二級建造師《法律法規(guī)》考試題庫及答案

1、二級建造師法律法規(guī)考試題庫及答案一、單項(xiàng)選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符 合題意；選對每題得1分；沒選或錯(cuò)選均不得分)關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé) 任的說法，正確的是()。分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任正確答案：C【解析】建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，總承包單位依法將建設(shè)工程 分包給其他單位的，分包合同中應(yīng)當(dāng)明確各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務(wù)。施工總承包單位與分包單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

2、，可分為法定責(zé)任和約定責(zé)任。 所謂法定責(zé)任，即法律法規(guī)中明確規(guī)定的總承包單位、分包單位各自的安全生產(chǎn) 責(zé)任。所謂約定責(zé)任，即總承包單位與分包單位通過協(xié)商，在分包合同中約定各 自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任。但是，安全生產(chǎn)的約定責(zé)任不能與法定責(zé)任相抵觸。建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定，總承包單位和分包單位對分包工程的 安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任。故ABD錯(cuò)誤。下列證據(jù)中，可以單獨(dú)作為認(rèn)定民事訴訟案件事實(shí)依據(jù)的是()。未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當(dāng)?shù)淖C言方當(dāng)事人提出、對方當(dāng)事人認(rèn)可的書證原件c.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言D.無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品正確答案：B【解析】

3、不能作為或不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)依據(jù)的證據(jù)在訴訟中，當(dāng)事人為達(dá)成調(diào)解協(xié)議或者和解目的作出妥協(xié)所涉及的對案件 事實(shí)的認(rèn)可，不得在其后的訴訟中作為對其不利的證據(jù)；對以嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益、違反法律禁止性規(guī)定或者嚴(yán)重違背公序良俗 的方法形成或者獲取的證據(jù)，不得作為認(rèn)定案件事實(shí)的根據(jù)；不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)：未成年人所作的與其年齡和智力狀況 不相當(dāng)?shù)淖C言;與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言;存有疑 點(diǎn)的視聽資料;無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品;無正當(dāng)理由未出庭作證 的證人證言；當(dāng)事人對自己的主張，只有本人陳述而不能提出其他相關(guān)證據(jù)的，其主張 不予支持(但對方當(dāng)事人認(rèn)可的

4、除外)。故B正確。關(guān)于不可抗力的說法，正確的是()。不可抗力包括主觀情況與客觀情況法定的免責(zé)事由主要限于不可抗力因不可抗力不能履行合同的，全部免除責(zé)任當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免除責(zé)任正確答案：B【解析】違約方若想免于承擔(dān)違約責(zé)任，必須舉證證明其存在法定的或約定 的免責(zé)事由，而法定免責(zé)事由主要限于不可抗力，約定的免責(zé)事由主要是合同中 的免責(zé)條款。故B正確。合同法規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分 或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的， 不能免除責(zé)任。承包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是()。發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件

5、和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的發(fā)包人未按約定支付工程價(jià)款，致使承包人無法施工，且在催告的合理期 限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)的發(fā)包人遲延履行主要債務(wù)的正確答案：C【解析】最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題 的解釋規(guī)定，發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合 理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：未按約定支付工程價(jià)款的；提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。故C正確。在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于中標(biāo)的說法，正確的是()oA國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招

6、標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確 定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人B招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標(biāo)資格D排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)正確答案：A【解析】招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例還規(guī)定，國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。故 A正確。招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)提出的書面評標(biāo)報(bào)告和推薦的 中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。故B錯(cuò) 、口 詼。中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化或者存在違法行為，招標(biāo)人認(rèn)為 可能影響其履約能力的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)

7、出中標(biāo)通知書前由原評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法審查確認(rèn)。故C錯(cuò)誤。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)招標(biāo)人可以按照評標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候 選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招標(biāo)。故D錯(cuò)誤。根據(jù)工傷保險(xiǎn)條例，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工 作接受工傷醫(yī)療的，其停工留薪期一般不超過（）o3個(gè)月6個(gè)月12個(gè)月9個(gè)月正確答案：C【解析】職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期 一般不超過12個(gè)月。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級勞動(dòng)能力鑒定委員 會(huì)確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長

8、不得超過12個(gè)月。關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格項(xiàng)目臺(tái) 賬由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由建設(shè)單位歸檔正確答案：A【解析】檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格 項(xiàng)目臺(tái)賬。故A正確。質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)由工程項(xiàng)目建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 故B錯(cuò)誤。檢測機(jī)構(gòu)和檢測人員不得推薦或者監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。故C錯(cuò) 詼O檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由施工單位歸檔。故D錯(cuò) 、D味。關(guān)于施工合同解除

9、后法律后果的說法，正確的是（）o施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定向承包人支付相應(yīng)的工程價(jià)款，修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量仍不合錯(cuò)誤。格的，承包人請求支付工程價(jià)款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視情況支付工程價(jià)款施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量 合格的，發(fā)包人也無需向承包人支付工程價(jià)款因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失 正確答案：D【解析】因一方違約導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此而給對方造成的 損失。故D正確。建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工

10、驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分 別處理；修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的， 應(yīng)予支持；修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請求支付工程價(jià)款的，不予 支持。故ABC錯(cuò)誤。在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的說法，正確的是()。招標(biāo)人可以與中標(biāo)人就其投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行談判投標(biāo)報(bào)價(jià)可以低于工程成本投標(biāo)報(bào)價(jià)不得低于最低投標(biāo)限價(jià)總價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)總價(jià)的，應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)正確答案：D【解析】有下列情形之一的，評標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：(5)投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià);故D正確。B招標(biāo)人不得規(guī)定最低投標(biāo)限價(jià)。故c錯(cuò)誤。關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是

11、()o債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知可以撤銷債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人不能取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利正確答案：C【解析】合同法規(guī)定，債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的 抗辯，可以向受讓人主張。故C正確。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外。故A錯(cuò)誤。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人，未經(jīng)通知的轉(zhuǎn)讓行為對債務(wù)人不發(fā)生效力, 但債權(quán)人債權(quán)的轉(zhuǎn)讓無需得到債務(wù)人的同意。故B錯(cuò)誤。合同法規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但 該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外。故D錯(cuò)誤。T列措施中，屬于政府

12、政策引導(dǎo)建筑節(jié)能技術(shù)進(jìn)步相應(yīng)的節(jié)能激勵(lì)措施 的是()。鼓勵(lì)私募基金低價(jià)出讓土地財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金能源消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制正確答案：C【解析】按照節(jié)約能源法循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法的規(guī)定，主要有如下相關(guān)BCD錯(cuò)誤。的節(jié)能激勵(lì)措施:(一)財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金;(二)稅收優(yōu)惠;(三)信貸支持;(四)價(jià)格 政策;(五)表彰獎(jiǎng)勵(lì)。關(guān)于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是()。注冊建造師無正當(dāng)理由拒絕或者未及時(shí)簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè) 信用檔案注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的，視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案注冊建造師透露建設(shè)單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)

13、業(yè)信用檔案正確答案：A【解析】注冊建造師有下列行為之一，經(jīng)有關(guān)監(jiān)督部門確認(rèn)后由工程所在地 建設(shè)主管部門或有關(guān)部門記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案：注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法(試行)第22條所列行為；未履行注冊建造師職責(zé)造成質(zhì)量、安全、環(huán)境事故的；泄露商業(yè)秘密的；無正當(dāng)理由拒絕或未及時(shí)簽字蓋章的；未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的；未履行注冊建造師職責(zé)造成不良社會(huì)影響的；未履行注冊建造師職責(zé)導(dǎo)致項(xiàng)目未能及時(shí)交付使用的；不配合辦理交接手續(xù)的；不積極配合有關(guān)部門監(jiān)督檢查的。B選項(xiàng)視情況不對，C選項(xiàng)應(yīng)當(dāng)是泄露商業(yè)秘密，D選項(xiàng)并非錯(cuò)誤行為。故關(guān)于委托合同的說法，正確的是()。經(jīng)受托人同意，委托人在受托人之外委托

14、第三人處理委托事務(wù)，給受托人 造成損失的委托人不再承擔(dān)責(zé)任委托人喪失民事行為能力的，受托人不得繼續(xù)處理委托事務(wù)無償?shù)奈泻贤蚴芡腥说倪^失給委托人造成損失的，受托人應(yīng)當(dāng)賠償 損失經(jīng)委托人同意，受托人轉(zhuǎn)委托的，委托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托 的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任正確答案：D【解析】委托人經(jīng)受托人同意，可以在受托人之外委托第三人處理委托事務(wù)， 但因此給受托人造成損失的，受托人可以向委托人要求賠償損失。故A錯(cuò)誤。委托人或者受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產(chǎn)的，委托合同終止，但 當(dāng)事人另有約定或者根據(jù)委托事務(wù)的性質(zhì)不宜終止的除外。故B錯(cuò)誤。無償?shù)奈泻贤?/p>

15、因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托 人可以要求賠償損失。故C錯(cuò)誤。轉(zhuǎn)委托經(jīng)同意的，委托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，受托人 僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任。故D正確。在建設(shè)工程施工合同履行中，建設(shè)單位沒有及時(shí)檢查隱蔽工程，承包人 ()。只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔(dān)責(zé)任既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工、窩工損失正確答案：B【解析】隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及 時(shí)檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。故B 正確。關(guān)

16、于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是（）。企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個(gè)月前向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請資質(zhì)許可機(jī)關(guān)逾期未作出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個(gè)月前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)的 決定正確答案：C【解析】建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定中規(guī)定，資質(zhì)證書有效期為5年。建 筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書 有效期屆滿3個(gè)月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請。故AB錯(cuò)誤。資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前做出是否準(zhǔn)予延續(xù) 的決定;逾期未做出決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)。故C正確，D錯(cuò)誤。某工程施工現(xiàn)場發(fā)生

17、了生產(chǎn)安全事故，造成12人死亡，5000萬元直接 經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例，該事故屬于（）o般事故重大事故C.較大事故D.特別重大事故正確答案：B【解析】事故一般分為以下等級：特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性 工業(yè)中毒，下同)，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以 下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下 重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；一般事故，是指造成3人以

18、下死亡或者10人以下重傷，或者1000萬元 以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是()o優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為6個(gè)月，自工程實(shí)際完工之日起算抵押權(quán)優(yōu)先于優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括逾期支付建設(shè)工程價(jià)款的違約金承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗已支付全部或者大 部分購買商品房款項(xiàng)的買受人正確答案：D【解析】建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日 或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。故A錯(cuò)誤。建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)。故B錯(cuò)誤。建筑工程價(jià)款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬、材料款等實(shí) 際支出的費(fèi)用，不

19、包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。故c錯(cuò)誤。消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人就該商品房享有的 工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人。故D正確。根據(jù)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法，施工企業(yè)編制的本單位應(yīng)對生 產(chǎn)安全事故的總體工作程序、措施和應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，屬于（）。綜合應(yīng)急預(yù)案專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場處置方案特別應(yīng)急預(yù)案正確答案：A【解析】綜合應(yīng)急預(yù)案，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位為應(yīng)對各種生產(chǎn)安全事故而制定 的綜合性工作方案，是本單位應(yīng)對生產(chǎn)安全事故的總體工作程序、措施和應(yīng)急預(yù) 案體系的總綱。故A正確。T列投標(biāo)人的競爭行為中，符合法律規(guī)定的是（）o投標(biāo)人利用其影響力影響招標(biāo)人，以謀取競爭優(yōu)勢投標(biāo)

20、人在投標(biāo)文件中載明投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率投標(biāo)人給予招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作人員財(cái)物，以謀取交易機(jī)會(huì)投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)正確答案：B【解析】經(jīng)營者不得采用財(cái)物或者其他手段賄賂下列單位或者個(gè)人，以謀取 交易機(jī)會(huì)或者競爭優(yōu)勢：（1）交易相對方的工作人員;受交易相對方委托辦理相關(guān)事務(wù)的單位或者個(gè)人；利用職權(quán)或者影響力影響交易的單位或者個(gè)人。故ACD錯(cuò)誤。20.關(guān)于民事案件開庭審理的說法，正確的是()。除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的案件外，人民法院均應(yīng)當(dāng)公開 審理原告無正當(dāng)理由拒不到庭的，人民法院應(yīng)當(dāng)缺席判決人民法院對公開審理或者不公開審理的案件，一律公開宣告判決人民法院宣判前，原告申請撒訴的，一律不予準(zhǔn)

21、許正確答案：C【解析】人民法院審理民事案件，除涉及國家秘密、個(gè)人隱私或者法律另有 規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行。離婚案件、涉及商業(yè)秘密的案件，當(dāng)事人申請不公 開審理的，可以不公開審理。故A錯(cuò)誤。原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的， 可以按撤訴處理。故B錯(cuò)誤。人民法院對公開審理或者不公開審理的案件，一律公開宣告判決。故C正 確。宣判前，原告申請撤訴的，是否準(zhǔn)許，由人民法院裁定。故D錯(cuò)誤。21關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是()A招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申 請文件后組成B資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)有效C報(bào)標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審

22、公告，招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián) 合體投標(biāo)D聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體 投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均有效正確答案：C22關(guān)于施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部的說法，正確的是（）A大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部B項(xiàng)目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效C項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目經(jīng)理部的法定代理人D項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)正確答案：D23導(dǎo)致委托代理終止的情形是（）A代理期間屆滿但代理事務(wù)未能完成網(wǎng)B被代理人喪失民事行為能力代理人C因防疫需要被隔離觀察D作為被代理人的法人進(jìn)入破產(chǎn)程序正確答案：A24關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法正確的是（）A建設(shè)

23、用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立合同B使用期限應(yīng)當(dāng)與建設(shè)用地使期權(quán)的剩余期限一致C應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請新設(shè)登記D附著于該土地上的建筑物，構(gòu)筑物及具附屬設(shè)施可以分別處分正確答案：A25下列客體中，受知識產(chǎn)權(quán)法律制度保護(hù)的是（）A產(chǎn)品B存有軟件的光盤C商譽(yù)D商業(yè)秘密正確答案：D施工總承包合同中屬于施工企業(yè)義務(wù)的是（）。提供施工圖設(shè)計(jì)文件完成分包工程支付工程款對工程實(shí)施旁站，巡視和平行檢查正確答案：B下列財(cái)產(chǎn)中，可以抵押的是（）。土地所有權(quán)所有權(quán)有爭議的財(cái)產(chǎn)土地附著物擬建造的船舶正確答案：C關(guān)于建筑工程一切險(xiǎn)附加的第三者責(zé)任險(xiǎn)的說法，正確的是（）。保險(xiǎn)人承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的范圍包括保險(xiǎn)期限屆滿后30日

24、內(nèi)的損失產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)人身傷亡、疾病或者財(cái)產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi)投保人的人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)正確答案：B關(guān)于工程重大安全事故罪的說法，正確的是（）。建筑工程五方責(zé)任單位是該罪的犯罪主體該罪的法定最高刑是死刑該罪對直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員進(jìn)行處罰該罪并處附加刑正確答案：D關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。投標(biāo)保證金的數(shù)額上限為招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金中標(biāo)人被取消其中標(biāo)資格的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同訂立后5日內(nèi)向中和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保 證金及銀行同期存款利息正確答

25、案：D關(guān)于融資租賃合同當(dāng)事人義務(wù)的說法，正確的是（）o出租人向承租人履行交付標(biāo)的物的義務(wù)出賣人向承租人履行標(biāo)的物的瑕疵擔(dān)保義務(wù)出租人向承租人履行租賃物維修的義務(wù)承租人向出賣人履行交付租金的義務(wù)正確答案：B關(guān)于施工企業(yè)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是（）。施工企業(yè)自行承擔(dān)原材料、設(shè)備的差價(jià)時(shí)對其更換不必經(jīng)建設(shè)單位同意施工企業(yè)是建設(shè)工程質(zhì)量的唯一責(zé)任主體對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)是施工企業(yè)法定的質(zhì)量責(zé)任建設(shè)工程實(shí)行總承包，總承包單位依法將建設(shè)工程分包的，總承包單位與 分包單位應(yīng)當(dāng)對全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)正確答案：CT列行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是（）o行政機(jī)關(guān)為作出行政行為而實(shí)施的準(zhǔn)備、論證、研究、層

26、報(bào)、咨詢等過程 性行為行政機(jī)關(guān)針對信訪事項(xiàng)作出的登記、受理、交辦、轉(zhuǎn)送、復(fù)查、復(fù)核意見 等行為行政機(jī)關(guān)作出的暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、沒收違法所 得、沒收非法財(cái)物、罰款、警告等行政處罰上級行政機(jī)關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級行政機(jī)關(guān)作出的聽取報(bào)告、執(zhí) 法檢查、督促履責(zé)等行為正確答案：C關(guān)于勞務(wù)派追的說法，正確的是（）。用工單位可以根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)調(diào)整派遣勞動(dòng)者的數(shù)量被派追勞動(dòng)者在用工單位因工作遭受事故傷害的，用工單位應(yīng)當(dāng)申請工傷 認(rèn)定，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)協(xié)助被派遣勞動(dòng)者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定 的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報(bào)酬勞務(wù)派單位被責(zé)令關(guān)閉、撒銷，用

27、工單位可以將被派遣勞動(dòng)者退回勞務(wù)派 遣單位的約定無效正確答案：C根據(jù)建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法，對實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià) 的建筑工程，鼓勵(lì)發(fā)承包雙方采用的計(jì)價(jià)方式是（）o總價(jià)方式定額方式加金方式單價(jià)方式正確答案：D關(guān)于招標(biāo)公告的說法，正確的是（）。招標(biāo)人無論采用何種招標(biāo)方式，均應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括招標(biāo)人的名稱和地址依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)公告，可以在任一報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其 他媒介發(fā)布招標(biāo)公告無需載明招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間正確答案：B關(guān)于無效合同的說法，正確的是（）。一方以欺詐手段訂立的損害對方利益的合同無效違反部門規(guī)章的強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效無效的合同自被

28、認(rèn)定無效之日起沒有法律約束力雙方惡意串通，損害第三人利益的合同無效正確答案：D根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛離件適用法律問題 的解釋，當(dāng)事人對工程款付款時(shí)間沒有約定或者約定不明的，視為應(yīng)付款時(shí)間 的是（）。建設(shè)工程未交付，工程款也未結(jié)算的，為提交竣工結(jié)算文件之日建設(shè)工程末交付的，為提交竣工結(jié)文件之日建設(shè)工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為工程工驗(yàn)收合格之日建設(shè)工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為當(dāng)事人起訴之日正確答案：B關(guān)于仲裁協(xié)議效力確認(rèn)的說法，正確的是（）。當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁裁決作出前提出一方請求仲裁委員會(huì)作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由仲裁 委員會(huì)決定當(dāng)事人向人民法院申

29、請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議約定的 仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級人民法院管轄當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會(huì)作出決定，也可以請求人民法院裁定正確答案：D用人單位與勞動(dòng)者在用工前訂立勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)關(guān)系自（）起建立。用工之日試用期滿之日訂立勞動(dòng)合同之日勞動(dòng)者提供擔(dān)保之日正確答案：A據(jù)據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例，下列國有資金占控股或者主導(dǎo)地位依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目中可以邀請招標(biāo)的是（）o采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用較高的項(xiàng)目受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目住所地為項(xiàng)目所在地的合格投標(biāo)人僅有三家的項(xiàng)目某技術(shù)簡單的大型工程項(xiàng)目正確答案：B下列施工管理文件簽章及修改的做法中，正確的是（）o分包單位簽署質(zhì)

30、量合格的文件，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)任總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的注冊建造師簽章分包工程的施工管理文件應(yīng)當(dāng)由總承包單位的注冊建造師簽章注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件的修改，由其本人直接進(jìn)行并自行負(fù)修改注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件，所在施工企業(yè)可以指定具有高 級職稱的技術(shù)人員直接修改正確答案：A根據(jù)全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，屬于施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的是（）。未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的容將承包的工程轉(zhuǎn)包的在施工中偷工減料的D.未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)行生產(chǎn)的正確答案：B關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的是（）。在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工順序、工作面應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的施工能

31、耗指標(biāo)優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具施工現(xiàn)場統(tǒng)一設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)正確答案：A某建設(shè)項(xiàng)目于6月7日領(lǐng)取施工許可證，開工后因地震導(dǎo)致該工程在次 年3月23日中止施工。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告中止施工的最遲期限是次 年（）。3月28日4月7日4月23日6月23日正確答案：C下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建設(shè)工程項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的 是（）。組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)管危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方家實(shí)施情況督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患正確答案：C關(guān)于在城市市區(qū)

32、噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪 聲污染的建筑施工作業(yè)的說法，正確的是（）o噪聲敏感建筑物不包括機(jī)關(guān)和科研單位的辦公樓夜間施工作業(yè)必須征得附近居民民同意搶修、搶險(xiǎn)作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求的可以無條件進(jìn)行夜間施工作業(yè)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域包括醫(yī)療區(qū)和以居民住宅為主的區(qū)域正確答案：D招標(biāo)投標(biāo)過程中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是（）。招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露紿投標(biāo)人不同投標(biāo)人委托同一單位或者個(gè)人辦理投標(biāo)事宜投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)屬于同一集團(tuán)、協(xié)會(huì)、商會(huì)等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo) 正確答案：A關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的是（）。經(jīng)人民調(diào)解

33、委員會(huì)調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人可以共同向調(diào)解組織 所在地基層人民法院申請司法確認(rèn)經(jīng)人民調(diào)解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解協(xié)議書經(jīng)人民凋解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，具有法律強(qiáng)制力當(dāng)事人就調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng) 制執(zhí)行正確答案：A關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目開工前申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后應(yīng)當(dāng)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)申 請延期建筑施工企業(yè)撒銷的，其安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)注銷安全生產(chǎn)許可證遺失，向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報(bào)告后即可申請 補(bǔ)辦正確答案：C某施工企業(yè)為趕工期，未對施工可能

34、造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和 地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施，行政主管部門責(zé)令其限期改正。該責(zé)令限期改正 的行為屬于（）。行政處罰行政裁決行政強(qiáng)制執(zhí)行行政強(qiáng)制措施正確答案：A李某被查處存在二級建造師職業(yè)資格掛證行為，2018年9月13日 其注冊被撒記入不良行為記錄并列入建筑市場主體黑名單。則李某可以再次 申請二級建造師注冊的最早日期為（）o2019年9月13日2021 年 9 月 13 B2020年9月13日2022 年 9 月 13 H正確答案：B在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報(bào)酬或 者材料等價(jià)款的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是（）o留置權(quán)抵押權(quán)所有權(quán)處分權(quán)正確

35、答案：A關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是（）。對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程，無論是否屬于施工企業(yè)原因造成的， 施工企業(yè)都應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修建設(shè)工程返修的標(biāo)的物僅是已完工工程對竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，若非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工 企業(yè)不負(fù)責(zé)返修對竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，若是施工企業(yè)原因造成的，由施工企業(yè)負(fù) 責(zé)有償返修正確答案：A建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收的主持人應(yīng)當(dāng)是（）。施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人專業(yè)監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）正確答案：D關(guān)于施工中發(fā)現(xiàn)文物的說法，正確的是（）。在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物，文物行政主管部接到報(bào)告后，如無特殊情況，應(yīng) 當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)趕

36、赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出處理意見。在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于國家所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集 體所有確因建設(shè)工期緊迫，對古文化遺址、古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級 人民政府文物政主管部門組織發(fā)掘，并同時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)進(jìn)行大型基本建設(shè)工程前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織從事考古發(fā)掘的單位在工程 范圍內(nèi)有可能埋藏文物的地方進(jìn)行考古調(diào)查、勘探正確答案：A根據(jù)工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法，不屬于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)制階段的 是（）。專家評審征求意見送審報(bào)批正確答案：A暫缺。暫缺。暫缺。二、多項(xiàng)選擇題（共20題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè) 以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)

37、 0.5 分）關(guān)于中標(biāo)通知書的說法，正確的有（）。中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人均具有法律效力中標(biāo)通知書只對招標(biāo)人具有法律效力中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不得擅自改變中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)通知書的法律性質(zhì)是承諾中標(biāo)通知書只對中標(biāo)人具有法律效力正確答案：ACD關(guān)于承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的說法，正確的有（）。構(gòu)筑物發(fā)生脫落造成他人損害的，所有人、管理人或者使用人不論是否有 過錯(cuò)，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任建筑物倒塌造成他人損害的，由建筑工程五方責(zé)任主體承擔(dān)連帶責(zé)任從建筑物中拋擲物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的，除能夠證明 自己不是侵權(quán)情形外，由可能加害的建筑物使用人給予問別人建筑物玻璃幕墻部分脫落造成他人損害的，由施工企業(yè)承擔(dān)

38、賠償責(zé)任施工現(xiàn)場未采取揚(yáng)塵防治措施造成他人損害的，由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任 正確答案：CE導(dǎo)致民事訴訟時(shí)效中止的事由有（）。權(quán)利人向義務(wù)，人提出履行請求繼承開始后未確定繼承人或者遺產(chǎn)管理人權(quán)利人被義務(wù)人或者其他人控制義務(wù)人同意履行義務(wù)不可抗力正確答案：BCE關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修制度的說法，正確的是（）。施工企業(yè)不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的，責(zé)令改正，處5萬元 以上30萬元以下的罰款由他人原因造成的缺陷，承包人負(fù)責(zé)組織維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用承包人維修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用后，對工柱的損失賠償責(zé)任即可免除缺陷責(zé)任期內(nèi)，由承包人原因造成的缺陷成包人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)維修，并承擔(dān)鑒 定及維修費(fèi)用質(zhì)量保證金應(yīng)當(dāng)在缺陷責(zé)

39、任期到期后，由承包人向發(fā)包人申請返還正確答案：CE張某擁有二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書，下列情形中，屬于掛證的有（）。在某國家機(jī)關(guān)工作，注冊在甲施工企業(yè)由甲施工企業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)，受聘并注冊在甲施工企業(yè)在乙施工企業(yè)工作，注冊在甲施工企業(yè)因事業(yè)單位改制保留了事業(yè)單位身份，社會(huì)保險(xiǎn)由該事業(yè)單位繳納，受聘 并注冊在該事業(yè)單位下屬的施工企業(yè)由乙施工企業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)，受聘并注冊在甲施工企業(yè)正確答案：ACE招標(biāo)人以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的情形有（）。就同一招標(biāo)項(xiàng)目向潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人提供有差別的項(xiàng)目信息設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與招標(biāo)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng) 或者與合同履行無關(guān)招標(biāo)文

40、件中明確表示不接受聯(lián)合體投標(biāo)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)作為 加分條件成者中標(biāo)條件限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌、原產(chǎn)地或者供應(yīng)商正確答案：ABE法的形式的含義包括（）o法律規(guī)范創(chuàng)制機(jī)關(guān)的職責(zé)法律規(guī)范的效力等級法律規(guī)范的內(nèi)在邏輯法律規(guī)范的地域效力法律規(guī)范的歷史沿革正確答案：ABDE關(guān)于留置的說法，正確的有（）?？梢粤糁玫呢?cái)產(chǎn)僅限于合法占有的財(cái)產(chǎn)可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)人實(shí)施留置后，債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)以留置財(cái)產(chǎn)的價(jià)值為限建設(shè)工程合同中不能實(shí)施留置留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置財(cái)產(chǎn)的義務(wù)正確答案：ADE用益物權(quán)的種類包括（）。土地承包經(jīng)營權(quán)留置權(quán)地役權(quán)建設(shè)用地使用權(quán)

41、土地租賃權(quán)正確答案：ACD根據(jù)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，建設(shè)單位的安全責(zé)任有（）。在拆除工程施工15日前，將拆除施工組織方案等資料報(bào)送有關(guān)部門備案確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用編制安全施工技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案不得壓縮合同約定的工期統(tǒng)一協(xié)調(diào)總承包單位和分包單位的安全生產(chǎn)正確答案：AB關(guān)于借款合同的說法，正確的有（）。借款合同的標(biāo)的物是作為一般等價(jià)交換物的貨幣借款合同不得采用口頭形式自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照全國銀行間同業(yè) 拆借中心發(fā)布的貸款市場報(bào)價(jià)利率執(zhí)行借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除借款合同自貸款人提供借款時(shí)生效正確答案：AD關(guān)于借款合同的說法

42、，正確的有（）。勞務(wù)派遣協(xié)議不得約定用工單位可以將被派遣勞動(dòng)者再派遣到其他用工 單位勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)將勞務(wù)派遣協(xié)議的內(nèi)容告知被派遣勞動(dòng)者實(shí)施勞務(wù)派遣的，由用工單位和勞動(dòng)者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議被派遣勞動(dòng)者享有與用工單位的勞動(dòng)者同工同酬的權(quán)利，勞務(wù)派遣協(xié)議另 有約定的除外勞務(wù)派遣協(xié)議的法律性質(zhì)是勞動(dòng)合同正確答案：AB關(guān)于勞動(dòng)爭議解決方式的說法，正確的有（）。勞動(dòng)爭議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本單位勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解經(jīng)勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)調(diào)解不成，當(dāng)事人一方要求仲裁的，可以向勞動(dòng)爭 議仲裁委員會(huì)申請勞動(dòng)仲裁當(dāng)事人一方可不經(jīng)調(diào)解而直接向勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)申請勞動(dòng)仲裁當(dāng)事人對勞動(dòng)仲裁裁決不服的，可以向人民法

43、院提起訴訟經(jīng)勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成協(xié)議，當(dāng)事人一方不履行的，對方當(dāng)事人 可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行正確答案：ABCD74關(guān)于竣工日期的說法，正確的有（）。A承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人及時(shí)驗(yàn)收的以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告 之日為竣工日期B承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的以實(shí)際完工之日為竣工日期C建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收的，以發(fā)包人與承包人協(xié)商確定的使用日期為竣工日期D建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期E建設(shè)工程未經(jīng)設(shè)工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣 工日期正確答案：DE75關(guān)于施工中節(jié)材與材料資源利用的說法，正確的有（）。A.根據(jù)施工進(jìn)度、庫存

44、情況等合理安排材料的采購、進(jìn)場時(shí)間和批次減少庫 存B根據(jù)現(xiàn)場平面布置情況就近卸載，避免和減少二次搬運(yùn)C優(yōu)化安裝工程的預(yù)留，預(yù)埋管線路徑等方案D.應(yīng)當(dāng)就地取材，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量占建筑材料總 重量的70%以上E圖紙會(huì)審時(shí)，應(yīng)當(dāng)審核節(jié)材與材料資源利用的相關(guān)內(nèi)容達(dá)到材料損耗率比 定額損耗率降低20%正確答案：ABCD76根據(jù)建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認(rèn)定處管理辦法屬于違法分 包行為的有（）。A施工總承包單位將鋼結(jié)構(gòu)工程的施工分包給其他具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的B專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中勞務(wù)作業(yè)部分再分包的C.專業(yè)作業(yè)承包人將其承包的勞務(wù)再分包的承包單位將其承包的工程分包給

45、個(gè)人的E有資質(zhì)的施工企業(yè)相互借用資質(zhì)承攬工程的正確答案：D77依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人公示應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容有（）。A中標(biāo)候選人排序，名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)，質(zhì)量工期（）交貨期以及評標(biāo)情況中標(biāo)報(bào)選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名及其相關(guān)證書名 稱和編號中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件D提出異議的渠道和方式E中標(biāo)候選人的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式正確答案：ABCD78用人單位可以不提前通知，直接解除勞動(dòng)合同的情形有（）。A勞動(dòng)者在試用期間被證明不符合錄用條件的B勞動(dòng)者被依法追究刑事責(zé)任的C勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系的D勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)仍不能勝任工作的E勞動(dòng)者非因工負(fù)傷

46、，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作的正確答案：AB79根據(jù)國務(wù)院辦公斤關(guān)于全面治理拖欠農(nóng)民工工資問題的意見關(guān)于工程 建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付的說法，正確的有（）oA分包企業(yè)不得將農(nóng)民工工資委托施工總承包企業(yè)直接代發(fā)B施工總承包企業(yè)未按合同約定及時(shí)撥付工程款致使分包企業(yè)拖農(nóng)民工工資的，由施工總承包企業(yè)先行墊付農(nóng)民工全部工資C施工總承包企業(yè)對所承包工程項(xiàng)目的農(nóng)民工工資支付負(fù)總責(zé)，分包企業(yè)對 所招用農(nóng)民工的工資支付負(fù)直接責(zé)任D施工總承包企業(yè)將工程轉(zhuǎn)包致使拖欠農(nóng)民工資的由建設(shè)單位和施工總承 包企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任E積極引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，保障農(nóng)民工工資支付正確答案：CE80.根據(jù)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工

47、驗(yàn)收備案管理辦法建設(shè)單位辦 理工程竣工驗(yàn)收備案應(yīng)當(dāng)提交的文件包括（）oA規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的許可文件或者準(zhǔn)許使用文件B建筑工程施工許可證C.工程竣工驗(yàn)收報(bào)告D施工企業(yè)簽的工程質(zhì)量保修書E工程竣工驗(yàn)收備案表正確答案:CDE卷二：一、單項(xiàng)選擇題1、關(guān)于施工企業(yè)法人與項(xiàng)目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是()。A項(xiàng)目經(jīng)理部具備法人資格B項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人授權(quán)在建設(shè)工程施工項(xiàng)目上的管理者C項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由自己承擔(dān)D項(xiàng)目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)正確答案：B解析：項(xiàng)目經(jīng)理部具備法人資格，但是項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法人授權(quán)在建設(shè) 工程施工項(xiàng)目上的管理者。2單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權(quán)委

48、托書向提供商丙采購, 由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋 甲公章的空白合同。經(jīng)查，丙不知乙授權(quán)不足的情況。關(guān)于甲、乙行為的說法, 正確的是()OA乙的行為屬于法定代理B甲有權(quán)拒絕接受這批普通水泥C如果拒絕，應(yīng)由乙承擔(dān)付款義務(wù)D甲承擔(dān)付款義務(wù)正確答案：D解析：題中的代理屬于表見代理，此代理行為有效，所以甲應(yīng)承擔(dān)付款 義務(wù)。3、根據(jù)物權(quán)法，徒弟承包經(jīng)營權(quán)屬于（）。A所有權(quán)B用益物權(quán)C擔(dān)保物權(quán)D準(zhǔn)物權(quán)正確答案：B解析：用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基地使用權(quán) 和地役權(quán)。參見教材P164、關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)權(quán)設(shè)立的說法，正確的是（）。A經(jīng)依法登記，發(fā)生設(shè)立功

49、效B合同簽字蓋章，發(fā)生設(shè)立功效C依法屬于國家所有的自然資源，所有權(quán)必須登記D未經(jīng)登記，不動(dòng)產(chǎn)交易無效正確答案：A解析：不動(dòng)產(chǎn)權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅，應(yīng)當(dāng)依法按照法律登記規(guī) 定登記，自記載于不動(dòng)產(chǎn)登記薄時(shí)發(fā)生效益。經(jīng)依法登記，發(fā)生效益;未經(jīng)登記， 不發(fā)生效益，但法律另有規(guī)定的除外。依法屬于國際所有的自然資源，所有權(quán)可 以不登記。參見教材P185、工程建設(shè)中使用的計(jì)算機(jī)軟件是（）保護(hù)客體，受知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。A專利權(quán)B商標(biāo)權(quán)C著作權(quán)D發(fā)明權(quán)正確答案：C解析：未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行其文字作品，音樂、電影、電視、 錄像作品，計(jì)算機(jī)軟件及其他作品的，屬于侵犯著作權(quán)罪。因此計(jì)算機(jī)軟甲屬于 著作權(quán)的保護(hù)

50、客體。參見教材P29.6、根據(jù)擔(dān)保法，下列財(cái)產(chǎn)不能作為擔(dān)保物的是（）。A廠房B科轉(zhuǎn)讓專利權(quán)C生產(chǎn)原料D公立幼兒園的教育設(shè)施正確答案：D解析：擔(dān)保方有保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院 等以公益微目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的教育設(shè)施、醫(yī)療設(shè)施不得進(jìn)行抵押。參 見教材P327、根據(jù)物權(quán)法，下列財(cái)產(chǎn)不能作為擔(dān)保物的是（）。A生產(chǎn)設(shè)備B建設(shè)用地許可證C正在假設(shè)的建筑物D集體所在的宅基地正確答案：D解析：耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的徒弟使用權(quán)不得抵 押。參見教材P32。8、某材料供應(yīng)商由于自身原因，沒有按合同約定及時(shí)提供原材料，給工 程建設(shè)項(xiàng)目制造成經(jīng)濟(jì)損失，該供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)（）。

51、A行政處分B違約責(zé)任C行政處罰D繳納押金正確答案：B解析：供應(yīng)商沒有按合同約定及時(shí)提供原料，屬于合同違約的內(nèi)容，應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任賠償損失。參見教材P1139、某有獨(dú)立請求權(quán)的第三人，因不能歸責(zé)與本人的事由未參加訴訟，擔(dān) 憂證據(jù)證明生效判決的部分內(nèi)容錯(cuò)誤，損害其民事效益，則該第三人行駛撤銷之 訴的法定期間是（）個(gè)月A24B18C12D6正確答案：D解析：因不能歸責(zé)于本人的事由為參加訴訟，擔(dān)憂證據(jù)證明發(fā)生法律效 力的判決、裁定、調(diào)解書的部分或者全部內(nèi)容錯(cuò)誤，損害其民事權(quán)益的，可以自 知道或者當(dāng)知道其民事權(quán)益受到損害之日起6個(gè)月內(nèi)，向作出該裁判、裁定、調(diào) 解書的人民法院提起訴訟。參見教材P301.

52、10、關(guān)于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是（）。A個(gè)人可以承攬分包工程業(yè)務(wù)B建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程承包人C建設(shè)單位推薦的分包單位，承包單位無權(quán)拒絕D承包人并未該工程的施工活動(dòng)進(jìn)行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包正確答案：D解析：嚴(yán)禁個(gè)人承攬分包工程業(yè)務(wù)。建設(shè)單位不得支架指定分包工程承 包人。對于建設(shè)單位推薦的分包單位，總承包耽誤有權(quán)作出拒絕或者采用的選擇。 參見教材P97-98以市場主導(dǎo)，以守法、守信、守德、綜合實(shí)力為基礎(chǔ)進(jìn)行綜合評價(jià)的 是（）政府對市場主題的守法誠信評價(jià)社會(huì)中介信用機(jī)構(gòu)的綜合信用評價(jià)市場主體的自我綜合信用評價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)助政府部門的綜合信用評價(jià)正確答案：B解析：社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的綜合

53、信用評價(jià)是池昌主導(dǎo)，以守法、守德、綜合 實(shí)力為基礎(chǔ)進(jìn)行綜合評價(jià)。參見教材P105.建設(shè)工程招標(biāo)的基本程序主要包括：發(fā)售招標(biāo)文件;編制招標(biāo)文 件3）委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu);履行項(xiàng)目審批手續(xù);開標(biāo)、評標(biāo);簽訂合同;發(fā)布招 標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書;發(fā)出中標(biāo)通知書。上述程序正確的排列順序是（）。a. W0WXW0正確答案：D解析：招標(biāo)的基本程序：履行項(xiàng)目審批手續(xù)、委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、編制 招標(biāo)文件及標(biāo)底、發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書（發(fā)布之后才會(huì)發(fā)售招標(biāo)文件）、自 個(gè)審查、開標(biāo)、評標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知書、簽訂合同。參見教材P7579。承攬工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成損失的，施工企業(yè)與使用本企業(yè)名 義施工的單位承擔(dān)（）按份責(zé)任連帶責(zé)任補(bǔ)充責(zé)任公平責(zé)任正確答案：B解析：對因該項(xiàng)承攬工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，建筑施工 企業(yè)與使用本企業(yè)名義