城市和道路照明工程施工合同模板

1、.WORD.格式.資料分享.工程施工合同安裝編 號(hào)：工程名稱：工程地點(diǎn)：建設(shè)單位：施工單位：簽訂日期：安裝工程施工合同發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方 就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。1. 合同內(nèi)容1.1工程名稱:1.2工程地點(diǎn):1.3工程范圍:施工工期2.1開始工作日期:2.2結(jié)束工作日期:2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為：2. 承包方式本工程為包工包料（不包含燈具采購）的承包方式。3. 合同價(jià)款及付款方式4.1合同總價(jià)款（暫定）人民幣:元，大寫:4.1.1合同總價(jià)款包

2、括照明工程施工費(fèi)和照明工程二次設(shè)計(jì)費(fèi)。4.1.2合同價(jià)款中照明工程二次設(shè)計(jì)費(fèi)按工程總造價(jià)的4%+取4.2付款方式421施工進(jìn)場兩天內(nèi)支付暫定工程款的 30%工程施工電纜敷設(shè)完 畢支付暫定工程款的50%竣工驗(yàn)收后支付至總工程款的 95%質(zhì)保期 滿后一個(gè)月內(nèi)一次性支付5%的質(zhì)保金。4.3合同價(jià)款計(jì)算：依據(jù)施工單位二次設(shè)計(jì)的施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證，執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表2001沢陜西省房屋修繕工程安裝工程費(fèi)用定額 2001及配套文件工程類別依據(jù)三類 工程取費(fèi)，不計(jì)取養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌和安全、文明施工定額補(bǔ)貼費(fèi)（計(jì)取 趕工費(fèi)，費(fèi)用額甲乙雙方協(xié)商）。本合同包括的主材價(jià)格按甲方認(rèn)價(jià)計(jì) 取。4.

3、2.7合同價(jià)款的增減：工程量以竣工圖為基準(zhǔn)。5. 雙方責(zé)任5.1甲方責(zé)任：5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網(wǎng)圖、 照明工程電氣施工圖（招標(biāo)文件中提供的圖紙）電子版。5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電（費(fèi)用由乙方承擔(dān)）c5.1.3按合同約定向乙方支付合同價(jià)款。5.1.4 由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、 與工程進(jìn)度有關(guān)的文件）2小時(shí)內(nèi)予以確認(rèn)，否則視為甲方已確認(rèn)。5.1.5甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。5.1.6甲方按計(jì)劃采購燈具，保證燈具到場時(shí)間不影響整個(gè)工程工 期。5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程驗(yàn)收申請(qǐng)

4、后 48小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)人 員對(duì)該項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理結(jié)算。5.2乙方責(zé)任：521乙方應(yīng)向甲方提供竣工圖四套。522調(diào)試驗(yàn)收合格后，需免費(fèi)對(duì)甲方操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，直至甲方人員能夠達(dá)到技術(shù)上熟練操作。5.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，如在施工期間發(fā)生 施工質(zhì)量、安全事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī) 定，按文明工地標(biāo)準(zhǔn)組織施工，做到“工完、料凈、場地清。5.2.4隱蔽工程，隱蔽前應(yīng)提前8小時(shí)通知甲方驗(yàn)收，經(jīng)甲方驗(yàn)收合 格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。5.2.5乙方進(jìn)場施工時(shí)應(yīng)自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度，遵守甲方有關(guān) 施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)在安裝、施工過

5、程中的放火、防盜等安 全責(zé)任；對(duì)現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具、綠化苗木不得 破壞。6。暫停施工6.1當(dāng)碰到重大質(zhì)量事故，安全事故或其他甲方代表認(rèn)為確有必要 暫停施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工， 并在提出要求后12 小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工，并妥善保 護(hù)已完工程。乙方實(shí)施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提 出復(fù)工要求，業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在2小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后2小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，分包方可自行復(fù)工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔(dān)所發(fā)生的追 加合同價(jià)款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成

6、 停工的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數(shù)）可進(jìn)行暫時(shí)停工。7. 工程延誤對(duì)以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延；7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準(zhǔn)、答復(fù)等，致使 施工不能正常進(jìn)行；7.2經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更和工程量增加；7.3 一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計(jì)超過8小時(shí)；7.4因甲方采購的燈具不能按時(shí)到施工現(xiàn)場，或其它甲方原因造成 乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費(fèi)，同時(shí)工期順延。8. 不可抗力8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原 因造成不能施工，工期相應(yīng)順延，乙

7、方可索賠費(fèi)用和工期。8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預(yù)料的外界因數(shù)影響造成的停工， 工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。9. 變更施工中甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)在變更前3天，向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進(jìn)行變更。因變更導(dǎo)致的費(fèi)用整甲按合同的 結(jié)算辦法方法計(jì)價(jià)，延誤的工期相應(yīng)順延。10. 驗(yàn)收10.1安裝工程開始前，乙方應(yīng)提供主材的相關(guān)資料及材料報(bào)驗(yàn)單， 報(bào)給甲方，甲方要在2小時(shí)內(nèi)對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查。10.2隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可隱蔽。10.3燈具安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，作為本工程的最終質(zhì) 量驗(yàn)收。11. 工程質(zhì)保期11.1本工程質(zhì)保期為工程驗(yàn)收合格之日期一年。保修

8、期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的 12小時(shí)內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì) 量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費(fèi)用，乙方維修。因安 裝問題引起的工程維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。11.2 保修期滿后，乙方應(yīng)建立24小時(shí)電話熱線跟蹤服務(wù)，若工程 發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接到通知后 24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修，以最優(yōu)惠的 成本價(jià)維修更換。12. 違約責(zé)任12.1本工程驗(yàn)收質(zhì)量必須達(dá)到乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn)。12.2除不可抗力外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，否則，違約方 須承擔(dān)違約責(zé)任。12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價(jià)的萬 分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲 方支付誤工費(fèi)，由此造成工期延誤由甲方負(fù)責(zé)。13. 爭議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應(yīng) 通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項(xiàng)目工 程地人民法院提起訴訟。14.其它14.1由于開挖路面原因移動(dòng)部分苗木時(shí)，乙方請(qǐng)甲方代表現(xiàn)場確 認(rèn)，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范 圍內(nèi)，乙方不負(fù)責(zé)。14.2乙