三月下旬一級建造師建設工程法規(guī)及相關知識第三次沖刺檢測卷

三月下旬一級建造師建設工程法規(guī)及相關知識第三次沖刺檢測卷一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不得分）。1、工傷醫(yī)療的停工留薪期一般不超過（）個月。TOC\o"1-5"\h\zA、8B、10C、12D、15【參考答案】：C【解析】：本題考核的是工傷醫(yī)療的停工留薪期。職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期一般不超過12個月。2、根據(jù)《物權法》的相關規(guī)定，以建筑物抵押的，抵押權自（）時設立。A、合同簽訂B、備案C、交付D、登記【參考答案】：D【解析】：本題考核的是抵押權的設立。當事人以下列財產(chǎn)抵押的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立：（1）建筑物和其他土地附著物；（2）建設用地使用權；（3）以招標、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權；（4）正在建造的建筑物。3、財產(chǎn)所有權的權能中，（）是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心。入、占有權B、處分權C、使用權D、收益權【參考答案】：B4、甲施工單位與乙物資供應單位于2013年5月10日簽訂了一份采購合同，在合同履行期間，因采購的防水材料質量問題發(fā)生爭議，雙方經(jīng)過多次的協(xié)商，但一直沒有達成和解，則關于此爭議的處理，下列說法中，正確的是（）。入、雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解B、如果雙方在申請仲裁后達成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議即具有法律強制執(zhí)行力C、如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解D、如果在人民法院執(zhí)行中，雙方當事人達成和解協(xié)議，則原判決書終止執(zhí)行【參考答案】：A【解析】：本題考核的是仲裁中的和解。當事人申請仲裁后，可以自行和解。5、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）。A、招標代理B、采購代理C、訴訟代理D、指定代理【參考答案】：D6、《招標投標法》規(guī)定，招標投標活動應當遵循（）的原則。A、公開、公平、公正和經(jīng)濟B、公開、公平、公正和誠實信用C、公開、公平、經(jīng)濟和誠實信用D、保密、公平、公正和誠實信用【參考答案】：B【解析】：本題考核的是招標投標活動應當遵循的原則?！墩袠送稑朔ā芬?guī)定，招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。7、施工合同中對支付工程款的時間約定不明，但建設工程實際交付使用的，計息日期（）。A、從交付之日起計算B、從竣工驗收之日起計算C、從當事人起訴之日起計算D、從提交竣工結算文件之日起計算【參考答案】：A【解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第18條規(guī)定：利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：（1）建設工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；（3）建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。故A為正確選項。8、關于違約金和定金的表述中，不正確的是（）。A、違約金有法定違約金和約定違約金兩種B、由法律規(guī)定的違約金為法定違約金C、約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以減少D、當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金【參考答案】：C【解析】：本題考核的是約定賠償損失與法定賠償損失?！逗贤ā芬?guī)定，當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。9、部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由（）裁決。A、最高人民法院B、全國人民代表大會C、國務院D、全國人民代表大會常務委員會【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點是需要由有關機關裁決適用的特殊情況。部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。10、施工單位的應急預案經(jīng)評審后，由（）簽署公布。A、施工單位主要負責人B、監(jiān)理工程師頃施工單位項目經(jīng)理D、設計單位負責人【參考答案】：A【解析】：本題涉及的考點是應急預案的規(guī)定。施工單位的應急預案經(jīng)評審后，由施工單位主要負責人簽署公布。11、合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力，體現(xiàn)出仲裁協(xié)議的（）。A、快捷性B、靈活性C、獨立性D、強制性【參考答案】：C【解析】：本題考核的是仲裁協(xié)議的獨立性。仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力。當事人在訂立合同時就爭議解決達成仲裁協(xié)議的，合同未成立也不影響仲裁協(xié)議的效力。12、注冊建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時，應按規(guī)定申請專業(yè)增項注冊。增項注冊應提交擬增項專業(yè)的（）。A、學歷證明B、經(jīng)考核認定的相應能力證明C、考試合格后核發(fā)的國家統(tǒng)一的專業(yè)合格證明D、業(yè)績證明【參考答案】：C13、以下關于我國仲裁基本制度的表述錯誤的是（）。A、仲裁實行一裁終局的制度B、當事人沒有仲裁協(xié)議而申請仲裁的，仲裁委員會應當受理C、當事人達成有效仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理D、有效的仲裁協(xié)議可以排除法院對案件的司法管轄權【參考答案】：B【解析】：我國《仲裁法》第4條規(guī)定：“當事人采用仲裁方式解決糾紛，應當雙方自愿，達成仲裁協(xié)議。沒有仲裁協(xié)議，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理”；《仲裁法》第5條進一步規(guī)定：當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，即或裁或審制度；《仲裁法》第9條還規(guī)定仲裁實行一裁終局的制度。據(jù)此，A、C、D選項都符合仲裁法的規(guī)定，不符合題意；只有B選項的表述符合題意。故B選項正確。14、依法為建沒工程申請辦理質量監(jiān)督手續(xù)，是（）的法定義務。A、建設單位8、施工單位C、監(jiān)理單位D、質量監(jiān)督機構【參考答案】：A15、下列工程可以適用聯(lián)合共同承包的項目是（）。A、大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程B、投資主體眾多的建筑工程C、投資風險較大的建筑工程D、建設周期短的建筑工程【參考答案】：A【解析】：《建筑法》規(guī)定，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。作為大型的建筑工程或結構復雜的建筑工程，一般是投資額大、技術要求復雜和建設周期長、潛在風險較大，采取聯(lián)合共同承包的方式，有利于更好發(fā)揮各承包單位在資金、技術、管理等方面優(yōu)勢，增強抗風險能力，保證工程質量和工期，提高投資效益。至于中小型或結構不復雜的工程，則完全可由一家承包單位獨立完成。故A為正確選項。16、案件當事人向法院申請執(zhí)行的期間為（）。A、3個月B、6個月C、1年D、2年【參考答案】：D17、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權利，該訴訟時效期間應從（）之日算起。A、第一次付款期限屆滿B、最后一次付款期限屆滿C、每次付款期限屆滿D、提交工程款支付申請【參考答案】：B【解析】：《最高人民法院關于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》第5條規(guī)定，當事人約定同一債務分期履行的，訴訟時效期間從最后一期履行期限屆滿之日起計算。故應選B項。18、下列不是共同承包具有的優(yōu)越性的是（）。A、利用各自優(yōu)勢進行聯(lián)合投標可以減弱相互間的競爭，增加中標的機會B、減少承包風險，爭取更大的利潤C、有助于企業(yè)之間相互學習先進技術與管理經(jīng)驗，促進企業(yè)發(fā)展D、采用共同承包可以加快工程項目進行的速度，確保按時保質完成項目【參考答案】：D【解析】：共同承包是指由兩個以上具備承包資格的單位共同組成非法人的聯(lián)合體，以共同的名義對工程進行承包的行為。采用共同承包，至少有如下優(yōu)越性：①利用各自優(yōu)勢進行聯(lián)合投標可以減弱相互間的競爭，增加中標的機會；②減少承包風險，爭取更大的利潤；③有助于企業(yè)之間相互學習先進技術與管理經(jīng)驗，促進企業(yè)發(fā)展。19、工程監(jiān)理單位違反強制性標準規(guī)定，將不合格的建設工程以及建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字的，將被責令改正，處（）。A、10萬元以上30萬元以下的罰款B、20萬元以上50萬元以下的罰款C、50萬元以上100萬元以下的罰款D、工程合同價款2%以上4%以下的罰款【參考答案】：C【解析】：《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》第十九條規(guī)定，工程監(jiān)理單位違反強制性標準規(guī)定，將不合格的建設工程以及建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款，降低資質等級或者吊銷資質證書；有違法所得的，予以沒收；造成損失的，承擔連帶賠償責任。20、《合同法》強調合同自愿，充分尊重當事人的意愿，下列關于合同自愿原則的理解，錯誤的是（）。A、約定違約責任的承擔B、選擇合同相對人C、任意約定定金數(shù)額D、決定合同的主要內容【參考答案】：C【解析】：定金是指當事人雙方為了擔保債務的履行，約定由當事人一方先行支付給對方一定數(shù)額的貨幣作為擔保。定金的數(shù)額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20%。21、某政府工程項目進行施工招標，在招標過程中對所有的投標人進行資格預審。資格預審主要側重于對投標人的（）能力進行預審查。A、訂立合同B、履行合同C、民主管理D、帶資施工【參考答案】：B【解析】：資格預審應主要審查潛在投標人或者投標人是否符合下列條件；（1）具有獨立訂立合同的權利（2）具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術資格的能力，資金、設備和其他物質設施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應的從業(yè)人員；（3）沒有處于被責令停業(yè)，投標資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結，破產(chǎn)狀態(tài)；（4）在最近三年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程問題等。其中主要側重于對投標人的履行合同能力進行預審。22、經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A、第三人就完成的工作成果向定作人負責B、承攬人不再承擔責任C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責【參考答案】：D【解析】：根據(jù)《合同法》第253條規(guī)定，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責；未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。故應選D項。23、王某在施工現(xiàn)場工作時不慎受傷，在監(jiān)理工程師的調解下，王某與雇主達成協(xié)議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄起訴權利，這種調解叫（）。A、行政調解B、法院調解C、仲裁調解D、人民調解【參考答案】：D【解析】：人民調解是指人民調解委員會通過說服、疏導等方式，促使當事人在平等協(xié)商基礎上自愿達成調解協(xié)議，解決民間糾紛的活動。人民調解制度作為一種司法輔助制度，是人民群眾自己解決糾紛的法律制度，也是一種具有中國特色的司法制度。24、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》相關規(guī)定，施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。下列表述不正確的是（）。入、施工單位可以不給從事危險作業(yè)的人員以外的人員辦理意外傷害保險B、實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費C、意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格時止D、實行勞務分包的，由分包合同自行約定【參考答案】：D【解析】：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第三十八條規(guī)定，施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。根據(jù)此條款，分包單位的從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險的保險費是由總承包單位支付的。25、甲乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費為80萬元，甲向乙支付16萬元定金。合同訂立后，甲方實際向乙方支付了12萬元定金，乙收取定金后拒不履行合同，則甲可以要求乙返還（）萬元。TOC\o"1-5"\h\zA、12B、16C、24D、32【參考答案】：C【解析】：《合同法》第一百一十五條規(guī)定，給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。本題中，甲實際交付的定金少于合同約定的定金，應以實際交付的12萬元定金為準，甲可以要求乙返還24萬元。26、下列對擔保合同生效的表述正確的是（）。A、抵押擔保的抵押合同自抵押證件交給抵押權人時生效B、以匯票、支票出質的，質押合同自權利憑證交付時生效C、留置可依法律規(guī)定而產(chǎn)生D、動產(chǎn)質押擔保合同自質物證明交質權人占有時生效【參考答案】：C【解析】：根據(jù)《物權法》的相關規(guī)定，抵押、質押合同應采用書面形式，自當事人簽字、蓋章之日起生效；物權法上的留置權是法定擔保物權，其產(chǎn)生不以當事人協(xié)商一致為條件，只要符合法律規(guī)定的條件，即可產(chǎn)生。27、根據(jù)《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，良好行為記錄信息的公布期限一般為（）A、6個月TOC\o"1-5"\h\zB、1年C、2年D、3年【參考答案】：D【解析】：本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。良好行為記錄信息公布期限一般為3年。參見教材28、施工人員對設計結構安全的試塊，試件以及有關材料，應當在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送縣真相應資質等級的質量檢測單位進行檢測.A、施工企業(yè)質量管理部門B、設計單位或監(jiān)理單位C、工程質量監(jiān)督機構D、建設單位或監(jiān)理單位【參考答案】：D29、建設節(jié)能分部工程驗收會議由（）主持。A、A、建筑節(jié)能工程分包人B、B、總監(jiān)理工程師C、C、總承包人D、D、建設單位法定代表人【參考答案】：B【解析】：建筑節(jié)能分部工程驗收時，由監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師主持驗收會議，組織施工單位的相關人員、設計單位節(jié)能設計人員對節(jié)能工程質量進行檢查驗收。30、建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環(huán)境的污染，應當采取的措施是（）。A、污水處理設施要設計、施工、生產(chǎn)同時進行B、造紙廠投入運營后3個月內必須建設污水處理設施C、建設單位對造紙廠污染環(huán)境進行檢測后決定何時修建污水處理設施D、污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用【參考答案】：D31、某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定：分包施工中出現(xiàn)任何安全事故，均由分包單位承擔，該約定()A、因顯焦公平而無效B、由于分包單位自愿簽署而有效C、僅對總承包單位和分包單位有效D、因違反法律、法規(guī)強制性規(guī)定而無效【參考答案】：D【解析】：按照《建筑法》規(guī)定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任，32、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是()A、法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效B、發(fā)包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息頃雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利D、墊資違反相關規(guī)定，應予以沒收【參考答案】：B33、施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過（）30天。A、招標文件發(fā)出日B、投標文件截止日C、中標日期D、投標有效期【參考答案】：D34、在保證項目完整性的前提下，甲建設單位將工程的設計業(yè)務分別委托給了乙、丙兩家設計單位，并選定乙設計單位為主體承接方，負責整個工廠程項目設計的總體協(xié)調。關于該項目的設計責任，下列說法中，正確的是（）。A、丙設計單位直接對甲建設單位負責B、丙設計單位僅對乙設計單位負責C、乙設計單位就整個項目的設計任務負總責D、乙、丙設計單位對甲建設單位承擔連帶責任【參考答案】：A35、國家一級建造師的主要執(zhí)業(yè)范圍是（）A、擔任建設工程項目施工的項目經(jīng)理B、擔任建設工程項目評估人員C、從事建設工程項目咨詢工作D、從事建設工程項目預算工作【參考答案】：A36、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中，標合同作為結算工程價款的根據(jù)。因此，招標人與中標人另行簽訂合的合同是（）。A、有效合同B、效力待定合同C、無效合同D、可撤銷合同【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點是中標合同的簽訂。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條規(guī)定：“當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經(jīng)過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據(jù)。”因此，招標人與中標人另行簽訂合同的行為屬違法行為，所簽訂的合同是無效合同。37、總承包通常分為（）。A、H程總承包和施工總承包兩大類B、工程總承包、施工總承包和聯(lián)合體總承包三大類C、工程總承包和聯(lián)合體總承包兩大類D、聯(lián)合體總承包和施工總承包兩大類【參考答案】：A【解析】：本題涉及的考點是總承包的分類?？偝邪ǔ７譃楣こ炭偝邪褪┕た偝邪鼉纱箢?。38、下列關于約定賠償損失與法定賠償損失的表述，錯誤的是()。A、當事人約定的違約金低于造成的損失的，可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加B、法定賠償損失是指根據(jù)法律規(guī)定的賠償范圍、損失計算原則與標準，確定賠償損失的金額C、一般來說，賠償損失的主要形式是法定賠償損失D、在確定了適用約定賠償損失還是法定賠償損失的情況下，原則上法定賠償損失優(yōu)先于約定賠償損失【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是約定賠償損失與法定賠償損失。一般來說，賠償損失的主要形式是法定賠償損失，而約定賠償損失是為了彌補法定賠償損失的不足。在確定了適用約定賠償損失還是法定賠償損失的情況下，原則上約定賠償損失優(yōu)先于法定賠償損失。39、甲建筑公司與乙房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了一份建設工程承包合同，合同約定由甲公司預先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法，則該合同（）。A、因違法而無效B、因違法而可撤銷C、因違法而效力待定D、有效【參考答案】：D40、單位工程竣工結算由（）。A、發(fā)包人編制，承包人審查B、承包人編制并審查C、發(fā)包人編制并審查D、承包人編制，發(fā)包人審查【參考答案】：D【解析】：本題考核的是工程竣工結算方式與編審。單位工程竣工結算由承包人編制，發(fā)包人審查；實行總承包的工程，由具體承包人編制，在總包人審查的基礎上，發(fā)包人審查。41、財產(chǎn)所有權人的最基本權利是（）。A、占有權B、使用權C、收益權D、處分權【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是處分權。處分權是指依法對財產(chǎn)進行處置，決定財產(chǎn)在事實上或法律上命運的權能。處分權的行使決定著物的歸屬。處分權是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心。42、甲公司將其塔式起重機租給乙公司使用，乙公司卻將該塔式起重機賣給丙公司。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，乙公司與丙公司的塔式起重機買賣合同屬于（）合同。A、無效B、可撤銷C、效力待定D、可變更【參考答案】：C43、監(jiān)理工程師在建筑結構混凝土澆筑施工過程中，需要連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查，此種監(jiān)理方式稱為（）。A、旁站B、巡視C、平行檢驗D、巡查【參考答案】：A【解析】：混凝土工程施工是涉及建筑地基和結構安全的關鍵工序和關鍵施工過程，需要監(jiān)理工程師進行連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查或檢驗的監(jiān)理活動，這種監(jiān)理方式稱為旁站。故A選項正確。44、化工廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生水污染，被環(huán)保部門責令采取治理措施，同時應按照國家規(guī)定繳納（），此款用于污染的防治。A、罰金B(yǎng)、罰款C、排污費D、超標準排污費【參考答案】：D【解析】：《水污染防治法》規(guī)定了“排污即收費”原則，即對排污單位只要排放水污染物，不管是否超標，都要征收排污費；超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標準的，按照國家規(guī)定繳納超標準排污費。但超標排污單位繳納了超標排污費并非就可以合法超標排污了。故D為正確選項。45、以下關于仲裁作為民事糾紛的法律解決途徑的表述中，錯誤的是（）。A、合法有效的仲裁協(xié)議不能排除人民法院的管轄權B、專家裁案是民商事仲裁的重要特點之一C、仲裁以不公開審理為原則D、仲裁裁決一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力，不能上訴【參考答案】：A【解析】：《民事訴訟法》第124條規(guī)定：當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協(xié)議無效的除外;《仲裁法》第5條規(guī)定：依照法律規(guī)定，雙方當事人達成書面仲裁協(xié)議申請仲裁不得向人民法院起訴的，人民法院應告知原告向仲裁機構申請仲裁。故A為正確選項。46、某施工單位與丙企業(yè)訂立合同后，分立為甲、乙兩個施工單位，但未把此情況告知丙，則丙有權要求（）。A、甲、乙對合同承擔連帶責任B、解除合同C、撤銷合同D、原施工單位上級主管部門承擔責任【參考答案】：B【解析】：本題涉及的考點是法人的變更。企業(yè)法人分立、合并或者有其他重要事項變更，應當向登記機關辦理登記并公告。企業(yè)法人分立、合并，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔。47、在某工程項目施工中，施工企業(yè)經(jīng)項目經(jīng)理簽字的材料款，未能按時支付，則司擔法律責任的主體是（）。入、施工企業(yè)8、項目經(jīng)理C、建設單位。、項目經(jīng)理部【參考答案】：A【解析】：項目經(jīng)理部不具有法人資格，不能獨立承擔民事責任，項目經(jīng)理是施工企業(yè)法定代表人在項目上的授權代表，其在行使職權時產(chǎn)生的法律后果應當由施T企業(yè)承擔。顯然，A項正確。48、聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方向招標人承擔的責任是（）。A、按份責任B、獨立責任C、補充責任D、連帶責任【參考答案】：D【解析】：《招標投標法》規(guī)定，聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。故D為正確選項。49、下列關于證據(jù)保全的申請和實施，錯誤的是（）。A、證據(jù)保全必須由當事人提出申請B、人民法院是證據(jù)保全的執(zhí)行機關C、人民法院進行證據(jù)保全，可以要求當事人或者訴訟代理人到場D、當事人申請保全證據(jù)的，人民法院可以要求其提供相應的擔?！緟⒖即鸢浮浚篈50、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）。A、招標代理B、采購代理C、訴訟代理D、指定代理【參考答案】：D【解析】：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。其中，委托代理按照被代理人的委托行使代理權，又稱“意定代理”或“任意代理”。建設工程活動中涉及的代理行為比較多，如工程招標代理、材料設備采購代理以及訴訟代理等，多是委托代理。D項，指定代理是根據(jù)人民法院或有關單位的指定而發(fā)生的代理，常發(fā)生在訴訟中。51、甲公司與乙公司組成聯(lián)合體投標，則下面說法正確的是()。A、共同投標協(xié)議在中標后提交B、甲公司與乙公司必須是同一專業(yè)C、甲公司與乙公司必須是同一資質等級D、聯(lián)合體是以一個投標人的身份投標【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是《招標投標法》關于聯(lián)合體投標的規(guī)定?！墩袠送稑朔ā芬?guī)定，兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。聯(lián)合體各方均應當具備承擔招標項目的相應的資質等級，并不要求必須是同一資質等級。聯(lián)合體投標各方可以是不同專業(yè)的。聯(lián)合體各方應當簽訂共同投標協(xié)議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交招標人。52、甲施工企業(yè)向乙水泥廠發(fā)函，詢問某種型號的水泥的銷售價格，乙水泥廠立即將各種型號的水泥價格發(fā)函報給了甲施工企業(yè)。對前后兩封信函，下列說法中，正確的是（）。A、兩封信函都屬于要約B、兩封信函都屬于要約邀請C、第一封信函屬于要約，第二封信函屬于承諾D、第一封信函屬于要約邀請，第二封信函屬于要約【參考答案】：B【解析】：本題考核的是要約邀請?！逗贤ā芬?guī)定，要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。53、某建筑施工過程中，由于建筑規(guī)劃設計層高發(fā)生變化，施工單位不得已對腳手架安全專項方案進行重新修改，則修改后的專項方案應（）。A、重新審核B、經(jīng)施工單位技術負責人簽字后實施C、直接指導施工D、經(jīng)項目總監(jiān)理工程師簽字后實施【參考答案】：A54、安裝工程一切險對考核期的保險責任一般不超過（）個月。TOC\o"1-5"\h\zA、1B、3C、6D、12【參考答案】：B【解析】：安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期。試車考核期的長短一般根據(jù)安裝工程合同中的約定進行確定，但不得超出安裝工程保險單明細表中列明的試車和考核期限。安裝工程一切險對考核期的保險責任一般不超過3個月，若超過3個月，應另行加收保險費。安裝工程一切險對于舊機器設備不負考核期的保險責任，也不承擔其維修期的保險責任。55、甲建設單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向（）申請執(zhí)行。A、仲裁委員會B、人民法院C、人民政府D、建設行政主管部門【參考答案】：B56、某工程項目建設過程中，發(fā)包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)《合同法》，該合同屬于（）合同。A、委托B、承攬頃施工承包D、信托【參考答案】：B【解析】：《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、57、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，（）工程在施工前必須辦理施工許可證。A、投資額為25萬元的B、造價為600萬元的搶險救災C、總投資5000萬元的軍用房屋建筑D、建筑面積為8000m2的市政廣場建設【參考答案】：D【解析】：本題涉及的考點是施工許可證的適用范圍?！督ㄖこ淌┕ぴS可管理辦法》規(guī)定，在中華人民共和國境內從事各類房屋建筑及其附屬設施的建造、裝修裝飾和與其配套的線路、管道、設備的安裝，以及城鎮(zhèn)市政基礎設施工程的施工，建設單位在開工前應當依照本辦法的規(guī)定，向工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。不需要辦理施工許可證的建設工程：限額以下的小型工程;搶險救災等工程。軍用房屋建筑工程建筑活動的具體管理辦法，由國務院、中央軍事委員會依據(jù)本法制定。58、下列關于工程質量檢測機構的表述，錯誤的是（）。A、H程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構X程質量檢測機構可分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質頃工程質量檢測機構有義務監(jiān)制材料、構配件和設備D.X程質量檢測機構未取得相應的資質證書，不得承擔規(guī)定的質量檢測業(yè)務【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點是工程質量檢測機構。建設部《建設工程質量檢測管理辦法》規(guī)定，工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。按照其承擔的檢測業(yè)務內容分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質。檢測機構未取得相應的資質證書，不得承擔本辦法規(guī)定的質量檢測業(yè)務。59、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自（）之日起計算。A、竣工驗收合格B、交付使用C、發(fā)包方支付全部價款D、竣工驗收備案【參考答案】：A【解析】：建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日。對于重新組織竣工驗收的工程，其保修期為各方都認可的重新組織竣工驗收的日期。60、某施工單位拒不履行法院生效判決，現(xiàn)查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院對該款項可采取的強制執(zhí)行措施是（）。A、凍結B、查封C、拍賣D、提存【參考答案】：A61、仲裁過程中，如當事人雙方達成了調解協(xié)議，則仲裁庭下述做法正確的有（）。A、制作調解書B、駁回申請C、撤銷案件D、要求當事人撤回申請【參考答案】：A62、根據(jù)《工程建設行業(yè)標準管理辦法》的規(guī)定，下列工程建設行業(yè)標準屬于強制性標準的是（）。A、工程建設行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標準B、工程建設行業(yè)專用的術語、符號、和制圖方法等標準頃工程建設行業(yè)專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準D.X程建設行業(yè)專用的信息技術標準【參考答案】：C【解析】：本題考核的是工程建設行業(yè)的強制性標準。工程建設行業(yè)標準分為強制性標準和推薦性標準。工程建設行業(yè)專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準屬于強制性標準。63、關于建設工程共同承包的說法，正確的是（）。A、中小型工程但技術復雜的，可以采取聯(lián)合共同承包B、兩個不同資質等級的單位實施聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程C、共同承包的各方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任D、聯(lián)合體各方應當與建設單位分別簽訂合同，就承包工程中各自負責的部分承擔責任【參考答案】：C【解析】：共同承包是指由兩個以上具備承包資格的單位共同組成非法人的聯(lián)合體，以共同的名義對工程進行承包的行為。大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合共同承包的，應當按照資質等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。64、工程建設國家標準、行業(yè)標準均可分為（）和推薦性標準。A、強制性標準B、一般性標準C、特殊性標準D、建議性標準【參考答案】：A65、下列關于房屋建筑工程施工總承包特級企業(yè)法定的專業(yè)技術人員的表述中，正確的是（）。A、企業(yè)總經(jīng)理具有15年以上工程管理工作經(jīng)歷B、技術負責人具有10年以上從事工程技術管理T作經(jīng)歷C、企業(yè)具有注冊一級建造師及一級項目經(jīng)理30人以上D、企業(yè)具有本類別相關的行業(yè)T程設計甲級資質標準要求的專業(yè)技術人員【參考答案】：D66、甲將自有的房產(chǎn)同時向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押沒有辦理登記。由于甲不能按時償還債務，其房產(chǎn)被拍賣后所得價款的正確清償順序為（）。A、乙、丙、丁平均受償B、乙無權分配，由丙和丁平均受償C、乙無權分配，丙和丁按照登記先后順序受償D、丙和丁按照登記先后順序受償后，剩余款項乙有權受償【參考答案】：D【解析】：《擔保法》規(guī)定，同一財產(chǎn)向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款按照以下規(guī)定清償：（1）抵押合同已登記生效的，按抵押物登記的先后順序清償；順序相同的，按照債權比例清償。（2）抵押合同自簽訂之日起生效的，如果抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償，順序相同的，按照債權比例清償。抵押物已登記的先于未登記的受償。?本題既有登記抵押，也有未登記抵押，所以按照登記抵押優(yōu)先順序清償。故D為正確選項。67、以下不屬于《注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準》（試行）專業(yè)標準分類的是（）。A、礦山工程B、房屋建筑工程C、環(huán)保工程D、石油化工工程【參考答案】：C【解析】：《注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準》（試行）以不同專業(yè)標準分為：房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程、通信與廣電工程、民航機場工程、港口與航道工程、水利水電工程、電力工程、礦山工程、冶煉工程、石油化工工程、市政公用工程、機電安裝工程、裝飾裝修工程共14個專業(yè)的工程規(guī)模標準。68、某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經(jīng)過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是（）。A、由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判B、法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告C、法院應當判決行政機關重新作出行政處罰D、法院可以直接判決減少部分罰款金額【參考答案】：D【解析】：根據(jù)《行政訴訟法》第54條第1款、第4款的規(guī)定，具體行政行為有下列情形之一的，人民法院可以判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出具體行政行為：主要證據(jù)不足的；適用法律、法規(guī)錯誤的；違反法定程序的；超越職權的；濫用職權的。人民法院對于行政處罰顯失公正的，可以判決變更。故應選D項。69、關于生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案的修訂，下列說法正確的是（）。A、制定后無需修訂B、只有出現(xiàn)法定變更事由時才進行修訂C、無法定變更事由，至少每3年修訂一次D、修訂后的應急預案無需備案【參考答案】：C【解析】：生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應急預案應當至少每3年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：①生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；②生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術發(fā)生變化的；③周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；④應急組織指揮體系或者職責已經(jīng)調整的；⑤依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；⑥應急預案演練評估報告要求修訂的；⑦應急預案管理部門要求修訂的。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當及時向有關部門或者單位報告應急預案的修訂情況，并按照有關應急預案報備程70、按照裝飾裝修專業(yè)工程規(guī)模標準，下列單項合同額屬于中型工程的是（）萬元。TOC\o"1-5"\h\zA、100B、200C、500D、1000【參考答案】：B【解析】：裝飾裝修專業(yè)工程規(guī)模標準是：大型單項工程合同額不小于1000萬元；中型單項工程合同額100?1000萬元；小型單項工程合同額小于100萬元。二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，所選的每個選項得0.5分）。71、下列說法中正確的是（）。A、保證分為一般保證和連帶保證B、保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，不必取得保證人的同意C、保證人對未經(jīng)其同意轉讓的債務，承擔連帶責任D、保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人不再承擔保證責任E、債權人與債務人變更主合同，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任【參考答案】：AE【解析】：根據(jù)《擔保法》規(guī)定，保證擔保具有以下特征：（1）保證的方式分為一般保證和連帶責任保證；（2）保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經(jīng)其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任；（3）保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原有保證范圍內繼續(xù)承擔保證責任；（4）債權人與債務人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。故A、E選項正確。72、下列關于招標基本程序的說法正確的有（）。A、招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，取得批準B、招標人所在地的人民政府應當為招標人指定或者推薦招標代理機構C、招標項目應當設定標底，標底必須保密D、招標人不得在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關資質證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格審查E、開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行【參考答案】：AE【解析】：《招標投標法》第9條規(guī)定：招標項目按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應當先履行審批手續(xù)，取得批準；《招標投標法》第12條規(guī)定：招標人有權自行選擇招標代理機構，委托其辦理招標事宜。任何單位和個人不得以任何方式為招標人指定招標代理機構；《招標投標法實施條例》第27條規(guī)定：招標人可以自行決定是否編制標底。一個招標項目只能有一個標底，標底必須保密；《招標投標法》第18條規(guī)定：招標人可以根據(jù)招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛在投標人提供有關資質證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格審查73、人民法院經(jīng)審理，認為具體行政行為有下列（）情形的，判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出具體行政行為。A、主要證據(jù)不足的B、適用法律法規(guī)錯誤的C、行政處罰顯失公正的D、被告不履行或者拖延履行法定職責的E、訴訟期間原告申請具體行政行為停止執(zhí)行的【參考答案】：B【解析】：依據(jù)《行政訴訟法》第54條的規(guī)定，具體行政行為具有下列情形之一的，人民法院判決撤銷或者部分撤銷，并可以判決被告重新作出具體行政行為：（1）主要證據(jù)不足的；（2）適用法律、法規(guī)錯誤的；（3）違反法定程序的；（4）超越職權的；⑸濫用職權的。但本題中，C選項屬于可以判決變更的情形，D選項屬于法院判決被告在一定期限內履行的情形，E選項屬于法院判斷是否裁定停止執(zhí)行的情形，均不屬于法院判決撤銷或者部分撤銷的情形：故A、B為正確選項。74、《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人有（）情形，不予注冊。A、年齡超過60周歲的8、申請在兩個或者兩個以上單位注冊的C、未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的D、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年的-E、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿10年的【參考答案】：BC【解析】：本題涉及的考點是不予注冊的情形?！蹲越ㄔ鞄煿芾硪?guī)定》中規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：①不具有完全民事行為能力的；②申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；③未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的；④受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的；⑤因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；⑥因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；⑦被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；⑧在申請注冊之日前3年內擔任項目經(jīng)理期間，所負責項目發(fā)生75、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的有關規(guī)定，專職安全生產(chǎn)管理人員在發(fā)現(xiàn)安全事故隱患時，應當及時向（）報告。入、項目負責人B、安全生產(chǎn)管理機構C、主要負責人D、監(jiān)理單位E、施工單位【參考答案】：AB【解析】：本題考核的是專職安全生產(chǎn)管理人員的責任?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當設立安全生產(chǎn)管理機構，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員負責對安全生產(chǎn)進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應當及時向項目負責人和安全生產(chǎn)管理機構報告。76、某建設項目招標，評標委員會由2位招標人代表和3名技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，這一組成不符合《招標投標法》的規(guī)定，則下列關于評標委員會重新組成的做法中，正確的有（）。A、減少1名招標人代表，專家不再增加B、減少1名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿?名專家C、不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿?名專家D、不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿?名專家E、不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿?名專家【參考答案】：BD【解析】：本題涉及的考點是評標委員會的組成。評標委員會成員應為5人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。77、視同工傷的情形包括（）。A、職工在非工作時間的工作場所外，因自身原因受到事故傷害的8、職工在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的C、職工在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內經(jīng)搶救無效死亡的。、因工外出期間，由于非工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的￡、職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的【參考答案】：BCE【解析】：根據(jù)《工傷保險條例》的規(guī)定，職工有下列情形之一的，視同工傷：（1）在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內經(jīng)搶救無效死亡的；（2）在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；（3）職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的。職工有以上第（1）項、第（2）項情形的，按照《工傷保險條例》的有關規(guī)定享受工傷保險待遇；職工有以上第（3）項情形的，按照《工傷保險條例》的有關規(guī)定享受除一次性傷殘補助金以外的工傷保險待遇。故B、C、E選項正確。78、按照《合同法》的規(guī)定，債權人轉讓權利應當通知債務人。債權人轉讓權利的通知（）。A、不得自行撤銷B、有權自行撤銷C、經(jīng)受讓人同意可以撤銷D、經(jīng)債務人同意可以撤銷E、必須經(jīng)各方協(xié)商一致才能撤銷【參考答案】：AC【解析】：本題涉及的考點是合同權利的轉讓應當通知債務人?！逗贤ā芬?guī)定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經(jīng)通知，該轉讓對債務人不發(fā)生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外。79、我國目前對建設工程開工條件的審批的形式有（）。A、頒發(fā)用地規(guī)劃證B、頒發(fā)工程規(guī)劃證C、頒發(fā)施工許可證D、批準開工報告E、批準施工合同備案【參考答案】：CD【解析】：我國目前對建設工程開工條件的審批，存在著頒發(fā)“施工許可證”和批準“開工報告”兩種形式。多數(shù)工程是辦理施工許可證，部分工程則為批準開工報告。故C、D為正確選項。80、發(fā)包人的主要義務包括（）。A、交付竣工驗收合格的建設工程B、建設工程質量不符合約定的無償修理C、提供必要施工條件D、及時檢查隱蔽工程E、支付工程價款【參考答案】：CDE【解析】：本題考核的是發(fā)包人的主要義務。發(fā)包人的主要義務包括：（1）不得違法發(fā)包；（2）提供必要施工條件；（3）及時檢查隱蔽工程；（4）及時驗收工程；（5）支付工程價款。81、權利質押一般是將權利憑證交付質押人的擔保，可以質押的權利包括（）。A、匯票B、存款單C、依法可以轉讓的商標專用權D、依法可以轉讓的股份、股票E、房屋所有權證書【參考答案】：ABCD【解析】：本題涉及的考點是權利質押。權利質押一般是將權利憑證交付質押人的擔保?？梢再|押的權利包括：①匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單；②依法可以轉讓的股份、股票；③依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權；④依法可以質押的其他權利。82、以下可以對投標人處中標項目金額的5%。?10%。罰款的情形有()。A、投標人相互串通投標謀取中標的B、投標人與招標人串通投標謀取中標的C、投標人以向招標人行賄的手段謀取中標的D、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的E、招標人和中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同【參考答案】：ABCE【解析】：《招標投標法》第53條規(guī)定：投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款。《招標投標法實施條例》第75條規(guī)定：招標人和中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同，合同的主要條款與招標文件、中標人的投標文件的內容不一致，或者招標人、中標人訂立背離合同實質性內容的協(xié)議的，由有關行政監(jiān)督部門責令改正，可以處中標項目金額5%。以上10%。以下的罰款。故本題正確選項應為A、B、C、E。83、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術檔案和施工管理資料包括()。A、分部、分項工程全體施工人員名單B、竣工驗收報告C、設計變更通知單D、隱蔽驗收記錄及施工日志￡、竣工圖【參考答案】：BCDE【解析】：工程技術檔案和施工管理資料是工程竣工驗收和質量保證的重要依據(jù)之一，主要包括以下檔案和資料：（1）工程項目竣工驗收報告；（2）分項、分部工程和單位工程技術人員名單；（3）圖紙會審和技術交底記錄；（4）設計變更通知單，技術變更核實單；（5）工程質量事故發(fā)生后調查和處理資料；（6）隱蔽驗收記錄及施工日志；（7）竣工圖；（8）質量檢驗評定資料等；（9）合同約定的其他資料84、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》的規(guī)定，申請延續(xù)注冊的，應當提交的材料有（）。A、原注冊證書B、注冊建造師延續(xù)注冊申請表C、注冊證書復印件。、申請人注冊有效期內達到繼續(xù)教育要求的證明材料￡、申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件【參考答案】：ABDE【解析】：本題考核的是建造師的延續(xù)注冊。建造師申請延續(xù)注冊的，應當提交下列材料：（1）注冊建造師延續(xù)注冊申請表；（2）原注冊證書；（3）申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件；（4）申請人注冊有效期內達到繼續(xù)教育要求的證明材料。85、依合同當事人之間權利義務是否存在對價關系，可以將合同分為（）。A、有名合同B、無名合同C、要式合同D、無償合同E、有償合同【參考答案】：DE【解析】：本題涉及的考點是有償合同與無償合同。根據(jù)合同當事人之間的權利義務是否存在對價關系，可以將合同分為有償合同與無償合同。86、建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，經(jīng)鑒定工程質量合格的，關于竣工日期的說法，正確的有（）。A、應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期B、應當以鑒定合格日期為竣工日期C、鑒定期間為順延工期的期間D、應當以申請鑒定日期作為竣工日期E、應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期【參考答案】：CE【解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。從這個規(guī)定我們看到，應該以提交竣工驗收報告之日為實際竣工日期。87、某工程建設項目，采用公開招標的方式，甲公司是排名第一的中標候選人。若招標人重新招標，是發(fā)生了（）。A、甲放棄中標B、甲逾期繳納履約保證金C、甲拒不繳納履約保證金D、甲因不可抗力提出不能履行合同E、存在不影響中標結果違法行為【參考答案】：ABCD【解析】：根據(jù)《招標投標法實施條例》的規(guī)定，國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力不能履行合同、不按照招標文件要求提交履約保證金，或者被查實存在影響中標結果的違法行為等情形，不符合中標條件的，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人，也可以重新招標。故A、B、C、D為正確選項。88、建筑墻體、屋面的保溫T程施工時，監(jiān)理工程師應當按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采?。ǎ┬问綄嵤┕こ瘫O(jiān)理。A、巡查B、抽檢C、平行檢驗D、旁站E、巡視【參考答案】：CDE89、下列情形中，屬于設計單位相關質量責任和義務的是（）。A、按照工程建設強制性標準進行設計B、組織建設工程質量事故分析，提出技術處理方案C、向建設單位詳細說明施工圖設計文件D、設計文件選用的建筑材料必須符合國家規(guī)定的標準E、設計文件應符合國家規(guī)定設計深度，注明工程合理使用年限【參考答案】：ADE【解析】：根據(jù)《建筑法》、《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，設計單位的質量責任和義務應當包括：必須按照工程建設強制性標準進行設計，并對設計的質量負責；參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提出相應的技術處理方案；就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明；在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，其質量要求必須符合國家規(guī)定的標準；設計文件應符合國家規(guī)定設計深度，并注明工程合理使用年限等。故A、D、E為正確選項。90、A公司和B公司聯(lián)合投標競爭C房地產(chǎn)開發(fā)公司新建住宅小區(qū)的施工工程項目，雙方在共同投標協(xié)議中約定各提供100萬元的投標保證金，中標后雙方共同完成施工，平均分配工程款，平均承擔產(chǎn)生的虧損和債務。但是在中標后，由于A公司的主要施工力量正在國外進行工程施工無法完成標書所載工作，A公司退出聯(lián)合體拒絕與C公司簽訂工程承包合同。因此給C公司造成300萬元的損失。在本案中C公司享有的權利有（）。A、不退還A公司100萬元的投標保證金，但應退還B公司100萬元的投標保證金B(yǎng)、不退還A公司和B公司共計200萬元的投標保證金C、向A公司或B公司要求賠償100萬元D、向A公司要求賠償100萬元，不得向B公司要求賠償E、向A公司和B公司各自索賠50萬元【參考答案】：BCE【解析】：《招標投標法》第三十一條規(guī)定，聯(lián)合體各方應當簽訂共同投標協(xié)議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交招標人。聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。因此，A公司和B公司應承擔連帶責任，C公司可以要求任一公司承擔賠償責任。91、下列各項屬于保證合同應包括的內容的有（）。A、保證擔保的范圍B、債務人履行債務的期限C、被保證的主債權種類、數(shù)額D、保證的期間E、保證的違約金【參考答案】：ABCD【解析】：保證合同應包含的內容有：①被保證的主債權種類、數(shù)額；②債務人履行債務的期限；③保證的方式；④保證擔保的范圍;⑤保證的期間；⑥雙方認為需要約定的其他事項。92、下列法律中，屬于社會法的有（）。A、《殘疾人保障法》B、《勞動法》C、《職業(yè)病防治法》D、《礦山安全法》E、《環(huán)境影響評價法》【參考答案】：ABCD【解析】：社會法是調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法律規(guī)范的總稱。社會法是在國家干預社會生活過程中逐漸發(fā)展起來的一個法律門類，所調整的是政府與社會之間、社會不同部分之間的法律關系。《殘疾人保