




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、公司工程施工合同范本公司工程施工合同1發(fā)包方(以下簡稱甲方)_承包方(以下簡稱乙方)_根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法,中華人民共和國建筑法,建筑工程質(zhì)量管理條例及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及_省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。一、工程概況1、工程名稱:_.2、工程地點:_.二、工程承包范圍安全維護及整改。三、合同工期_天。四、工程造價工程造價為:_元整五、質(zhì)量標(biāo)準1、質(zhì)量標(biāo)準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準。2、使用標(biāo)準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)(1)本工
2、程的技術(shù)標(biāo)準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。(2)本工程適用的地方標(biāo)準、規(guī)程必須符合_省標(biāo)準規(guī)程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。七、工程計價1、本工程計算編制原則:按_統(tǒng)一解釋進行編制。2、人工、材料價格的確定:人工工資按_計取,材料價格按照_執(zhí)行。3、具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm
3、以上(以_市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔(dān)。九、工程款的支付1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。十、違約責(zé)任1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。2、因違約方違約造成對方損失的,
4、違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十一、安全生產(chǎn)和文明施工認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_份,甲乙雙方各執(zhí)_份。雙方簽字蓋章
5、后生效。甲方(公章)_乙方(公章)_年_月_日公司工程施工合同2發(fā)包人(以下簡稱甲方):統(tǒng)一社會信用代碼:通訊地址:承包人(以下簡稱乙方):統(tǒng)一社會信用代碼:通訊地址:根據(jù)中華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條工程項目一、工程名稱:_二、工程地點:_三、工程內(nèi)容:_四、承包形式:_五、工程立項批準文號:_六、工程承包范圍:_第二條工程期限一、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_天;開工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應(yīng)順延:、在施工中如因停電、停水_小時
6、以上或連續(xù)間歇性停水、停電_天以上(每次連續(xù)_小時以上),影響正常施工;停水停電_天以上;2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。第三條工程價款、結(jié)算及付款方式雙方同意按下述第_方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。第一種方式:本合同實行固定總價,經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_元人民幣(大寫:_)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。1、本合同簽訂后_日內(nèi),甲方支付_元工程款;2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付_元工程款;3、余款_元作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后_個工作日內(nèi)無息支付。第
7、二種方式:本合同實行按實結(jié)算,雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_%作為本合同的結(jié)算價款。1、甲方于_年_月_日支付_元;2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經(jīng)甲方審核確認后,付至結(jié)算價款的_%,留_%做質(zhì)保金,待保修期滿后_個工作日內(nèi)付清。3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。第四條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。二、乙方采購的材料、設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的材料需要
8、復(fù)驗的,乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程;復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)退貨處理,其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔(dān)。第五條施工與設(shè)計變更一、甲方簽字認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容,為不影響施工進度,乙方應(yīng)先行實施,并及時做好現(xiàn)場簽證。三、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù),工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。第六條工程質(zhì)量管理及驗收一、質(zhì)量標(biāo)準:工程質(zhì)量符合_標(biāo)準。二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收
9、記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應(yīng)及時返工,費用由乙方自行承擔(dān),返工導(dǎo)致工期延誤的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標(biāo)準。第七條安全施工乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標(biāo)準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承
10、擔(dān)。第八條質(zhì)量保修一、本工程保修期限為_年,自工程竣工驗收合格起算。二、在免費保修期內(nèi),乙方應(yīng)保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔(dān)所有費用并加收_%的勞務(wù)費。乙方保修聯(lián)系電話:_;乙方保修聯(lián)系人:_。第九條違約責(zé)任一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應(yīng)按工程總價款的_向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_日以上視為根本性違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外,還應(yīng)向甲方
11、支付違約金人民幣_元。二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約,視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的_%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。四、保密事項:除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將發(fā)包人提供的_需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。除法律規(guī)定或合同另有約定外,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得將承包人提供的_保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。第十條爭議解決本合同在履行過程中如果產(chǎn)生糾紛,則各方應(yīng)首先友好協(xié)商解決。若無法協(xié)商,也可通過和解、調(diào)解的方式解決,非訴方式
12、無法解決爭議時,雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。第十一條 簽訂地點本合同在市 區(qū) 簽訂。第十二條 補充協(xié)議合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。第十三條 合同生效本合同自雙方簽字蓋章后生效。第十四條 合同份數(shù)本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。甲方(蓋章):簽約日期:_年_月_日乙方(蓋章):簽約日期:_年_月_日公司工程施工合同3發(fā)包單位:_(以下簡稱甲方)承包單位:_(以下簡稱乙方)為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù),促進雙方共同搞好配合與協(xié)作,保證工程按質(zhì)按量按時完成建設(shè)任務(wù)。根據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)
13、商一致,簽訂本工程施工承包合同,以便雙方共同遵守。第一條總則1.工程名稱:_2.工程地點:_3.工程施工范圍及內(nèi)容:_4.工程造價:_本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。第二條施工期限及停工1.本合同全部工程項目于_年_月_日開工,于_年_月_日竣工。2.在施工過程中,如遇下列情況,工期順延,雙方應(yīng)及時協(xié)商,以書面形式確定順延期限。3.因人力不可抗拒的自然災(zāi)害被迫停工者;4.因甲方工程計劃調(diào)整需停工者;5.因材料采購困難被迫停工者。第三條工程占地及物資供應(yīng)1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。2.水泥由乙方在縣內(nèi)采購合格產(chǎn)品。3.爆破材料原則上由乙方采購,如有困難,甲方可協(xié)助辦理有
14、關(guān)手續(xù)。第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計變更1.乙方在組織施工過程中,必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的國家和行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準。建立健全施工質(zhì)量保證體系,認真填寫單元工程質(zhì)量評定表。加強施工質(zhì)量管理,使工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準。2.各工程項目有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必須嚴格按設(shè)計進行施工,不得降低標(biāo)準。3.建筑材料質(zhì)量要求:本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,不準使用不符合質(zhì)量要求的材料,如有違反,甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失,并終止合同。4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂),含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm,含泥量按重量計不大于3%。5.砼質(zhì)量要求:砼標(biāo)號必須達到設(shè)計要
15、求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準,砼澆筑面平整,振搗密實,無蜂窩麻面,防滲性好。6.允許偏差7.砼和水泥砂漿強度允許偏差5%。8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窩工等浪費,均由乙方自行負責(zé)。第五條工程的支付1.工程預(yù)付款:工程開工后,甲方不支付進度款,一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結(jié)算。2.乙方不得拖欠民工工資。第六條工程竣工驗收、結(jié)算和保修1.工程竣工驗收:工程完工后,乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗評定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后,于一個月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門驗收。2.工程結(jié)算:乙方按甲方驗收合格的工程,結(jié)算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術(shù)負責(zé)
16、人所開出的驗收結(jié)算清單,乙方開具建安發(fā)票到甲方財務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。第七條工傷事故乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全第一,嚴格操作規(guī)程,杜絕安全事故發(fā)生,若發(fā)生安全事故,乙方自行負責(zé)。第八條違約責(zé)任1.工期:竣工時間超過合同規(guī)定時間后,甲方有權(quán)從第十天開始,每天罰款工程結(jié)算款價的5%。2.按本合同規(guī)定,乙方若違約,甲方有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之,乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。第九條合同份數(shù)及有效期1.本合同一式四份,乙方執(zhí)一份,甲方三份。2.本合同自雙方簽字之日起生效,工程尾款付清后失效。第十條附則1.本合同未盡事宜,甲乙
17、雙方協(xié)商解決。2.本合同所有附件,與本合同具有同等效力。發(fā)包單位(甲方):(簽章)_法人委托代表:(簽名)_工程項目負責(zé)人:(簽名)_承包單位(乙方):(蓋公章)_法人委托代表:(簽名)_工程項目負責(zé)人:(簽名)_年_月_日訂立公司工程施工合同4合同編號:甲方(發(fā)包人):乙方(承包人):簽訂地點:根據(jù)中華人民共和國合同法和建設(shè)工程質(zhì)量管理條例及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合工程的實際情況,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)雙方友好協(xié)商,在平等自愿、公平和誠實信用原則的基礎(chǔ)上,雙方自愿簽訂本合同。第一條工程概況一、工程名稱:二、工程地點:三、承包工程范圍和內(nèi)容:四、工程工期:開工日期_年
18、_月_日,竣工日期_年_月_日。五、本合同為固定綜合單價合同,工程量及固定綜合單價見附表。工程總價款為(小寫)¥_萬元(大寫_)。第二條工程質(zhì)量一、雙方約定的工程質(zhì)量標(biāo)準:符合甲方企業(yè)標(biāo)準。二、鋪裝的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格:符合甲方標(biāo)準或見附件。三、工程完工后,乙方應(yīng)在3日內(nèi)通知甲方及時驗收。第三條工程價款的支付與結(jié)算一、本合同簽訂后3日內(nèi),甲方支付合同價款的30%作為預(yù)付款;二、工程施工期間,完工80%前,付至合同價款的60%;三、工程驗收合格后5日內(nèi),付至合同價款的80%;四、結(jié)算完成后7天內(nèi)付至結(jié)算價的95%;五、剩余工程總價款的5%作為質(zhì)量保修金。在達到合同約定的質(zhì)保期限后支付。第四條雙
19、方的權(quán)利和義務(wù)一、甲方權(quán)利義務(wù):1、對乙方進行安全、質(zhì)量、文明施工等方面的教育,做好日常監(jiān)管工作。2、負責(zé)對乙方施工人員的安全、文明施工等方面的工作進行指導(dǎo)、監(jiān)控,并按規(guī)定及時做好驗收工作。3、按照合同約定支付工程款。4、負責(zé)完成乙方施工前所應(yīng)具備的施工條件。5、甲方現(xiàn)場負責(zé)人:_身份證號:_聯(lián)系電話:_二、乙方權(quán)利義務(wù):1、乙方具有本合同履行所需的施工資質(zhì)。2、按甲方的要求,委派有專業(yè)經(jīng)驗的技術(shù)人員,嚴格按國家操作規(guī)范,精心組織施工、完成工程。3、乙方技術(shù)人員按施工方案組織施工,對工程質(zhì)量、安全、工期等全面管理、負責(zé),并按甲方工期計劃要求完成所承包的任務(wù),如不符合甲方或國家質(zhì)量標(biāo)準,乙方要進
20、行返工處理,由此造成的損失由乙方承擔(dān)。4、乙方在施工過程中必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,嚴格遵守安全操作規(guī)程。5、盡量減少對周圍辦公人員的不利影響,否則,所造成的一切后果由乙方負責(zé)。6、在本工程竣工后清理現(xiàn)場。7、乙方未經(jīng)甲方允許不得與建設(shè)單位或甲方上級發(fā)包單位聯(lián)系。8、乙方現(xiàn)場負責(zé)人:_身份證號:_聯(lián)系電話:_第五條承包方的安全責(zé)任一、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術(shù)交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。二、承包方必須按照國家有關(guān)規(guī)定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,并保證施工工具、器械使用安全。三、承包方對所承擔(dān)的施工項目,必須制定施工方案,并結(jié)合工程實際做好安全工作,設(shè)立相應(yīng)的安全防護或警示措施。四
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年廣東省初中學(xué)業(yè)水平考試仿真模擬英語試題(原卷版+解析版)
- 農(nóng)村高中數(shù)學(xué)情景與問題教學(xué)體會探討
- 世界經(jīng)濟一體化形勢下中國城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投融資問題研究
- 臨時廣告安裝合同范例
- 買狗簽合同范例
- 儀器安裝合同范例
- 公路客運合同范例
- 上海養(yǎng)老合同范例
- 非織造吸油氈的制備及其性能研究
- 企業(yè)咨詢合同范例英文
- 抵押個人汽車借款合同范本
- 2025年中考第一次模擬考試地理(青海卷)(全解全析)
- 2025年內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招職業(yè)技能測試題庫及參考答案
- 2025年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招職業(yè)傾向性測試題庫完美版
- 統(tǒng)編版(2024)七年級下冊語文期末復(fù)習(xí):第一單元素養(yǎng)提升測試卷(含答案)
- Deepseek 學(xué)習(xí)手冊分享
- 電網(wǎng)工程設(shè)備材料信息參考價(2024年第四季度)
- 供應(yīng)商社會準則符合性自審問卷
- ERP項目建議書
- 4925095728國內(nèi)外中小學(xué)作業(yè)研究綜述
- 報價單 (模板)
評論
0/150
提交評論