2022年工地土方車租賃合同范本

1、2022年工地土方車租賃合同范本發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)承包單位：(以下簡稱乙方)按照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及國家和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，雙方就承攬聯(lián)楊路道路新建工程工程C01標段建設(shè)工程施工合同本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執(zhí)行。第一條 工程概況1.1工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程1.2工程地點：越王路、群賢路1.3承包范圍：挖掘機日立120型、斗容量為1m3挖掘機租賃，場內(nèi)土方倒運開挖，建筑垃圾購置及運輸。1.4承包方式與依據(jù)：_本工程乙方包質(zhì)量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。_本合同以甲

2、方與業(yè)主簽訂的合同為前提，結(jié)合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據(jù)。業(yè)主對甲方的相關(guān)要求乙方同樣均應(yīng)遵照執(zhí)行。第二條 合同工期2.1本合同自_年_月_日開始，至工程竣工。本工程工期如有調(diào)整，以甲方代表的書面簽字為準。2.2如因業(yè)主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。第三條 合同價款3.1工程合同單價為：挖掘機月租單價為：20_元/月，工程量暫定為個月。挖掘機臺班單價為：元/臺班;以上單價不含油價，含稅金。3.2本合同總價暫定為人民幣，￥。3.3臺班數(shù)量的界定：3.3.1挖掘機每月總時間不超過機碼表表時_小時，超過的部分另行計算;3.3.2零星使用計量：每臺班按_小時計算，半個臺班按_小時計算，

3、不足_小時或超過_小時，以每小時_個臺班遞減或遞增計算。3.4本工程為綜合單價合同，最終結(jié)算價以甲方項目部簽證的工程量予以結(jié)算。第四條 甲、乙雙方代表4.1本工程的甲方主管單位是上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部，甲方代表是沈斌。_本工程的乙方主管單位是，乙方代表是。4.3在本工程施工過程中，甲方代表隨時有權(quán)要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關(guān)規(guī)定的管理施工人員及機械設(shè)備、材料撤離本工程的工地。第五條 雙方責任5.1甲方(1)負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結(jié)算等工作。(2)負責施工中的總體安排和協(xié)調(diào)施工中的干擾問題。(3)進場前，對乙方作業(yè)人員，做好必要的各項交底。5.2乙方

4、(1)乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規(guī)定的甲方負責的工作)，包括工程的輔助性工作及后勤保障工作。(2)承擔人員、機械進廠的一切費用。(3)乙方進場后，必須聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，不得損壞區(qū)域內(nèi)的任何地上、地下的已完工程產(chǎn)品，否則后果自負。(4)做好有關(guān)人員的安全教育工作，負責處理由于乙方責任而造成的工傷事故，并承擔由此而造成的經(jīng)濟損失。(5)施工期間，應(yīng)派專人管理現(xiàn)場，加強與甲方的聯(lián)系，協(xié)調(diào)指揮，直至完工。(6)乙方應(yīng)保證設(shè)備證照齊全，設(shè)備狀況良好，并做好設(shè)備保潔工作。第六條 工程款的支付及竣工決算6.1按月結(jié)算。每月按甲方項目部簽證工程量的_%支付，剩余工程款待工程結(jié)束后結(jié)算付清。

5、6.2如因業(yè)主未及時審批、資金周轉(zhuǎn)等原因而造成甲方延期支付工程進度款，則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。6.3在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導(dǎo)致本合同項下工程的工期、安全和質(zhì)量中的任何一項違反本合同的規(guī)定，則甲方有權(quán)沒收本合同第_款中剩余部分工程款。6.5在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導(dǎo)致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權(quán)益受到損害(拖延支付勞動報酬等)，則甲方有權(quán)根據(jù)法律規(guī)定、政府有關(guān)部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第_款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。第七條 材料設(shè)備供應(yīng)7.1甲供材料、設(shè)備無

6、。第八條 安全施工8.1乙方須按國家和業(yè)主及甲方的有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護設(shè)施，承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。8.2甲方在與乙方簽訂本合同后，可另行簽訂安全、保衛(wèi)及防火協(xié)議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。第九條 臨時設(shè)施及現(xiàn)場管理9.1大臨設(shè)施乙方自行考慮，如需在施工現(xiàn)場安排大臨設(shè)施，必須由甲方統(tǒng)一安排。第十條 竣工驗收10.1竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗收。第十一條 爭議與解決方式11.1甲、乙雙方因為履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)相互協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟。11.2發(fā)生爭議后，乙方仍應(yīng)繼續(xù)履行合同

7、，保持施工繼續(xù)，并保護好已完工程。第十二條 違約責任12.1如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排，則根據(jù)乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度，乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失，并須按每次壹萬元向甲方支付違約金，甲方有權(quán)單方終止合同。第十三條 工程轉(zhuǎn)讓與分包_本工程不得轉(zhuǎn)讓、分包。第十四條 合同生效與終止14.1本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收通過，并且雙方履行完本合同規(guī)定的全部權(quán)利和義務(wù)后，本合同自行失效。第十五條 附則_本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。_本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;副本肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章

8、)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年工地土方車租賃合同范本（二）甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)因甲方工程施工的需要，租用乙方設(shè)備使用，根據(jù)中華人民共和國合同法有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在設(shè)備租用期間的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，共同簽訂本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、租賃設(shè)備名稱及數(shù)量二、使用地點及用途設(shè)備用途及作業(yè)范圍：K134+600_K138+139.78內(nèi)工程施工所需土石運輸工程。三、設(shè)備的調(diào)遣與費用乙方承擔設(shè)備進離場調(diào)遣費用及運輸保險費。四、租賃費用及結(jié)算方式經(jīng)雙方協(xié)商，所租土石方運輸車的租金為元/方，付款方式為每計量一次結(jié)算工程量的

9、_%。五、甲方的責任1、設(shè)備所需燃油(柴油)由甲方提供，燃油費用從結(jié)算中扣除。2、在設(shè)備租賃期間，未經(jīng)乙方同意，甲方不得將乙方設(shè)備轉(zhuǎn)租或抵押及變賣，需轉(zhuǎn)移施工地點時，須征得乙方同意。六、乙方責任1、出租設(shè)備保證技術(shù)狀況良好，做到勤保養(yǎng)勤檢修，準時按雙方商定的時間進場和施工。由于機械設(shè)備故障或其它乙方人為原因影響甲方承建工程工期，其責任及直接經(jīng)濟損失由乙方承擔。2、安排合格、經(jīng)驗豐富的操作司機_名，隨機負責設(shè)備的操作與維修保養(yǎng)，并負責人員、設(shè)備的安全及使用事項。隨機人員要遵守甲方項目部各項規(guī)章制度，必須服從項目部調(diào)度安排，端正服務(wù)態(tài)度1、用于工程項目名稱：張承高速二期F合同段路基五隊3、設(shè)備的保

10、養(yǎng)和維修盡量安排在施工間隙和公休時間進行，乙方要提前向甲方通報，征得甲方的同意后方可進行保養(yǎng)維修。4、乙方必須保證設(shè)備所有運營手續(xù)齊全，否則由此引起的罰款，乙方自行承擔。5、由于操作人員不服從指揮、違章操作和誤操作，造成機械設(shè)備損壞和人員傷亡及其對第三方造成的人身和財產(chǎn)損害，一切經(jīng)濟損失及事故責任由乙方自行負擔，并不得因此影響工期。6、由于乙方原因與地方發(fā)生糾紛，由乙方自行承擔解決，與甲方無關(guān)。7、乙方負責車輛安全停放、看管，車輛發(fā)生損壞或丟失，由乙方自行承擔。七、違約責任如果一方未履行本合同規(guī)定的義務(wù)，應(yīng)向另一方賠償因違約引起的一切直接損失和適當?shù)拈g接損失。經(jīng)雙方協(xié)商無效后，可向被告所在地人

11、民法院起訴。八、合同自雙方簽字蓋章即日起生效，其它未盡事宜雙方協(xié)商，簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。九、本合同一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年工地土方車租賃合同范本（三）承租方：(以下簡稱甲方)出租方：(以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。一，甲方租賃乙方工程車名稱：(輛)二，施工地點：三，租賃期限：自_年_月_日起至_年_月_日四，付款方式和期限。租金按月計算，每月租金元。(元)2，自

12、乙方車輛進場之日起干滿一月后(_日)甲方向乙方支付首月租金的_%,剩余_%滿一個季度后支付(第二月后以此類推，及支取_%，扣取_%保證金，所扣取保證金在工程結(jié)束時一次性付清)。五，權(quán)利和義務(wù).1，甲方必須按照合同規(guī)定按期支付租金，逾期未付租金乙方有權(quán)終止合同并收回設(shè)備，造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔。2，在租賃期內(nèi)，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租賃的設(shè)備上增加或拆除任何零部件，自卸車的維修保養(yǎng)費用由乙方負責，甲方提供幫助與配合。租期內(nèi)自卸車的主燃料由甲方負責。甲方允3，在施工過程中乙方駕駛員應(yīng)服從甲方的工作安排，不得無故脫崗，不得故意怠工.不聽指揮違章操作所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。未經(jīng)乙方

13、同意,甲方不得將乙方車輛轉(zhuǎn)租他方.4在施工期內(nèi)，由于道路不通，下雨下雪等，人力不可抗拒等因素影響不能正常施工，所誤工期乙方概不負責，甲方應(yīng)正常支付租金。因甲乙雙方單方違約所造成的一切損失，由違約方承擔，同時處以20_元罰款。雙方任何一方需解除合同,應(yīng)提前三十日通知對方,否則按照違約處罰.5未盡事宜雙方協(xié)商解決。備注：本合同一式三份，甲乙雙方各持一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方應(yīng)認真按本合同執(zhí)行，如有異議，提交人民法院訴訟。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年工地土方車租賃合同范本（四）甲方：乙方：甲方同意由乙方承包2

14、6、_幢及地下室A區(qū)外墻裝修分項工程施工依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建設(shè)法、建筑安裝工程承包合同條例及其他有關(guān)法律，行政法規(guī);尊循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致。訂立本合同，雙方共同遵守。一、工程名稱：博羅縣東山省級森林公園開發(fā)項目E地塊26、27棟住宅樓及連體地下室A區(qū)工程二、工程地點：博羅縣羅陽鎮(zhèn)商業(yè)東街城市綠洲二期三、承包范圍及詳細部位、外墻裝修分項工程。具體包括外墻打底掛網(wǎng)批蕩、外墻紙皮磚、西瓦、文化石等鑲貼、安全生產(chǎn)、文明施工。四、承包方式和工程內(nèi)容：1、承包方式：本工程采用包工不包料：即甲方提供物料提升機、砂漿機及斗車外，其它工具乙方一切

15、全包。2、承包范圍包括：包進度、工期、包質(zhì)量、包安全、包100M范圍內(nèi)的水泥運輸、包工程驗收、質(zhì)量達到國家驗收標準、包施工中乙方工人勞動保險費用和勞務(wù)用品(包括雨衣、手套、口罩等，勞動費用含防暑降溫、風雨停工、節(jié)假日工資、病假工資、員工意外傷，規(guī)定的安全培訓(xùn)和安全活動人工費等)包物價上漲的形式由乙方承包。如乙方違章操作或違反安全管理有關(guān)規(guī)定所發(fā)生工傷、死亡等事故，均由乙方負責解決，甲方不再作各方面的任何補償及撫恤。3、工程內(nèi)容：按甲方提供的建筑施工圖紙、會審記錄、設(shè)計變更說明和施工方案及業(yè)主要求全部外墻拉毛、抹灰、貼紙皮磚、西瓦、文化石、線條、全掛鐵網(wǎng)、鋁合金門窗及入戶門待安裝門框后修、塞補抹

16、砂漿。開線、彈線、計算磚模數(shù)等。五、施工工期：外墻裝修工程工期從_年_月_日開工至_年_月_日前完成。超期一天罰款_元。六、結(jié)算說明：1、本工程按設(shè)計圖紙、圖紙變更、圖紙會審及業(yè)主要求等尺寸要求、結(jié)算時與實際發(fā)生工程量計算。2、凡屬貼塊料的分項工程均包括抹灰底基層在內(nèi)。3、在施工中必須保證場地清潔、文明施工及整幢工程施工完成質(zhì)量清洗干凈至竣工驗收為準。4、所有工程按實際發(fā)生工程量計算，包括外墻凸凹線條或弧圓型線條等均列入工程另行結(jié)算。5、工程質(zhì)量必須達到合格等級，不合格的工程必須返工，造成的損失由乙方負責。6、合同中所承包的各分項工程，均包括本區(qū)域內(nèi)所需做工程或附屬工程，一律按本合同單價進行，

17、不另行計算工程量及計價。七、結(jié)算單價和計算依據(jù)：1、按照建筑施工圖紙的說明及業(yè)主要求、外墻做法累總分以下幾種：1)外墻做法一：為_元/平方米。包括拉毛、柱梁墻體剪力墻滿掛鐵網(wǎng)、40原水泥石灰砂漿找平、原漿面壓光，外墻凸凹線條或弧圓型線等批灰及油漆。2)外墻做法二：為_元/平方米。包括拉毛、柱梁墻體剪力墻滿外掛鐵網(wǎng)、40原水泥石灰砂漿抹平、高分子益膠鑲貼外墻紙皮磚、文化石。西瓦銅線邦掛安裝。3)外墻做法三：為_元/平方米。包括高分子益膠鑲貼外墻紙皮磚、文化石。2、本單價已包括分包工程的一切所有場地文明施工及衛(wèi)生需要清理等工作費用在內(nèi)。乙方必須準備足夠人力保證文明、衛(wèi)生安全工作符合要求。3、本價已

18、包括工具清洗、搞文明衛(wèi)生及清掃、交樓竣工手尾各種機械使用及養(yǎng)護工作等。負責按配合比及公司規(guī)定的用料，承擔被所浪費的材料的受罰費用、安全施工、違章事故等支付費用、質(zhì)量及安全處理費，返工事件材料費用、工資、伙食及病害管理費等。八、施工要求：1、工程質(zhì)量應(yīng)達到合同規(guī)定的合格工程標準。質(zhì)量標準的評定以國家現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。2、在施工時班組必須要熟悉圖紙，明確施工圖紙要求及工藝要求，不準盲目施工，負責進行放線及彈線工作，并經(jīng)現(xiàn)場施工員檢驗后才能進行下一道工序。3、外墻抹灰工程應(yīng)針對墻體材料要求，必須應(yīng)濕潤墻體后才能抹灰。對砂漿配合比應(yīng)控制好其配料，石灰不能超過配合比要求，施工前凡

19、屬遇砼表面時必須要先采用108膠拌和水泥砂漿后進行拉毛及墻面滿掛鋼網(wǎng)等。4外墻抹灰工程完成后表面要保證平整光滑色澤一致，無接槎痕跡，無裂縫，無空鼓，線條垂直，平直清晰。陰陽角垂直方正。5、墻面所需貼塊料工程，必須要先將基層清理洗干凈，測量好標高準確，再按塊料的規(guī)格工藝要求出分好模數(shù)，對塊料的使用部位、批號、色號都應(yīng)符合要求，色澤一致，鋪貼面磚必須要平整，無積水、無剪口，找坡應(yīng)符合要求。凡塊料的灰縫應(yīng)大小一致，清晰美觀、色澤一致。6、如外墻貼磚與外墻漆料交接的一定要同平，不能有高低差。7、工程產(chǎn)品保護：乙方應(yīng)對本工程進行無條件保護維修、修補至竣工驗收。8、在工程竣工驗收前乙方必須將衛(wèi)生清理、清洗

20、干凈，做到墻面凈潔，符合驗收標準。九、使用材料及工具包干：1、本工程所使用的材料而在施工中必須要節(jié)約用料，如紙皮磚、文化石、西瓦、水泥，沙等實行包干使用。如用料大于定額時消耗量歸乙方負責，結(jié)算時從乙方工資款內(nèi)扣出，故乙方所需的材料不得自行隨意使用，而必須要經(jīng)甲方管料人員發(fā)放。2、每天工作完后乙方必須對現(xiàn)場進行清理，做到工完場清、機具保養(yǎng)。3、乙方包小型工具，如灰桶、灰尺、鋁合金尺、灰板、鐵鏟、割機及割片等工具在內(nèi)。4、所有參加工程人員必須愛護材料，要按施工員指定的配合比進行配料，在保證工程質(zhì)量的前提下盡量節(jié)省材料，做到工完料清。否則視情節(jié)輕重進行罰款，在工程款扣除。5、質(zhì)量不合格而返工所造成的

21、材料浪費，按實際發(fā)生的材料費用在乙方工資中扣除出。6、不論屬某一項工序必須要做到工完場清的原則，否則按有關(guān)規(guī)定進行罰款處理。7、機具使用后必須要保證管好及養(yǎng)護好，如斗車、砂漿攪拌機每天都要清洗干凈，擺放整齊。十、乙方負責的工作內(nèi)容要求：1、負責按合同承包范圍內(nèi)容包質(zhì)量、包工期、包安全。在開工前一周完成圖紙會審，并認真編寫好施工組織設(shè)計方案和施工進度計劃交送甲方。嚴格依照施工圖紙和施工組織設(shè)計方案及國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行施工。2、負責開工前的各項準備工作，做好機具的維護及作業(yè)人員的調(diào)配，對工人進行操作技術(shù)交底和施工安全知識教育。將安全措施落實到班組、個人。杜絕違章操作，服從甲方現(xiàn)場指揮。如因乙方違

22、反技術(shù)規(guī)范、違反技術(shù)交底要求、違反操作規(guī)程所造成的經(jīng)濟損失和安全責任事故概由乙方負責。3、教育工人自覺遵守工地規(guī)章制度，嚴禁工地范圍內(nèi)聚眾鬧事、打架賭博或其他違反國家法令、法規(guī)的行為。若有違反對當事人一律處以罰款300_元。并每起鬧事對乙方罰款_元。罰款從結(jié)算款中扣除。4、在施工中要進行用料分析，科學(xué)準確下料。否則，造成返工的工料損失費用由乙方承擔。浪費、丟失設(shè)備材料將按其價值加倍罰款。原材料、設(shè)備、器材、半成品等按指定位置擺放整齊，保管好未用完的材料，每日做到工完、料盡、場地清。5、按規(guī)定做好試件和材料的試驗。配合甲方做好各項施工技術(shù)資料、質(zhì)量安全資料與各項施工原始記錄。6、在各工種、工序交

23、叉作業(yè)時必須服從甲方施工員統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度，不得擅自施工。否則，甲方有權(quán)責令乙方停工或退場。乙方不得有任何異議。7、負責每月_日前將當月的施工進度和下月的材料計劃報送甲方審核(批)。如不按期報送，當月不得申請進度款，次月因材料原因引起的工期延誤甲方不予承認。8、乙方不得將工程分包給第三方。乙方施工人員必須持證上崗，否則予以清退。9、乙方負責報送員工花名冊，辦理施工工人的暫住證、計生證。若因無證而受到有關(guān)部門罰款概由乙方負責。十一、違約責任1、甲方的違約責任1_1、甲方未能向乙方提供生活和施工必要的條件，乙方有權(quán)拒開工。延誤工期由甲方負責。1_2、甲方未能在計劃期內(nèi)及時提供設(shè)備材料，造成的工期延誤由

24、甲方自行承擔責任。2、乙方的違約責任2_1、乙方施工質(zhì)量達不到設(shè)計要求，未能滿足有關(guān)規(guī)范要求，經(jīng)檢驗未達到規(guī)定質(zhì)量等級須返工的，除其工料損失由乙方負責外。并視其情節(jié)每處予以罰款500_元。2_2、乙方未能按工期完成任務(wù)，每延誤一天甲方從乙方結(jié)算款中扣除_元。2_3、借故中途停工或擅自退場，或因其他違約行為被甲方責令退場，乙方未結(jié)算的工程款用于補償甲方因此造成的經(jīng)濟損失。乙方不得有任何異議。十二、付款方式：分三次付款：1、外墻打底抹灰中途每棟支付生活費用_萬元,每棟打底抹灰完成并經(jīng)業(yè)主驗收合格后付款_萬元。2、外墻磚鋪貼完成一半每棟支付生活費用_萬元,鋪貼完成后并經(jīng)業(yè)主驗收合格后支付工程款_%。

25、3、最后結(jié)算按工程驗收合格后進行工程結(jié)算時支付工程款_%。預(yù)留_%工程款作保壓金，一年后支付。十三、本協(xié)議一式二份，甲乙各一份，本合同從簽訂之日及甲方發(fā)出書面進場通知后生效，并補簽合同。直至工程竣工驗收結(jié)算清款后自然失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年工地土方車租賃合同范本（五）甲方：乙方：甲方將的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程名稱：二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工

26、包料承包施工。三、工期、質(zhì)量：以甲方下發(fā)通知為準，質(zhì)量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。四、承包費用及付款方式：1、承包費用及結(jié)算方式：按實際施工面積進行結(jié)算，單價_元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預(yù)見與不可預(yù)見的及風險的費用。2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內(nèi)工程全部施工完，驗收合格后_天內(nèi)，付清全部工程價款，中途不預(yù)付工程款。五、甲、乙雙方責任：(一)、甲方職責1、對乙方進行技術(shù)交底;2、負責組織驗收。(二)、乙方職責21、所用材料的必須符合質(zhì)量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。2、施工質(zhì)量必須符合施工設(shè)計、設(shè)計變更、施

27、工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。3、做好已完的成品保護。4、乙方應(yīng)嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產(chǎn)。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。六、違約責任：1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質(zhì)量時，甲方有權(quán)隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結(jié)算。2、由于乙方自身原因造成質(zhì)量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料;3、乙方應(yīng)負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。甲方：_ 乙方：_身份證號碼：_年_月_日 _年_月_日2022年工地土方車租賃合同范本（六）本協(xié)議由甲方(承包方)：乙方(定作方)：成武縣財政局、成武縣地方稅務(wù)局上列甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)認真協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國合同法和中華人民共和國勞動法的規(guī)定，簽訂如下承攬合同，供雙方嚴格遵守。一、勞動承包形式本合同采取甲方包工、包料、包工具、包施工的承包形式。二、勞動承包內(nèi)容1、工程項目名稱：2、工程項目地點：3、工程項目內(nèi)容：工程外墻天然石漆每平方米價格/M2：暫定面積：2，總計工程款元結(jié)算時按實標面積乘以單價結(jié)算承包款。工程量在工程施工后，經(jīng)甲乙雙方實際測定為