加工合同范本4篇

1、加工合同范本4篇定作人：承攬人：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年月日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限加工物名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量報(bào)酬交貨期限及數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)合計(jì)人民幣金額（大寫）（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提

2、出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人（是否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是否）可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任：第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交仲裁委員會(huì)仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項(xiàng)：定作人單位名稱（章）

3、單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報(bào)掛號(hào)：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：郵政編碼：承攬人單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報(bào)掛號(hào)：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：郵政編碼：鑒（公）證意見(jiàn)：經(jīng)辦人：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）某年某月某日（注：除國(guó)家另有規(guī)定外，鑒（公）證實(shí)行自愿原則）監(jiān)制部門：印制單位：加工合同（五）加工合同范本（2）合同編號(hào)：承攬人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：碼：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：帳號(hào)：電子信箱：定作人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：碼：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：帳號(hào)：電子信箱：雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，

4、共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)第六條圖紙

5、提供承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)第七條轉(zhuǎn)包1定作人（是否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：。2承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。4承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第八條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。第九條變更的損失定作人中

6、途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十條協(xié)助1承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：。2定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十二條保管承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間。第十四條付款定作人應(yīng)于年月日前向承攬人交付定金元；定作人應(yīng)于年月日前向承攬人交付

7、預(yù)付款元。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是否）可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：1定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)立馬書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。2合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；3雙方通過(guò)書面協(xié)議解除本合同；4因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；5在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；6當(dāng)事人有其他違約或違規(guī)違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；第十七條

8、質(zhì)量保證承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：。其保證質(zhì)量的前提條件為：。第十八條違約責(zé)任1承攬人的違約責(zé)任（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一

9、天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值的違約金。（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。2定作人的違約責(zé)任（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值的違約金。（3）定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。（4）定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀

10、行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。（5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十九條聲明及保證承攬人：1承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：1定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出

11、任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知1根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2各方通訊地址如下：。3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)立馬書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書面通知發(fā)出天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)

12、議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無(wú)效。第二十三條爭(zhēng)議的處理1本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決（1）提交仲裁委員會(huì)仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第二十四條不可抗力1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而

13、未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)

14、法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。4本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)斗（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十五條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的

15、、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十七條合同的效力1本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。2有效期為年，自年月日至年月日。3本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。承攬人（蓋章）：定作人（蓋章）：法定代表人（簽）：法定代表人（簽）：委托代理人（簽）：委托代理人（簽）：簽訂地點(diǎn)：簽

16、訂地點(diǎn)：年月日年月日加工型種薯采購(gòu)合同加工合同范本（3）買方：電話：傳真：移動(dòng)電話：Email：開(kāi)戶銀行：收款人：賬號(hào)：賣方：移動(dòng)電話：開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：1、品種加工型馬鈴薯（大西洋）2、種薯級(jí)別（按國(guó)家分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）原種二代脫毒種薯，品種純度%以上，凈度%以上。3、規(guī)格單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。4、包裝公斤/麻包袋，或公斤/麻包袋，包裝袋印刷產(chǎn)品名稱，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，注冊(cè)商標(biāo)和生產(chǎn)單位名稱地址。每袋附合格證標(biāo)簽一張。5、數(shù)量噸（根據(jù)實(shí)際裝車量，約溢裝噸）。6、交貨地點(diǎn)7、價(jià)格（貨價(jià)、保價(jià)費(fèi)、長(zhǎng)短途運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)）元/噸。

17、8、費(fèi)用負(fù)擔(dān)由賣方辦理運(yùn)輸事項(xiàng)，各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)用由賣方負(fù)擔(dān)，在產(chǎn)地的裝車費(fèi)及短途運(yùn)費(fèi)由賣方負(fù)擔(dān)，鐵路運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。運(yùn)抵惠州火車站后，所發(fā)生的費(fèi)用由買方承擔(dān)。9、貨款支付合同簽訂后7天內(nèi)，買方向賣方預(yù)付貨款萬(wàn)元。10、支付方式預(yù)付貨款通過(guò)電匯至賣方銀行賬戶，剩余貨款在交貨地點(diǎn)貨物交割時(shí)現(xiàn)金結(jié)算清。（分三批匯入甲方賬戶）11、檢驗(yàn)和異議貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)后三天內(nèi)由買方根據(jù)合同規(guī)定和裝運(yùn)單對(duì)商品質(zhì)量和數(shù)量檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定和裝運(yùn)單不符，除承運(yùn)方責(zé)任外，可憑檢驗(yàn)結(jié)果向賣方提出異議。凡因執(zhí)行合同發(fā)生的異議，應(yīng)由雙方通過(guò)友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商不成，則將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。12、不可抗力如有人力不可抗

18、拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負(fù)責(zé)任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執(zhí)壹份。賣方：（公章）買方：（公章）代表：（簽）代表：（簽）年月日年月日進(jìn)料加工貿(mào)易合同(格式)加工合同范本（4）第一部分：出口代理協(xié)議書甲方：地址：電話：傳真：乙方：地址：電話：傳真：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至香港業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。二、合同標(biāo)的：中國(guó)石材網(wǎng)-外貿(mào)助手-產(chǎn)品名稱：數(shù)量：合同金額：擬出運(yùn)日期：出運(yùn)港：到貨港：外方付款結(jié)算方式：三、雙

19、方責(zé)任及義務(wù)：()甲方職責(zé)：1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同，并對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé);2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開(kāi)具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部?jī)?nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。(二)乙方職責(zé)：1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對(duì)外簽訂出口合同;2.提供出口貨物商檢、報(bào)關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。四、違約責(zé)任：中國(guó)石材網(wǎng)-外貿(mào)助手-如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違約方承擔(dān)。五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：某年某月某日某年某月某日進(jìn)料加工貿(mào)易合同的格式和條文同一般貿(mào)易合同相同，只是進(jìn)料加工貿(mào)易中原料來(lái)自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購(gòu)買成品的外商并不一定是同一個(gè)。下面，我們舉一個(gè)沒(méi)有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)開(kāi)展加工貿(mào)易時(shí)所簽訂合同，共包括中方兩家企業(yè)的出口代理協(xié)議、進(jìn)口代理協(xié)議、加工協(xié)議及中方外貿(mào)企業(yè)同國(guó)外客商簽訂的進(jìn)料合同、成品銷售合同五個(gè)部分。第一部分：出口代理