鐵塔合同(技術(shù)部)

1、鐵塔建設(shè)合同甲 方：地址：乙 方：地址：簽訂地點(diǎn)：依照中華人民共和國合同法 、中華人民共和國建筑法 及其他有關(guān)法律、 行政法律法律法規(guī)， 遵循平等、 自愿、公平和誠實(shí)信用的原則， 經(jīng)雙方協(xié)商一致， 簽定本合同，共同遵守執(zhí)行。第一條 工程名稱 甲方委托乙方承建鐵塔安裝工程。第二條 工程內(nèi)容、工程地點(diǎn)和承攬方式 工程內(nèi)容 鐵塔的定作、運(yùn)輸（包括塔身、平臺(tái)、工作爬梯、饋線加固架、避雷針、 避雷針引下線、過橋、障礙燈支架、微波天線支架、移動(dòng)天線支架、增高架、舊 塔微波支架和移動(dòng)天線支架、樓頂塔地腳螺栓等運(yùn)輸?shù)桨惭b現(xiàn)場等） 。鐵塔安裝、調(diào)試（包括鐵塔組立、障礙燈安裝、過橋安裝、鐵塔地腳保護(hù) 帽制作、增高

2、架、增高架配重、樓頂塔基礎(chǔ)、舊塔支架安裝、天線支架接地等） 工程地點(diǎn)和鐵塔參數(shù)本工程地點(diǎn)為句容市，按照甲方提供的鐵塔參數(shù)和圖紙生產(chǎn)、安裝。 承攬（定作）方式乙方對(duì)本工程的承攬（定作）方式為包工包料。第三條 鐵塔工藝要求 鐵塔的生產(chǎn)、安裝、調(diào)試應(yīng)符合施工圖設(shè)計(jì)要求，同時(shí)應(yīng)符合國家現(xiàn)行 有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于：鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（） 、高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（） 塔桅鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（： ）、鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（）等。第四條 工期要求 工期自年月日至年月日止。 乙方接到甲方提供的圖紙后日內(nèi)鐵塔到貨開始組立，周內(nèi)組立完成，由于甲方原因（包括圖紙晚交、基礎(chǔ)不具備條件等）發(fā)生延誤，工期順延。

3、乙方向甲方提供符合工期要求的進(jìn)度表，經(jīng)雙方確認(rèn)的進(jìn)度表作為合同的 重要執(zhí)行依據(jù)。工期按照雙方確認(rèn)的進(jìn)度表實(shí)施，乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)竣工或未根據(jù)甲方 安排通過驗(yàn)收，視為工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。工程各環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按雙方確認(rèn)的進(jìn)度表進(jìn)行，滯后于進(jìn)度表日，即為中間 環(huán)節(jié)的延誤。對(duì)于中間環(huán)節(jié)延誤，甲方有權(quán)調(diào)整乙方的工程量及對(duì)應(yīng)的工程費(fèi)， 乙方不得拒絕，由此引起的一切責(zé)任和損失由乙方自行承擔(dān)， 同時(shí)乙方承擔(dān)延誤 工期的違約責(zé)任。乙方未按照約定時(shí)間完成定作、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試，均視為工期延誤，乙 方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除發(fā)生洪水、地震等不可抗力因素，工期不得延誤。由于其它原因可能影響工期時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面

4、通知甲方，經(jīng)甲方書面審 定確認(rèn)，可順延工期。第五條合同價(jià)款合同價(jià)款為塔體定作、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試和鐵塔組立的綜合價(jià)款。鐵塔數(shù)量、重量、單價(jià)、總價(jià)等見下圖：承包形式工程名稱工程地點(diǎn)塔高塔重?cái)?shù)量單價(jià)（元噸）包工包料句容市按實(shí)結(jié)算第六條付款方式乙方依照本合同及附件約定的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、組塔數(shù)量完成本合同約定總數(shù)量的后，甲方向乙方支付至與實(shí)際完成鐵塔數(shù)量對(duì)應(yīng)的價(jià)款 （依前條款約定 的單價(jià)確定）的（含預(yù)付款），同時(shí)乙方需向甲方提供相應(yīng)付款金額的合法發(fā)票。在乙方承接的全部工程（包括樓頂塔、支架、增高架）驗(yàn)收合格、處理完 所有遺留問題，向乙方支付至竣工的鐵塔數(shù)量對(duì)應(yīng)價(jià)款（依前條項(xiàng)約定的單價(jià)確 定）的，同時(shí)乙方需

5、向甲方提供相應(yīng)金額的合法發(fā)票。尾款在保修期屆滿后付清。第七條雙方義務(wù)甲方義務(wù)按照第六條支付工程款項(xiàng)。及時(shí)提供設(shè)計(jì)圖紙。負(fù)責(zé)指派施工現(xiàn)場驗(yàn)收代表，對(duì)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)鐵塔占地的征用或租用。協(xié)調(diào)各方做好工程銜接和配合。乙方義務(wù) 乙方按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行制作、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試，保證符合國 家和甲方的有關(guān)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)。 未經(jīng)甲方書面同意， 乙方不得將工程的任何部分分 包或轉(zhuǎn)包。乙方自行解決施工設(shè)備、水電供給。 乙方負(fù)責(zé)辦理有關(guān)該工程的報(bào)建、備案及審批手續(xù)，辦理施工占地、占道 許可等手續(xù)，并負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用。乙方負(fù)責(zé)施工安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施，對(duì)工程發(fā)生的安全事故，乙方自 行承擔(dān)一切責(zé)任

6、和損失。 乙方員工因履行本合同發(fā)生人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的， 由 乙方負(fù)責(zé)處理， 甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。 乙方因履行本合同造成第三方損害的， 由 乙方負(fù)責(zé)賠償， 如甲方因此被要求承擔(dān)責(zé)任， 則甲方有權(quán)就其承擔(dān)的全部責(zé)任向 乙方追償。乙方負(fù)擔(dān)由于施工造成的倉儲(chǔ)費(fèi)用和賠補(bǔ)費(fèi)用。如損壞原來建筑或設(shè)施， 乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。乙方應(yīng)遵守政府有關(guān)主管部門對(duì)施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保 護(hù)和安全生產(chǎn)的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知甲方， 乙方承擔(dān)因此發(fā)生的費(fèi)用。乙方應(yīng)文明施工，處理好與業(yè)主的關(guān)系，工程完成后應(yīng)清理好施工和倉儲(chǔ) 現(xiàn)場。定期向甲方提供進(jìn)度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。根據(jù)工程需要， 提

7、供和維修施工使用的照明、 圍欄設(shè)施， 并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)。 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā) 生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。按照有關(guān)規(guī)定，做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（包括文物保護(hù)建筑）、古樹名木的保護(hù)工作。對(duì)上述設(shè)施造成損壞的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保證施工場地的清潔，并符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場 達(dá)到甲方的使用要求，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和費(fèi)用。乙方在每座塔開工前應(yīng)向甲方遞交開工報(bào)告，得到甲方許可后方可進(jìn)行施 工。按照甲方要求做好設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)施工、監(jiān)理、鐵塔生產(chǎn)、鐵塔組立、工程驗(yàn) 收等工程各環(huán)節(jié)的銜接和配合工作。乙方未能履行款各項(xiàng)義

8、務(wù)，造成甲方損失的，乙方負(fù)責(zé)賠償。第八條 質(zhì)量和驗(yàn)收質(zhì)量 按照國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖設(shè)計(jì)要求。驗(yàn)收 乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求組織生產(chǎn)和施工，隨時(shí)接受甲方的 檢查，并為檢查提供便利條件，如提供檢測(cè)儀器等。施工中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程和中間驗(yàn)收制度。 凡隱蔽工程和中間驗(yàn)收部位， 乙方應(yīng)提前小時(shí)書面通知甲方，甲方驗(yàn)收合格并辦理隱蔽工程和中間驗(yàn)收手續(xù) 后，才能繼續(xù)施工。工程竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收、檢驗(yàn)方法 和標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)符合國家頒發(fā)的有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范?？⒐を?yàn)收前日，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)和以下相應(yīng)項(xiàng)目的竣工資料共 套，包括但不限于設(shè)計(jì)變更文件、 工程竣工圖、 甲方總部有

9、關(guān)鐵塔建設(shè)竣工驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部資料。施工中和竣工后經(jīng)檢查，若不符合設(shè)計(jì)要求或工程質(zhì)量不合格，則乙方應(yīng) 無條件進(jìn)行返工、整改，并自行承擔(dān)返工、整改等全部費(fèi)用。經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)使用鐵塔，并在塔上施工和安裝設(shè)備。 第九條 違約責(zé)任乙方發(fā)生工期延誤時(shí)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，每延誤日，甲方將扣除合同總價(jià) 款的作為違約金。若乙方發(fā)生未經(jīng)甲方允許的轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權(quán)扣除工程造價(jià)作為違約金，同時(shí)乙方承擔(dān)由此引起的全部責(zé)任。 若甲方未按照合同按時(shí)付款，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)向乙方償付逾期付款違約金。第十條 質(zhì)量保證及保修 乙方提供全部工程驗(yàn)收合格后年（不少于年）的質(zhì)量保證，因工程質(zhì)量問 題而發(fā)生損壞，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。保修期限為自驗(yàn)收合格之日起 年。保修期限內(nèi)，若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方 必須在甲方電告或書面通知小時(shí)內(nèi)處理完畢，并承擔(dān)全部費(fèi)用。鐵塔組立驗(yàn)收并運(yùn)行年時(shí)，乙方應(yīng)免費(fèi)對(duì)鐵塔進(jìn)行1次全面調(diào)測(cè)，并向甲 方提交檢測(cè)報(bào)告，保證鐵塔符合各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第十一條 爭議解決 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的， 依法向有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十二條 合同生效及其它 本合同一式貳份