《加工承攬合同(三)》

1、加工承攬合同(三)（ ）加字 號定作方（甲方）：_代表：_電話：_承攬方（乙方）：_代表：_電話：_簽定日期 ：_經(jīng)雙方協(xié)商，遵照中華人民共和國經(jīng)濟(jì)法同法及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅地履行。 品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價金額定作方供應(yīng)原材料： 原材料品名規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_2產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：_3交貨地點及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_4貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_5本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，給付違約金_元，

2、如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。我精選承攬加工合同：承攬合同的寫作(一)承攬合同的文本形式實踐中，各類承攬合同都有較為規(guī)范的文本格式，在簽訂書面形式的承攬合同時，以規(guī)范的文本格式作為書面合同的文本形式，見本章所列各類范例。在這里對承攬合同的主要條款的寫法作簡要說明。(二)承攬合同主要條款的寫作1完成工作的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、加工方法等完成工作的名稱即項目名稱，應(yīng)在合同中標(biāo)明定作物的名稱及規(guī)格、型號、數(shù)量等。完成工作的質(zhì)量是指應(yīng)明確約定加工時應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的種類，編號和名稱。對加工方法提出明確的要求，并在合同中注明。2原材料的提供以及規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量原材料可以由定作人

3、提供，也可以由承攬人提供。如合同可以約定原材料由承攬人提供，定作人有權(quán)予以檢驗。有些承攬合同標(biāo)的物有特殊要求，對原材料的使用也有嚴(yán)格的限制，雙方可以約定原材料由定作方提供，在合同中必須注明定作方帶料條款，其中對定作方提供的材料名稱、型號、計量單位、數(shù)量、質(zhì)量、提供日期、消耗定額、單價總金額等一一列明(可采用表格列明)。合同規(guī)定由定作方提供原料，承攬方必須及時對原材料進(jìn)行檢驗，當(dāng)承攬方檢驗后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、型號不符合要求或數(shù)量不足時，應(yīng)立即通知定作方，定作方接到承攬人通知后應(yīng)立即予以更換和補(bǔ)齊。修理、修繕合同，改造、改建合同中需要的零件，器件及其他物質(zhì)資料，可以參照上述原料提供條款作出規(guī)定。3技術(shù)資

4、料、設(shè)計圖紙的提供因定作物的特殊需要，由定作人提供設(shè)計圖紙和技術(shù)資料作為驗收的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的，雙方可另行訂立一份技術(shù)協(xié)議書，有關(guān)的技術(shù)要求或圖紙、資料等是合同的組成部分。必須將有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合同中寫清楚，并注明哪些圖紙和資料是合同的附件。承攬人在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知定作方，因此造成的損失由定作方賠償。4保管、保密的要求雙方當(dāng)事人可以在合同中明確約定承攬人負(fù)有善意保管義務(wù)。承攬人在完成工作時有義務(wù)對定作人提供的原材料、零配件、圖紙、技術(shù)資料

5、等進(jìn)行妥善保管，以防止自然受損或滅失；對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得更換零部件；在工作完成后，承攬人還有義務(wù)對尚未交付的定作物妥善保管并承擔(dān)風(fēng)險。定作人提供的圖紙、技術(shù)、以及承攬人交付的工作成果，經(jīng)常會遇到一些技術(shù)秘密問題，因此，定作人在合同中可以提出保密要求，承攬人有義務(wù)為其保密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品。在工作完成后，承攬人還應(yīng)將涉及秘密的圖紙和技術(shù)資料一并返還定作人，不得留存。5轉(zhuǎn)讓條款的約定承攬合同是建立在定作人對承攬人完成工作的條件和能力信任基礎(chǔ)上的，所以承攬人應(yīng)親自完成自己所承擔(dān)的工作任務(wù)。合同法明確規(guī)定，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力、完成主要工作，

6、但當(dāng)事人有約定的除外。所謂主要工作，首先是指對定作物的質(zhì)量有決定性作用的部分。如果是其質(zhì)量在承攬工作中不起決定作用，定作物為一般人均可完成的工作，主要工作則是指數(shù)量上的大部分。雙方當(dāng)事人根據(jù)合同性質(zhì)、交易習(xí)慣約定是否允許承攬工作的轉(zhuǎn)讓。如果合同約定承攬的工作不得轉(zhuǎn)讓，則承攬人必須親自完成全部工作；如果當(dāng)事人雙方在合同中約定承攬人可以將義務(wù)的一部分轉(zhuǎn)移給其他人的，承攬人可以不必親自完成主要工作。若承攬人未經(jīng)定作人同意而將其承攬的主要工作交給第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同，但是，定作人也可以不解除合同。當(dāng)定作人不解除合同時，承攬人應(yīng)該就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。6包裝要求及包裝費(fèi)用負(fù)擔(dān)承

7、攬合同工作成果需要包裝的，要在合同中詳細(xì)約定包裝條款。對包裝物的使用，如木箱、紙板箱、塑料襯墊等等的采用；對包裝的標(biāo)準(zhǔn)選擇，是選擇國家標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方另外商定的標(biāo)準(zhǔn)；對包裝費(fèi)用由誰負(fù)擔(dān)等等，都應(yīng)在合同條款中明確規(guī)定，慎重對待。7價款或酬金定作人支付給承攬人的報酬或價款一般是貨幣。合同應(yīng)約定定作人支付報酬或價款的期限，如當(dāng)事人未約定該期限，根據(jù)公平原則，應(yīng)認(rèn)為定作人接受交付定作物的期限，也就是他支付價款或報酬的期限。根據(jù)雙方實際需要，雙方在簽定合同時還可以約定定金條款或預(yù)付款條款。8履行期限、地點和方式雙方應(yīng)約定承攬人完成工作，交付定作物的期限、地點和方式。承攬人完成工作后，可

8、采用的定作物的交付方式有三種：定作人自提；承攬人送貨；委托運(yùn)輸部門或郵政部門代為運(yùn)送。雙方在合同中要明確規(guī)定采用何種方式交付，交付地點和日期也應(yīng)確切寫明。承攬人在交付定作物的同時，還須交付定作物的附屬物，如定作物必須具備的備件、配件、特殊的維護(hù)工具以及定作物必需的圖紙、技術(shù)資料等。9驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同中約定定作人對承攬人交付的定作物的驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法。關(guān)于驗收費(fèi)用，雙方也可以在合同中約定，如果合同中沒有約定，則由定作人承擔(dān)。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)瑕疵的定作物，定作人可以先行占有、使用，并與承攬人約定質(zhì)量保證期限。10違約責(zé)任當(dāng)事人雙方根據(jù)合同的類別、性質(zhì)和實際情況約定違約責(zé)任及賠

9、償額的計算方法。承攬人的違約責(zé)任主要有：(1)不能完成工作或不能交付的責(zé)任。承攬人不能按照定作人的要求在約定時間內(nèi)完成工 作或不能在約定時間內(nèi)交付該工作成果的，應(yīng)當(dāng)償付不能完成工作或不能交付工作成果的價額總值10%30%或報酬總額20%60%的違約金。(2)遲延交付的責(zé)任。承攬人遲延交付工作成果，應(yīng)向定作人償付違約金(雙方可預(yù)先約定損失賠償額的計算方法)，并比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，支付相應(yīng)的利息。承攬人償付違約金，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行債務(wù)或者賠償損失。(3)交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人接受該工作成果的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，減少報酬；定作人不同意接受該工作成果的，承攬人就應(yīng)修理，重作，

10、并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任，賠償給定作人造成的損失。(4)擅自更換定作人提供的材料或修理物的零部件，就應(yīng)按定作人的要求重做或重新修理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。(5)如果承攬人對定作人提供的材料保管不善，致使材料毀損、滅失的，賠償定作人因此遭受的損失，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。(6)對第三人完成的工作成果負(fù)責(zé)。承攬人未經(jīng)定作人同意把自己承攬的主要工作交由第三人完成，定作人可以解除合同；定作人不解除合同，承攬人應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。(7)違反保密要求的責(zé)任。如果承攬人違反合同保密規(guī)定，留存復(fù)制品或者技術(shù)資料，或者向第三人泄露秘密，應(yīng)當(dāng)賠償因此給定作人造成的損失。(8)承擔(dān)連帶責(zé)任。承攬人不

11、只一個，是兩個或兩個以上的，應(yīng)當(dāng)就工作成果共同向定作人承擔(dān)責(zé)任及其他相關(guān)責(zé)任。定作人的違約責(zé)任主要有：(1)定作人可以在承攬合同履行完畢之前的任何時候解除合同，但必須賠償承攬人因此而遭受的損失。(2)逾期付款的責(zé)任。合同法規(guī)定，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費(fèi)等價款的，承攬人對完成工作成果享有留置權(quán)。如果定作人沒有在合理期限內(nèi)支付報酬或價款，承攬人可以變賣該工作成果，用所得價款扣除其應(yīng)得的報酬或價款。定作人還應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬方償付違約金；違約金的計算，每逾期一天，按酬金額的1%償付違約金。(3)中途變更合同的責(zé)任。定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，

12、應(yīng)當(dāng)賠償損失。同時，定作人變更合同規(guī)定的工作成果交付地點或接收單位，并因此使承攬人多支出費(fèi)用的，應(yīng)由定作人承擔(dān)。(4)未按合同約定提供材料的責(zé)任。合同約定由定作人提供材料的，如果定作人提供的材料不符合合同約定的，定作人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換、補(bǔ)齊或者采取補(bǔ)救措施，并賠償因此給承攬人造成的損失。(5)定作人未按合同約定的時間接受成果應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。首先，定作人應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款規(guī)定償付違約金，此外，還應(yīng)承擔(dān)承攬人對該工作成果實際的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)。其次，如果該項工作成果是由運(yùn)輸部門代運(yùn)的，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人由此產(chǎn)生的損失和運(yùn)輸部門的罰款。最后，定作人受領(lǐng)遲延的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)該工作成果毀損、滅失的

13、風(fēng)險責(zé)任。11除上述條款外，雙方當(dāng)事人根據(jù)實際需要還可約定結(jié)算方式，開戶銀行、帳號；不可抗力的免責(zé)條款；解決合同糾紛的方式；雙方協(xié)商的其它條款等。加工承攬合同例文加工承攬合同例文承 攬 方：_法定代表人：_ 職務(wù)：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_定 作 方：_法定代表人：_ 職務(wù)：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品_第二條 加工成品質(zhì)量要求_第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材

14、料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止

15、工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍?/p>

16、因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)

17、擔(dān)_第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)_第十條 結(jié)算方式及期限_第十一條 其他約定_第十二條 承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不

18、要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60

19、%)的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。7、實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬

20、方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條 定作方的違約責(zé)任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期

21、得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。7、變更交付定作

22、物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_ 年_ 月_ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方

23、和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方：_ 承攬方：_代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日加工合同（三）甲方_與乙方_簽訂條款如下：1產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定產(chǎn)品名稱型號規(guī)模單位數(shù)量單價(元)總價金額十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)2交貨辦法（1）交貨地點：_。（2）運(yùn)輸：由甲代辦，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運(yùn)日期即為交貨日期。3付款辦法貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4驗收辦法乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)

24、量代為檢驗。5附則（1）合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。（2）在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以_罰金賠償對方損失（3）本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。（4）本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。（5）貨物運(yùn)達(dá)站_。（6）收貨人_。（7）合同糾紛的處理_。甲方（蓋章）：_乙方（蓋章）：_代表人（簽字）：_代表人（簽字）：_開戶銀行：_開戶銀行：_帳號：_帳號：_電話：_電話：_年_月_日_年_月_日簽訂地點：_簽訂地點：_承攬定作加工合同承攬定作加工合同 承攬方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本

25、合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱：_型號：_規(guī)格：_質(zhì)量要求：_計量單位：_數(shù)量：_加工費(fèi)：_單位總價：_第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：_型號：_規(guī)格：_質(zhì)量要求：_計量單位：_數(shù)量：_單價：_總價：_圖紙、技：_術(shù)資料及：_交付時間：_第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法

26、、運(yùn)輸材料名稱：_交付時間：_交付地點：_交付數(shù)量：_包裝要求：_檢驗方法：_運(yùn)輸方法：_運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間_。第七條乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方應(yīng)于_年 _月_日前向甲方交付預(yù)付款_元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲

27、方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_permil;償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造

28、成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)

29、、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)

30、代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可

31、抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受_國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)

32、商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決：(1)提交_仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，雙方各執(zhí) _份，具有同

33、等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。承攬方(蓋章)：_定作方(蓋章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_地址：_地址：_年_月_日_年_月_日簽訂地點：_簽訂地點：_ 承攬加工合同范本甲方：乙方：第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。第四條材料由_方負(fù)責(zé)。第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_。第六條驗收時的檢驗方法是采用_，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_，

34、或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_，alq為_。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_違約金。(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_違約金。(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_違約金。(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。第八條

35、通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級

36、。第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_。第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。甲方(簽章)：年月日乙方(簽章)：年月日承攬合同:來料加工合同甲方：_地址：_電話：_法定代表人：_職務(wù)：_國籍：_乙方：_地址：_電話：_法定代表人：_職務(wù)：_國籍：_茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在_加工_，其條款如下：1來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量（1）商品名稱：_；（2）數(shù)量：_共計_。2一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_或_購買，清單附于本合同內(nèi)。3每種型號的加工費(fèi)如下（1）_（大寫：_美元）；（2）_（大寫：_美元）；（3）_（大寫：_美元）。4加工

37、所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運(yùn)至_（某地），若有短少或破損，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)充供應(yīng)。5甲方應(yīng)于成品交運(yùn)前1個月，開立信用證（或電匯全部加工費(fèi)）用于由乙方在_或_購買零配件、消耗品及原料費(fèi)用。6乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成_型標(biāo)準(zhǔn)_的加工和交運(yùn)，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預(yù)見的情況例外。7零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_，其損耗部分由甲方免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過_，應(yīng)由乙方補(bǔ)充加工所需之零件和原料。8若甲方誤運(yùn)原料及零件，或錯將原料及零件超運(yùn)，乙方應(yīng)將超運(yùn)部份退回，其費(fèi)用由甲方承擔(dān)，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補(bǔ)充。9甲方提供加工_標(biāo)準(zhǔn)_零件和原料，乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的設(shè)計加工，不得變

38、更。10技術(shù)服務(wù)甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到_的要求，協(xié)助培訓(xùn)乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_美元，其他一切費(fèi)用（包括來回旅費(fèi)）概由甲方負(fù)責(zé)。11與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。12加工后的標(biāo)準(zhǔn)_乙方應(yīng)運(yùn)交給甲方隨時指定的國外買主。13其他條件（1）標(biāo)準(zhǔn)_的商標(biāo)由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應(yīng)負(fù)完全責(zé)任；（2）若必要時乙方在_或_購買加工標(biāo)準(zhǔn)_的零件及原料，其品質(zhì)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并事先需經(jīng)甲方核準(zhǔn)；（3）為促進(jìn)出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲備標(biāo)準(zhǔn)_樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運(yùn)來的零件及原料中報銷。1

39、4本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_乙方（蓋章）：_代表（簽字）：_代表（簽字）：_年_月_日_年_月_日承攬加工訂做合同范本承攬加工訂做合同范本加 工 訂 做 合 同訂做方（以下簡稱需方）：承攬方（以下簡稱供方）：訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)中華人民共和國合同法規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、 標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整二、 技術(shù)資料

40、提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；三、 質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；四、 交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。六、 計量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。八、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。九、 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，

41、施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。十一、 違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。訂 做 方 ： 承 攬 方 ：單位： 單位：法定代理人： 法定代理人：委托代理人： 委托代理人：電 話： 電 話：開戶行： 戶 名：帳 號： 卡 號：郵 編： 郵 編：簽訂時間： 20xx年 9

42、月 26 日1000字加工承攬合同范文1000字加工承攬合同范文定作方：合同編號： 簽訂地點： 承攬方：簽訂時間：一、加工標(biāo)的貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點及期限 交期： 出口國： 合計人民幣（大寫）按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。六、加工物品的包裝按定作方的要求。七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。八、承攬方負(fù)