承攬加工合同

1、承攬加工合同承攬方（甲方）：定作方（乙方）：甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物型規(guī)質(zhì)量計(jì)量數(shù)加工費(fèi)名稱號格要求單位量單位總第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工檢驗(yàn)時檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)包裝包裝費(fèi)承時間間地點(diǎn)與方法標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型口 號規(guī)格質(zhì)量計(jì)里數(shù)要求單位量單價(jià)總圖價(jià)紙、技術(shù)資料及交付時間第五條 原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料交 交付地名稱付時占八、間交付包裝數(shù)量要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)第六

2、條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間第七條乙方應(yīng)于年月日前向甲方交付定金元；乙方應(yīng)于 年月日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同必須如的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條 甲方的違約責(zé)任1 甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2 .甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要

3、的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3 因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4 .甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的 %0償付違約金。5. 甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部 分價(jià)款總值 %的違約金。6. 由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1 .乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2 .乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款 總值 %的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲

4、方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4 .乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有 關(guān)延期 付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5 乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6 .乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用第十條聲明及保證（一）甲方：1 .甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2 .甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有 效。3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

5、4 .甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對 合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1 .乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有3 .在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4 .乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道

6、獲得的商 業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力 立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在 提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙協(xié)商終止合同或

7、暫時延遲合同的履行。第十三條通知1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 （書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送 可采取公告送達(dá)的方式。2 .各方通訊地址如下： 。3 .一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起 對一方當(dāng)?shù)卣稹⒒鸬囊环綉?yīng)一 天內(nèi),方認(rèn)可后 本合同達(dá)的，方日相應(yīng)責(zé)內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的第十四條爭議的處理1 本合同受國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：(1 )提交 仲裁委員會仲裁；(2 )依法向人民法院起訴。第十五條 解釋 本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條 補(bǔ)充與附件 本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ) 充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法 律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日