加工承攬合同經(jīng)典版范例

第11頁共11頁加工承攬合同經(jīng)典版范例定作人：簽訂地點：承攬人：簽訂時間：_____年_____月_____日第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量數(shù)量名稱、型號單位、單價金額合計合計人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料規(guī)格計量數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額名稱型號單位（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費用負擔：第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：第十三條定作人在_____年_____月_____日前交定金（大寫）元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。第十六條違約責任：第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交_____委員會_____；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：定作人（章）：承攬人（章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份證號碼：居民身份證號碼：委托代理人：委托代理人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）賬號：賬號：經(jīng)辦人：_____編碼：_____編碼：監(jiān)制部門：印制單位：加工承攬合同經(jīng)典版范例（二）甲方：地址：電話：法定代表人：合同訂立地點：乙方：地址：電話：法定代表人：合同訂立地點：依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。第一條加工地材名稱及單價一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機_____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。第三條加工砂石料質(zhì)量要求乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。第四條加工砂石料數(shù)量本工程在_____時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為_____萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。第五條砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另_____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止_____個月內(nèi)不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。第六條甲方權(quán)利義務一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。七、負責組織_____運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔）。第七條乙方權(quán)利和義務在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設備進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。二、在合同期內(nèi)，乙方應在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設置安全警示標志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。第八條違約責任一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達_____天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。四、乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。第九條履約保證提供履約保證金_____萬元。第十條爭議解決方法在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。第十一條協(xié)議的生效本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十二條附則本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。甲方：授權(quán)代理人：合同訂立日期：乙方：授權(quán)代理人：合同訂立日期：加工承攬合同經(jīng)典版范例（三）定作方：_____（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____承攬方：_____（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：_____二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_____三、履行的期限、地點和方式：_____四、驗收標準和方法：_____五、結(jié)算方式：_____六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____％或酬金總額_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：_____八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。十、本合同一式_____份，正本雙方各執(zhí)