲方指定的材料、設(shè)備（見附表件二甲供材料設(shè)備一覽表和附件三甲控材料設(shè)備一覽表），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，保管費已包含在合同價款中。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用

23、，對工程造成的損失由乙方負責。第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定8. 1甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合中華人民共和國消防條例和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范，否則，由此導致的有關(guān)部門不批準、不驗收或造成安全事故，由責任方承擔。8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑安裝工人安全操作規(guī)程、中華人民共和國消防條例和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失和法律后果。第九條 獎勵和違約責任9. 1甲方不按本合同約定的時間支付工程款，每逾期一天，按應(yīng)付工程款總額的千分之三向乙方支付違約金

24、。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同價款千分之三的違約金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。9.3工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準，乙方應(yīng)無償返工或修復，因此而延誤的工期不予順延，乙方承擔9. 條逾期交工的責任。9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹文物不變損害，否則應(yīng)照價賠償。9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。9.7

25、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。第十條 爭議的處理10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向人民法院起訴。第十一條 其他約定_。第十二條 附則12.1 本工程需要進行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。12.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。12.3本合同履行完成后自動終止。12.4附件（1）工程項目一覽表（2）

26、甲供材料設(shè)備一覽表（3）甲控材料設(shè)備一覽表（4）施工圖紙或作法說明（5）會議紀要（6）設(shè)計變更（7）工程預算書（8）其他甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：單位地址： 單位地址：電話： 電話：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開戶銀行： 開戶銀行：戶名： 施工合同 篇3 合同編號：_甲 方：_聯(lián)系人：_乙 方：_聯(lián)系人：_甲乙雙方為_(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)簽訂合同如下：一、工程概況1、工程名稱：_(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)2、工程地址：_3、工程概況：金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝;機房光纜布線信息點布線及安裝;協(xié)助安裝防雷、消防系統(tǒng)產(chǎn)品

27、。二、甲乙雙方的責任和義務(wù)1、甲方負責協(xié)調(diào)處理工地現(xiàn)場有關(guān)問題，保證現(xiàn)場正常施工的必要條件。2、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間施工、完工，在保證工程質(zhì)量和工程進度的前提下完成如下工作：1)完成_(地點名稱)弱電綜合布線系統(tǒng)(工程量為：約400米金屬橋架安裝;約_米的管路鋪設(shè);約_個信息點布線安裝;約_個機房信息點布線安裝;約_條室內(nèi)光纜布線;及協(xié)助安裝防雷系統(tǒng)產(chǎn)品、消防系統(tǒng)產(chǎn)品)2)提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關(guān)對應(yīng)文檔資料。3、乙方保證統(tǒng)一著裝(工作服)在現(xiàn)場施工及項目班組長每天到場。4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。5、甲方應(yīng)及時將工程材料運到現(xiàn)場，并存放在安

28、全的倉庫。三、工程進度安排1、在甲乙雙方協(xié)商下，計劃在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方無法提供施工條件，甲乙雙方另行協(xié)商。四、工程驗收時間工程完工后一月內(nèi)，甲方應(yīng)組織驗收。無正當理由在一月內(nèi)不組織驗收視為工程合格。五、合同預算金額本合同預算總金額為：(人民幣)_元整(000.00)六、結(jié)算方式工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_%的預付款。工程驗收合格后一周內(nèi)付_%;余款_%一年內(nèi)付清。乙方向甲方開據(jù)_省_市建筑安裝專用發(fā)票。七、人力不可抗拒事故如因戰(zhàn)爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方。但乙方應(yīng)立即通知甲方，并有采取一切必要措施從

29、速完成施工。八、違約責任甲方不按本合同第六條的規(guī)定支付工程款，應(yīng)承擔每天千分之五的違約金。乙方中途舍棄工程安裝，合同金額不予支付處理;乙方不遵守保密約定應(yīng)承擔合同金額的百分之五十的扣款。九、解決爭議的方式本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商未成，交乙方所在地人民法院管轄。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效。2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。3、本合同執(zhí)行過程中，簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。4、若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲方(簽章)：_ 乙方(簽章)：_法定代表或其委托人：_ 法定代表或其委托人：_簽約時間：_年_月_日 簽約地點：_ 弱

30、電安裝施工合同范本2 甲方委托乙方完成工程的施工安裝任務(wù)，雙方本著友好合作的態(tài)度，按照合同法等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同一、 施工責任1、工程隊獨立自主，完成分包下去的工程，施工現(xiàn)場必須指派一名熟練固定的施工負責班長，工程過程中我公司專指派現(xiàn)場負責人指導、監(jiān)督工程施工進度及質(zhì)量。2、施工任務(wù)承包后，施工人員必須按照甲方、監(jiān)理方、現(xiàn)場負責人和國家標準質(zhì)量要求進行施工，不得偷工減料，減少工藝流程。4、因工程隊原因?qū)е鹿こ谭倒?、延工所引起工程額外增加費用，將由工程隊承擔，工程合同外增加的施工任務(wù)將根據(jù)工程量或標準有償承擔施工任務(wù)。5、施工過程中，施工隊施工人員必須服從工地現(xiàn)場負責人的指

31、揮。1. 甲方責任：提供布線所需pvc管材、橋架及電纜等；提供穿線所需的文檔，包括綜合布線系統(tǒng)圖、綜合布線系統(tǒng)各層平面圖、穿線要求及空白穿線報告；對布線提供技術(shù)支持，并進行現(xiàn)場監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題及時向乙方提出整改意見，如乙方不能及時整改或不能履行合同，甲方有權(quán)單方面中止合同；2. 乙方責任：自備穿線所需的輔材和工具，包括電錘、鋼絲鉗、油性筆、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。嚴格按照附件中圖紙所述工程內(nèi)容和質(zhì)量要求完成穿線，并嚴格做好電纜的標號。標號一定要根據(jù)圖紙標好，如有更改要通知甲方負責人。乙方自行做好成品的保護工作，發(fā)生被盜及損壞由乙方負責重新安裝及修理，所發(fā)生的費用由乙方負責。乙方施

32、工人員食宿自理，出現(xiàn)安全事故責任自負。二、 付款方式1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元2、線路施工完畢經(jīng)我方驗收合格支付工程款的45%，付 6，750 元4、系統(tǒng)正常運行三個月支付工程款的5%，付 750 元三、 設(shè)計1、 甲方提供圖紙一套（包括具體點位圖及管線走向），并負責交底工作.2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.四、 工期從 年 月 日起至 年 月 日止，總工程進度根據(jù)建設(shè)方土建及其裝修進度合理調(diào)整，因甲方因素拖延，工期順延，乙方可以向甲方提出延誤人工費補償，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費100元/天五、 施工安全在

33、施工過程中乙方應(yīng)嚴格遵守安全規(guī)章制度來施工，不得破壞裝修，否則造成的一切后果由乙方自己負責。六、 工地現(xiàn)場管理1、 現(xiàn)場禁止使用明火。2、 現(xiàn)場禁止吸煙。七、 維修1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修，特殊情況(斷電，掉落，主干斷網(wǎng)等問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。八、 合同爭議1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。九、 施工安裝要求1、 弱電線路安裝時，必須用有合格證書的布線產(chǎn)品材料。2、 弱電線路按國際通行方式 綜合布線 eia/tai 568b標準施工。4、 所有線路必須按橫

34、平豎直的方向分布，嚴禁蛛網(wǎng)式分布。pvc管和鋼管一頭要穿進總線槽用擰扣與線槽固定，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉(zhuǎn)彎處用90度彎或軟管聯(lián)接好，并用管卡固定好。所有線纜在pvc管子和鋼管里不能有接頭。5、 預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經(jīng)的功率和穿過的電纜數(shù)量來測算的，必須保證管道內(nèi)有30%的空間預留。5、施工承包人應(yīng)按建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范 gbt/t 50312-xx進行施工。6、我方委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現(xiàn)場前其制造廠商、品牌、規(guī)格、單價等須征得業(yè)主認可，應(yīng)有品質(zhì)保證書和有效發(fā)票，否則業(yè)主有權(quán)拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。8、我方購買的設(shè)

35、備由我方、生產(chǎn)商、或供應(yīng)商負責上門安裝的設(shè)備(如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等)，在上門安裝時，施工承包人應(yīng)積極作好相關(guān)的輔助配合工作(包括所購的材料、設(shè)備等協(xié)助搬運至現(xiàn)場)。11、施工單位必須保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工承包方應(yīng)立即予以改正，在未達到業(yè)主的整改要求前我方有權(quán)拒付人工費。12、施工人員要文明施工，禁止野蠻施工。如：要愛護室內(nèi)原有設(shè)施，業(yè)主所有的物品未經(jīng)許可，不得擅自處理等。業(yè)主對表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求掉換，承包人不得拖延。甲 方： 乙方：簽 章： 簽 章：簽約日期： 簽約日期： 施工合同 篇4 甲方：乙方：根據(jù)中華

36、人民共和國合同法、中華人民共和國建筑管理條例和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：一、工程概況1、工程名稱：廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。3、工作內(nèi)容：基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。4、工程規(guī)模：大小住戶約40戶左右。二、工程造價和付款方式：1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。2、付款方式：不予付金額;中途按工程進度的工程量可

37、借支;月底按完成工程量付總造價的80%;工程竣工，經(jīng)驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內(nèi)付清余款。三、工程質(zhì)量：合格。四、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。五、甲方責任1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術(shù)指標工作。六、乙方責任1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。2、合同簽訂后，乙方應(yīng)立即組織各種

38、施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規(guī)章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規(guī)程進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設(shè)施的經(jīng)濟損失按現(xiàn)有價格的兩倍懲罰。6、乙方在施工現(xiàn)場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當?shù)仡I(lǐng)導、父老鄉(xiāng)親搞好團結(jié)，服從領(lǐng)導管理，使施工能夠順利進行。七、單

39、方違約：按總造價的5%進行罰款。八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇5 甲方:乙方：根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方將興隆xx臨xx三間平房改建工程包工給乙方施工，并達成以下協(xié)議：一、工程概況1、兩層為磚混結(jié)構(gòu)，一層向前補建及地基處理，二層新建，屋頂為鋼筋混凝土現(xiàn)澆面。2、建筑面積約為140多平方米。3、一層補建混凝土地座和混凝土地面及內(nèi)外墻體粉刷水光。4、室內(nèi)鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓梯一座。5、臨xx墻面全部貼瓷，原一層前窗門及有關(guān)墻體需拆除活路。

40、6、格式及地平界限和南鄰家相同。7、一層所有地面及院內(nèi)地面全部升高壓光處理。一、二層衛(wèi)生間內(nèi)貼磁處理，并配合上下水路安裝施工活路。其它活路以簡圖說明為準。二、承包方式1、包工不包料。2、一切施工設(shè)備、機具由乙方承擔。三、付款形式1、全部工程總包價為35000.00元(叁萬伍仟元整)，室內(nèi)現(xiàn)澆樓梯另計。2、合同簽訂后，施工人員設(shè)備進入工地，開始施工，甲方付給乙方3000元工程預付款，主體完工付給乙方10000元工程款，剩余部分待竣工驗收合格后全部結(jié)清。3、室內(nèi)樓梯待完工驗收合格后即時結(jié)清。四、雙方責任甲方責任：1、向乙方提供施工草圖;2、提供水電到現(xiàn)場，確保順利施工;3、向乙方提供所需施工材料到

41、場;4、確保乙方施工人員、材料、機械順利出入;5、有權(quán)對乙方不符合安全質(zhì)量標準等情況進行監(jiān)督、整改。乙方責任：1、嚴格施工進度，杜絕材料浪費，確保施工用料。2、嚴格按建筑標準規(guī)范施工，確保施工質(zhì)量。3、嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，施工期間一旦發(fā)生任何機械、人身等事故，一切由乙方自行承擔和處置。4、施工人員施工時，隨時清理各處落地沙灰及物品材料堆放。5、嚴格教育施工人員遵紀守法，否則后果自負。6、竣工后如出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，造成一切后果，損失自行承擔處理。五、工期1、開竣工日期_年_月_日至_年_月_日。2、總?cè)諝v工期：1個月，共計_日歷天。(特殊情況除外)六、其它事宜1、未盡事宜由雙方友好協(xié)商

42、解決;2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;3、施工期間，如需補充，合同同樣具有法律效力;4、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字之日即生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇6 關(guān)鍵詞:建設(shè)工程；施工合同管理；問題分析；成本控制從當前建筑市場經(jīng)濟活動的交易上看，基本的法制觀念與誠信意識很多建筑單位依然淡薄，在市場當中經(jīng)常發(fā)生一些不正當?shù)母偁幮袨?，承發(fā)包雙方缺少自律行為，并且市場機制的作用不能充分發(fā)揮，使建筑市場的經(jīng)濟秩序日趨混亂。此外，由于建筑企業(yè)在適應(yīng)國際市場規(guī)則上較差，對于履行fidic條款的意愿不足，在參與國際競爭上錯失了

43、非常多的機會。為此，建筑企業(yè)不僅要對內(nèi)部的施工合同管理進行優(yōu)化與控制，更要積極轉(zhuǎn)變國際競爭觀念，不斷提升對國際市場規(guī)范的認識度，只有這樣才能確保企業(yè)得到穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。1當前建筑工程施工合同管理存在的問題11建設(shè)施工合同履約程度差，違約情況較多當前，隨著建設(shè)項目的增多，合同條款涉及的內(nèi)容日漸增多，在履行合同條約上也呈現(xiàn)出越來越多的問題。據(jù)相關(guān)部門調(diào)查統(tǒng)計，在我國合同履約率只有40%，嚴重影響到了合同的信譽度、嚴肅性以及權(quán)威性，更對市場經(jīng)濟秩序造成了威脅。更對規(guī)范的市場秩序造成了影響，拖欠工程款、拖欠民工工資等情況越來越多，引發(fā)了一系列社會問題。據(jù)統(tǒng)計，在20xx年，全國約有23785家建筑企業(yè)拖

44、欠的工程款數(shù)額達到了2445億元，全國共拖欠的工程款達3764億元。此外，鑒于建筑市場在運行上也存在問題，很多承包商施工責任意識較差，拖延工期、相互扯皮的情況非常多，嚴重威脅到了建筑市場的穩(wěn)定發(fā)展。12“陰陽合同”屢見不鮮“陰陽合同”就是指工程的發(fā)包人通過公開招標的形式，下達給承包人中標通知以及相關(guān)規(guī)范，與承包人簽署施工合同的過程。除了在建筑市場規(guī)定范圍內(nèi)簽訂合同以外，又與其他承包人簽訂補充協(xié)議，但是這份協(xié)議并不能通過審查備案，但實際雙方均認可，這就被稱為“陰陽合同”。當前，市場中“陰陽合同”簽訂方式非常多，但不管是以哪種形式，都有一個共同特征:將價格壓到最低;肢解分包;利益均攤等。這種行為是

45、發(fā)包人獲取最大利益的主要途徑，更是相關(guān)部門明令禁止的，為此，“陰陽合同”的存在勢必會為建筑市場環(huán)境帶來污染。13部分施工合同文件對履約雙方約定的權(quán)利、義務(wù)上不夠公平在我國的合同法當中，對簽訂合同的當事人有明確規(guī)定，當事人在經(jīng)濟上、法律上地位平等，并在雙方的權(quán)利與義務(wù)上保持平等。但是，就當前的建設(shè)施工合同管理看，施工合同條款的制定大都傾斜于承包人，對承包人的權(quán)利與義務(wù)規(guī)定過多，而對發(fā)包人的約束與限制則較少，在相關(guān)處罰辦法上也缺少規(guī)定。這種情況一定工程雙方出現(xiàn)了利益糾紛，或者是針對合同引發(fā)的糾紛，將缺少索賠的依據(jù)，成為阻礙施工順利進行的重要原因。14施工合同意識淡漠，合同簽訂不規(guī)范首先，不能按照法

46、律規(guī)范簽訂合同，法律規(guī)范意識薄弱，缺少對建設(shè)工程施工合同示范文本的認識，履行存在不足。其次，不能嚴格按照合同辦事，遇到問題過于依賴找領(lǐng)導解決，不能提出合理的索賠意見;最后，專門的管理部門間缺少合作，合同管理人才儲備少。2加強施工合同管理的對策建議21做好建筑工程合同談判與簽訂工作首先，在簽訂合同條款過程中，要了解合同文本由條款、合同附件、協(xié)議書、通用條款等四個部分組成。簽訂前要先對“通用條款”閱讀準確，明確不同用于的含義，再引導雙方簽訂“專用條款”，值得注意的是，一旦“專用條款”中某一項沒有做特殊約定的情況下，就可以將“通用條款”的對應(yīng)條款當成雙方認可的合同約定。其次，要對工期、質(zhì)量造價等合同

47、內(nèi)容提高重視度。按照我國建設(shè)工程質(zhì)量管理條例中的規(guī)定，工程監(jiān)督部門在工程驗收、質(zhì)量評定上已不再是主體，這些工作將由單位組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等共同完成。為此，在合同中要能夠體現(xiàn)出來參與工程驗收的組織單位、人員、質(zhì)量標準、驗收程序等，并要嚴格簽署文件協(xié)議與問題的解決辦法。建設(shè)工程中，合同管理中最常見的問題就是工程造價糾紛。鑒于工程開展中會不可避免的出現(xiàn)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證以及材料差價等變更問題，為此，“一次性承包，不做更改”的情況很難實現(xiàn)。合同必須要對價款調(diào)整的范圍、程序、及孫方法等做出規(guī)定，這樣才能更好的應(yīng)對變更。最后，對工程進度撥款與竣工結(jié)算程序做出規(guī)定。通常情況下，工程進度款都是按月結(jié)算的，而

48、款項則是按照工程進度下?lián)艿模窃诳铐椛暾埮c下?lián)苌峡铐椀膶徍瞬灰恢?，在合同?guī)定上容易引發(fā)爭議進而影響到施工合同管理。通常情況下，合同對竣工結(jié)算不會做出過多規(guī)定。為此，要在合同中積極履行付款與結(jié)算程序。22在工程施工合同的履行中規(guī)范管理建筑工程簽訂完成以后，合同雙方就在經(jīng)濟上與法律上產(chǎn)生效益。合同還規(guī)定了雙方在利益、義務(wù)、權(quán)利與義務(wù)等，雙方必須對這些內(nèi)容嚴格遵守，堅決不能違反合同條約。從一定程度上看，合同雙方利益是存在差異的，會造成合同雙方在利益上引發(fā)沖突，造成管理行為上的不統(tǒng)一、不協(xié)調(diào)，甚至引發(fā)矛盾與沖突。而實際上，違反工程施工合同的情況非常多，很多人都是故意違反這些合同的，并且當事人的法制意識淡薄。為此，合同履行成為了工程質(zhì)量控制、造價控制、進度控制的關(guān)鍵，必須采取積極的管理，定期組織人員進行學習與培訓，明確工程合同中的權(quán)利義務(wù)，并要積極對違約的后果進行分析，有效的利用合同保護自身權(quán)益，也不會限制對方履行各項業(yè)務(wù)，條款中的內(nèi)容得以充分履行。23承包人應(yīng)該積極開展合同風險管理，推行合同擔保制度看，加強合同索賠管理工作隨著建筑市場競爭的日趨激烈，及時對市場當中可能發(fā)生的情況進行預測與分析是使風險降到最低的關(guān)鍵，也是順利將風險轉(zhuǎn)移的重要手段。在合同中引入工程擔保制度還能夠最大限度的降低當事人