建設(shè)工程施工合同書

1、建設(shè)工程施工合同書發(fā)包人 ( 簡稱甲方 ) ：承包方 ( 簡稱乙方 ) ：根據(jù)中華人民共和國合同法及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。第一條：工程概況1、工程名稱：2、工程建設(shè)地：3、工程規(guī)模、特征：4、工程施工任務(wù) ( 內(nèi)容 ) 與技術(shù)要求：須符合建筑地基處理技術(shù)規(guī)范 JGJ79-要求。5、預(yù)計施工工作量：6、完成施工工作量測量方式：7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：第二條：甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料，并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)：1、本工程批準(zhǔn)文件、用地( 附紅線范圍 ) ，以及施工許可等批件復(fù)印件。

2、2、工程施工任務(wù)委托書，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。第1頁共3頁第三條：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，總工期為天。2、施工有效期限以合同約定的時間為準(zhǔn)，若遇設(shè)計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。第四條：計費標(biāo)準(zhǔn)及付費方式1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為元，總價預(yù)計為元( 大寫： )，總價款以最終施工測量面積為準(zhǔn)結(jié)算。2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預(yù)支約定總工程款30 %的款項，計元 ; 地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量50 % 時，甲方向乙方支付工程進(jìn)度款60 % 的款項，計元。剩余 10 % 款項待工程基礎(chǔ)

3、驗收合格后由甲方一次性支付，計第五條：雙方責(zé)任1、甲方委托任務(wù)時，必須以書面形式明確施工任務(wù)，并按第二條規(guī)定提供文件資料。2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件，如3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé)，并對與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。第六條：違約責(zé)任第2頁共3頁1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應(yīng)補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。2、因未滿足技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，

4、由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進(jìn)行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進(jìn)行施工的，按實際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。5、乙方未能按期完成施工任務(wù)，每遲延一日，應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。第七條：其他事項1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后，本合同終止。4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方( 公章