服裝加工承攬合同

Word———服裝加工承攬合同

服裝加工承攬合同3篇

在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是我為大家收集的服裝加工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關心。

服裝加工承攬合同1

定作方：（以下簡稱甲方）________________________

承攬方：（以下簡稱乙方）________________________

依據(jù)《中國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公正、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

第一條加工成品

品名：___貨號：___面料：___

顏色：___尺碼：___

其次條服裝數(shù)量

1、計量單位：___

2、數(shù)量：___

第三條原材料的供應

由甲方供應原材料，詳細見下：

材料名稱數(shù)量質(zhì)量：

供應日期：___單價：___總金額：___

第四條服裝質(zhì)量

加工成品質(zhì)量按甲方供應的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

第五條技術資料、圖紙供應

1、甲方供應服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)覺甲方供應的圖紙和技術要求不合理，應當準時通知甲方，甲方應當在_________天時間內(nèi)回復，提出修改看法。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權停止工作，并在__________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

3、乙方必需對甲方供應的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方供應的資料自行加工、銷售。

4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

第六條酬勞

1、加工單價：___

2、總金額（元）：___

第七條包裝方式

內(nèi)用___，外用___包裝，包裝費由______方擔當。

第八條服裝交付

1、交貨地：

2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：___。

第九條服裝驗收

1、驗收期間：___。

2、仔細核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，精確無誤后方可抽樣。

3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

4、驗收標準：與樣衣款式、做工全都

驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。依據(jù)貨物實際狀況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。

6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。

7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。

第十條定金/預付貨款

（1）甲方應于________________________年____________月____________日前向乙方交付定金___元；甲方不履行合同的，無權懇求返還定金，乙方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需雙倍返還定金。

（2）甲方應于________________________年____________月____________日前向乙方交付預付款___元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還；乙方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。

第十一條酬勞結算

1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____________日內(nèi)，一次性付清合同商定的全部款項；

第十二條留置權

如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外商定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

第十三條違約責任

1、甲方的違約責任

（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

（3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方供應原材料、技術資料等或未完成必要的幫助工作和預備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：____________

簽訂地點：_________________簽訂地點：______________

_____年___月___日_____年____月___日

服裝加工承攬合同2

服裝加工承攬合同:

承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方托付承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

其次條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。

2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料，圖紙供應方法：

1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2．承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3．定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的.規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1．根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構供應檢驗證明。

第七條交（提）貨的時間和地點：

1．交（提）定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條運輸方法及費用負擔：_____________________________________

第十條結算方式及期限：_________________________________________

第十一條其他：

1．依據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2．依據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量擔當責任。

10、擅自調(diào)換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔當因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當實行樂觀措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

開戶銀行：_________開戶銀行：_________

帳號：_________帳號：_________

_________年____月____日_________年____月____日

服裝加工承攬合同3

承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方托付承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

其次條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應原材料。

承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料，圖紙供應方法：

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方;

定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改看法。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并準時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構供應檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：

1.交定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條運輸方法及費用負擔：_____________________________________

第十條結算方式及期限：_________________________________________

第十一條其他：

1.依據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。

承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.依據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預付款。

承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。

定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以懇求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量擔當責任。

10、擅自調(diào)換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬