2022年暖氣維修合同

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年暖氣維修合同長治縣王坊學校暖氣維修合同甲方(定作人)：_長治縣王坊學校_乙方(承攬人)：_長治縣藍夢水暖工程服務部_雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下暖氣及管道修繕協(xié)議：第二條 定作人保證其有權對上述進行修繕。第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。第五條 修繕修理時間從_年_月_日到_年_月_日第六條 第七條 質(zhì)量要求修繕修理項目應符合_的規(guī)定和要求，具體的技術標準、質(zhì)量要求包括：_第八條 資料提供1.定作人于_時間，以_的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：_。2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_

2、日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_日內(nèi)答復。第九條 轉(zhuǎn)包1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條 保密承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括

3、：1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3.定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條 中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條 協(xié)助1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：_，并滿足以下要求：_。2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條 監(jiān)督承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常

4、工作。第十四條 保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。第十五條 更換部件：1.部件更換可能會影響_的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購

5、買部件。4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條 交付修繕修理項目完工后，交付時間：_，交付方式：_，交付地點：_。第十七條 驗收1.雙方約定由_來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_元。該部分費用由定作人來負擔。2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_，具體驗收時間為：_第十八條 修繕費用本次修繕的費用為_元，定作人在_年_月_日前向承攬人預付材料款(大寫)_元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_日內(nèi)將尾款_元全部付清。第十九條 結算方式報酬與材料費的結算方式為：_第二十條 保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_個月的保修。但下列情況

6、不屬保修范圍：1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條 合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。第二十二條 合同的終止如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有

7、一方未能履行本合同的義務。2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條 聲明及保證定作人：1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作

8、出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。承攬人：1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十五條 通知1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知

9、方承擔由此而引起的相關責任。第二十六條 爭議的處理1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解(1)提交_仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第二十七條 不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證

10、據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免

11、且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條 合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條 補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的

12、組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第三十條 合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，雙方各執(zhí)_份，具有同等法律效力。定作人(蓋章)：_承攬人(蓋章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_ 委托代理人(簽字)：_ 委托代理人(簽字)：_簽訂地點：_簽訂地點：_ _年_月_日 _年_月_日2022年暖氣維修合同（二）借款單位：_(以下簡稱借款方)貸款單位：_行(以下簡稱貸款方)為了明確各方責任，恪守信用，提高經(jīng)濟效益，除自愿執(zhí)行更新改造措施貸款辦法外，經(jīng)雙方商定，特

13、簽訂本合同，共同遵守。一、貸款方根據(jù)批準的借款申請書，貸給借款方人民幣(大寫)_元。借款方在合同簽訂后_天內(nèi)，向貸款方報送年度分季用款計劃(第二年應在年度開始前)，貸款方據(jù)以及時供應資金。二、貸款用途、開竣工日期，按批準的借款申請書執(zhí)行。三、此項貸款，借款方保證從_年_月_日起至_年_月_日止，全部償還本息，具體分年還款計劃按批準的借款申請書執(zhí)行。不能按分年計劃歸還的，作為逾期還款處理。四、貸款利息按月息_計算;逾期歸還部分加收利息_%.五、借款方保證按照合同規(guī)定用途使用貸款，如果違反規(guī)定，或管理不善，損失浪費嚴重，致使項目在批準的期限內(nèi)不能竣工投產(chǎn)，貸款方有權停止或提前收回貸款并按銀行規(guī)定加收_%罰息。六、借款方的擔保單位是_.擔保單位保證借款方按期還本付息。貸款到期后，借款方如未償清本息，由其擔保單位在接到貸款方還款通知后3個月內(nèi)代為償還。七、借款