今日協(xié)議裝修承攬合同發(fā)生事故范文_第1頁
今日協(xié)議裝修承攬合同發(fā)生事故范文_第2頁
今日協(xié)議裝修承攬合同發(fā)生事故范文_第3頁
今日協(xié)議裝修承攬合同發(fā)生事故范文_第4頁
今日協(xié)議裝修承攬合同發(fā)生事故范文_第5頁
已閱讀5頁,還剩13頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

今日協(xié)議裝修承攬合同發(fā)生事故范文學生事故記錄范文。

房子到手后就要將房子進行對應的裝修,為避免在裝修的時候出現(xiàn)爭議不休的情況,就需要簽訂好能夠愛護自己合法權益不受侵犯的裝修合同。簽訂裝修合同的時候要特別注意避免合同欺詐。是否在為裝修合同而煩惱呢?下面是由小編為大家整理的“今日協(xié)議:裝修承攬合同發(fā)生事故范文〞,僅供參考,希望能為您提供參考!

裝修承攬合同發(fā)生事故(篇一)

發(fā)包人〔甲方〕:

法定代表人或授權代表:

承包人〔乙方〕:

法定代表人或授權代表:

依照?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么,雙方就本建設項目施工項協(xié)商一致,訂立本合同,以資守信。

第一條項目概況

1、項目名稱:

2、項目地點:

3、項目量:以合同預算表為準,發(fā)生項目量變更的以實際項目量為準。

4、承包方式按下列第______項執(zhí)行

〔1〕包工包料〔2〕包工不包料〔3〕包工;局部包料〔4〕包料;局部包工。

第二條工期

1、動工日期:_____年____月____日

2、竣工日期:_____年____月____日

3、項目總用工時間:_____天〔工期順延的時間未計入〕

第三條項目價款

本項目總造價為:〔大寫〕_______〔人民幣〕¥_______元。

注:此價款為項目結算依據(jù),最終要按實際發(fā)生的項目量計算。

第四條項目質量

本項目質量按下列第_____執(zhí)行

〔1〕國家規(guī)范〔2〕地方規(guī)范〔3〕行業(yè)通用規(guī)范〔4〕甲方特殊規(guī)范

第五條圖紙

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定,采用下列第_____項執(zhí)行

〔1〕甲方委托乙方設計施工圖紙,設計費用為〔大寫〕:_____元,圖紙設計費用不包含在項目總價款內;

〔2〕甲方自行提供施工圖紙

2、圖紙會審和設計交底時間:

3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的,應在動工前天將圖紙交給乙方。

第六條合同組成文件

組本錢合同的文件包括:

1、本合同協(xié)議書

2、規(guī)范、標準及有關技術文件

3、圖紙

4、項目報價單或預算書

5、雙方有關項目的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成局部。

第七條項目變更

1、項目設計變更

施工中發(fā)包人需對原項目設計進行變更,應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計規(guī)范或批準的建設規(guī)模時,發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和表明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求,進行以下需要的變更:

〔1〕更改項目有關局部的標高、基線、位置和尺寸;

〔2〕增減合同中約定的項目量;

〔3〕改變有關項目的施工時間和順序;

〔4〕其他有關項目變更需要的附加工作。

因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦,延誤的工期相應順延。

施工中承包人無正當理由不得對原項目設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失,由承包人承當,延誤的工期不予順延。

承包人在施工中提出的合理化倡議波及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經(jīng)發(fā)包人同意。未經(jīng)發(fā)包人同意擅自更改或換用時,承包人承當由此發(fā)生的費用,并賠償發(fā)包人的有關損失,延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化倡議,所發(fā)生的費用和獲得的收益,發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。

2、其他變更

合同履行中發(fā)包人要求變更項目質量規(guī)范及發(fā)生其他實質性變更,由雙方協(xié)商解決。

3、確定變更價款

承包人在項目變更確定后3天內,提出變更項目價款的報告,經(jīng)發(fā)包人確認后調整合同價款。變更合同價款按以下辦法進行:

〔1〕合同中已有適用于變更項目的價格,按合同已有的價格變更合同價款;

〔2〕合同中只有類似于變更項目的價格,可以參照類似價格變更合同價款;

〔3〕合同中沒有適用或類似于變更項目的價格,由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格,經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。

〔4〕承包人在雙方確定變更后3天內不向項目師提出變更項目價款報告時,視為該項變更不波及合同價款的變更。

〔5〕發(fā)包人應在收到變更項目價款報告之日起3天內予以確認,發(fā)包人無正當理由不確認時,自變更項目價款報告送達之日起3天后視為變更項目價款報告已被確認。

〔6〕發(fā)包人不同意承包人提出的變更價款,而實際項目繼續(xù)施工的,視為同意承包方人的價款變更要求。

〔7〕發(fā)包人確認增加的項目變更價款作為追加合同價款,與項目款同期支付。

〔8〕因承包人自身原因導致的項目變更,承包人無權要求追加合同價款。

第八條雙方一般的權利和義務

1、甲方的工作

〔1〕動工前____天,全部騰空或者局部騰空房屋,去除障礙物〔合同約定乙方包清理的除外〕,對未能全部騰空的房屋內的家具和陳設采取愛護措施,為承包人進場做好準備工作;

〔2〕辦理項目施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,費用由甲方承當。如因其他原因需由乙方辦理的,相關費用應當由甲方償付給乙方,并且工期相應順延;

〔3〕提供合乎施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系;

〔4〕參與項目質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作;

〔5〕施工期間仍然需要局部使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的愛護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件;

〔6〕按照合同約定的期限支付項目款,依據(jù)規(guī)定交納應由其承當?shù)母鞣N稅費。

2、乙方的工作

〔1〕加入有關施工圖紙或者作法表明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工計劃和方案交由甲方審定確認;

〔2〕施工中嚴格執(zhí)行平安施工標準、防火規(guī)定,按期按質完成施工;

〔3〕未經(jīng)甲方同意或者有關部門批準,不得隨意試試拆改原建筑物主結構及各設備管線;

〔4〕愛護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管的通暢;

〔5〕對于施工過程中的在關事項〔如材料的進場、隱蔽項目的驗收、竣工驗收等〕需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間;

〔6〕嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境,保證施工現(xiàn)場的整潔,項目完工后負責打掃施工現(xiàn)場;

〔7〕項目竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和項目成品進行愛護。

第九條有關材料的約定

1、任何一方負責提供的材料和設備,均是合乎法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須合乎本合同約定的規(guī)范和設計的要求。

2、對于任何一方提供的材料和設備,如不合乎質量要求或者規(guī)格有差別的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此增加費用,由提供方承當。

3、材料和設備進場后,統(tǒng)一由乙方負責保管和使用,如因乙方在保管過程中有重大失誤而造成的材料損失,應由乙方負責。

4、材料運輸費用,由材料提供方承當。

5、甲方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對乙方現(xiàn)場負責人驗收簽字確認。

第十條有關施工和工期的約定

1、動工及延期動工

〔1〕承包人應當按照協(xié)議書約定的動工日期動工。承包人不能按時動工,應當不遲于協(xié)議書約定的動工日期前7天,以書面的方式向發(fā)包人提出延期動工的理由和要求。發(fā)包人應當在接到延期動工申請后的48小時內以書面形式回答承包人。發(fā)包人在延期動工申請后48小時內不回答,視為同意承包人要求,工期相應順延。發(fā)包人不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內提出延期動工要求,工期不予順延;

〔2〕因發(fā)包人原因不能按照協(xié)議書約定的動工日期動工,應以書面形式通知承包人,推遲動工日期。發(fā)包人賠償承包人因延期動工造成的損失,并相應順延工期。

2、暫停施工

發(fā)包人認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按發(fā)包人要求停止施工,并妥善愛護已完項目。承包人實施發(fā)包人作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,發(fā)包人應當在48小時內給予回答。發(fā)包人未能在規(guī)定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予回答,承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承當所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承當發(fā)生的費用,工期不予順延。

3、工期延誤

因下列原因造成工期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:

〔1〕發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及動工條件;

〔2〕發(fā)包人未能按約定日期支付項目預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

〔3〕甲方未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;

〔4〕設計變更和項目量增加;

〔5〕一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

〔6〕不可抗力;

〔7〕另行約定或項目師同意工期順延的其他情況。

4、項目竣工

〔1〕承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或項目師同意順延的工期竣工。

〔2〕因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或項目師同意順延的工期竣工的,承包人承當違約責任。

〔3〕施工中發(fā)包人如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成局部。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證項目質量和平安采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

第十一條關于質量和中間驗收的約定

1、項目質量

〔1〕項目質量應當?shù)竭_約定的質量規(guī)范,質量規(guī)范的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定規(guī)范為依據(jù)。因承包人原因項目質量達不到約定的質量規(guī)范,承包人承當違約責任。

〔2〕雙方對項目質量有爭議,由雙方同意的項目質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承當。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承當。

2、檢查和返工

〔1〕承包人應認真按照規(guī)范、標準和設計圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。

〔2〕項目質量達不到約定規(guī)范的局部,發(fā)包方現(xiàn)場負責人一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應要求承包人撤除和重新施工,承包人應按甲方現(xiàn)場負責人的要求撤除和重新施工,直到合乎約定規(guī)范。因承包人原因達不到約定規(guī)范,由承包人承當撤除和重新施工的費用,工期不予順延。

〔3〕發(fā)包方現(xiàn)場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承當。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承當,相應順延工期。

〔4〕因發(fā)包方現(xiàn)場負責人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款,由發(fā)包人承當。

3、隱蔽項目和中間驗收

〔1〕項目具備隱蔽條件或到達專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發(fā)包方現(xiàn)場負責人在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在發(fā)包人限定的時間內修改后重新驗收。

〔2〕發(fā)包方現(xiàn)場負責人不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。發(fā)包方現(xiàn)場負責人未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,發(fā)包方現(xiàn)場負責人應成認驗收記錄。

〔3〕經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場負責人驗收,項目質量合乎規(guī)范、標準和設計圖紙等要求,驗收24小時后,發(fā)包方現(xiàn)場負責人不在驗收記錄上簽字,視為發(fā)包方現(xiàn)場負責人已經(jīng)認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

4、重新檢驗

無論發(fā)包方現(xiàn)場負責人是否進行驗收,當其要求對已經(jīng)隱蔽的項目重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發(fā)包人承當由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償發(fā)包人損失,并相應順延工期。檢驗不合格,承包人承當發(fā)生的全部費用,工期不予順延。

5、發(fā)包方指定的現(xiàn)場負責人為:_______,身份證號碼為:___________。發(fā)包方現(xiàn)場負責人的簽字確認視為發(fā)包方確實認。

第十二條關于平安施工的約定

1、平安施工與檢查

〔1〕承包人應遵守項目建設平安生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按平安規(guī)范組織施工,并隨時接受行業(yè)平安檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的平安防護措施,打消事故隱患。由于承包人平安措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承當。

〔2〕發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行平安教育,并對他們的平安負責。發(fā)包人不得要求承包人違反平安管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的平安事故,由發(fā)包人承當相應責任及發(fā)生的費用。

2、平安防護

〔1〕承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,施工開始前應向甲方提出平安防護措施,經(jīng)甲方后實施,防護措施費用由發(fā)包人承當。

〔2〕實施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工〔含儲存、運輸、使用〕及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人,并提出相應的平安防護措施,經(jīng)發(fā)包方認可后實施,由發(fā)包方承當平安防護措施費用。

第十三條關于竣工驗收和結算

1、竣工驗收

〔1〕項目竣工后,乙方應通知甲方進行驗收,甲方應自接到乙方驗收通知后____日內組織驗收,并辦理驗收交移手續(xù)。

〔2〕項目未經(jīng)驗收合格時,甲方不得有任何的使用行為,否那么視為甲方對該項目已經(jīng)驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。

2、結算

項目驗收合格后,乙方應將有關資料移交給甲方,雙方進行項目結算。發(fā)包人接到資料后______天內未有異議的,視為認可結算資料,雙方應填寫項目結算單并簽字確認,假設甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的,視為結算單已經(jīng)得到了甲方的簽字確認。

第十四條關于項目價款支付的約定

1、雙方同意項目價款按以下方式進行確定:

〔1〕固定價格:本項目總價款為〔大寫〕:_________元。

〔2〕其他方式:_________。

2、雙方同意按下表執(zhí)行項目款的支付:

支付次數(shù)

支付金額

支付時間

第一次

_____%元

第二次

_____%元

第三次

_____%元

第四次

_____%元

3、特別費用的約定:

〔1〕施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水、電費用由甲方承當;

〔2〕施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或者管理機構罰款的,罰款由乙方支付,如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,那么罰款由甲方負責;

〔3〕合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納,已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責交納。

4、增加的項目工程,經(jīng)雙方簽署增加協(xié)議確認后,甲方應就該增加項目工程支付預付款,預付款的金額為增加工程總造價的30%,另外的70%實行分期付款,甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的項目工程造價大于人民幣壹萬元的,那么甲方應按上述比例支付給乙方。

第十五條關于項目保修的約定

1、乙方承諾項目保修期為自竣工之日起______月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非項目自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布的對項目工程或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。

2、甲、乙雙方對保修的其他約定:________________。

第十六條違約責任

1、當發(fā)生以下情況時發(fā)包人違約:

〔1〕發(fā)包人不按時支付項目預付款;

〔2〕發(fā)包人不按合同約定支付項目款,導致施工無法進行;

〔3〕發(fā)包人無正當理由不支付項目竣工結算價款;

〔4〕發(fā)包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發(fā)包人承當違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟損失,順延延誤的工期。

2、發(fā)包方以上違約行為構成了一般違約,應承當?shù)倪`約責任:未能按合同條款約定的時間內支付預付款、項目款,發(fā)包方向承包方支付的違約金為:______元,合同繼續(xù)履行。發(fā)包方其他違約行為應承當?shù)倪`約金為______元。

3、未能按合同條款約定的時間內支付項目款并經(jīng)過承包方催告后仍沒有支付,并造成了承包方損失的,為發(fā)包方嚴重違約,承包方解除本合同的,發(fā)包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。

4、當發(fā)生以下情況時承包人違約:

〔1〕因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;

〔2〕因承包人原因項目質量達不到約定的質量規(guī)范;

〔3〕承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

5、承包方每拖延一天竣工,應向發(fā)包人承當元/天的違約金;其他違約行為應向發(fā)包人承當元的違約金。

6、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承當上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。簽訂本合同后,任何一方無正當理由而擅自解除本合同的,應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。

7、其他約定:。

第十七條爭議解決

1、發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議,應當協(xié)商解決。當事人不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,雙方可以向項目所在地的人民法院起訴。

2、發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)以下情況的,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),愛護好已完項目:

〔1〕單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;

〔2〕經(jīng)過協(xié)商停止施工,且為雙方接受;

〔3〕法院要求停止施工。

第十八條不可抗力

1、不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動蕩、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。

2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施防止損失的擴大,并將有關情況通知甲方。否那么,應當就擴大局部的損失承當賠償責任。

第十九條附那么

1、本合同一式___份,雙方各執(zhí)____份,具有同等的法律效力。

2、本合同的附件是本合同的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。

甲方〔簽章〕:

法定代表人或授權代表:

_____年___月___日

乙方〔簽章〕:

法定代表人或授權代表:

_____年___月___日

裝修承攬合同發(fā)生事故(篇二)

甲方:(下列簡稱甲方)

乙方:(下列簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原那么,遵照?合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成下列約定,供雙方共同遵守:

一、項目概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完本錢合同約定內容。

2、分項項目單價:1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

3、項目量:按項目驗收的實際項目量計算

4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為18天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由甲方支付所完項目量項目款的60%作為項目前期借支款。

2、項目竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的95%,殘余5%為項目質保金,質保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好項目動工的手續(xù),提供項目地質資料和項目施工圖。

2、項目所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3、甲方負責項目所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸?shù)缆?,撤除現(xiàn)場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處分;

6、甲方工程部根據(jù)項目總進度的要求進行施工安頓,乙方應當服從甲方安頓及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝項目質量評定規(guī)范和施工驗收標準,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因項目出現(xiàn)質量問題那么由乙方承當相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完本錢項目的全部工作,不得轉包,乙方可根據(jù)項目需要聘請他人幫忙完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定,做到文明施工、平安施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不合乎國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承當賠償責任;

7、驗收規(guī)范,按國家現(xiàn)行驗收規(guī)范執(zhí)行,項目驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承當違約責任;

8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)項目質量問題,乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承當。

五、平安施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行平安教育,應遵照項目建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按平安規(guī)范組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的平安制度與施工流程工作,采取必須的平安防護措施,打消事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故,所有責任由乙方承當,并承當由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行工程的平安制度和平安規(guī)定,對于違反工程平安制度規(guī)定的行為和平安隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處分。

六、違約責任

1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金20%;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長項目期限;如因甲方原因造成工期延誤,那么工期順延,由此造成的誤工費由甲方承當,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承當相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金,延誤超過2天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后,本合同自動解除;

2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承當違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成局部,具有同等法律效力。

甲方(簽章):乙方(手印):

地址:地址:

法定代表人:身份證號(復印件附后)

本合同簽約代表人:電話

裝修承攬合同發(fā)生事故(篇三)

甲方:__________〔下列簡稱甲方〕

乙方:__________〔下列簡稱乙方〕

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原那么,遵照?合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成下列約定,供雙方共同遵守:

一、項目概況:

1、甲方將〔地點〕涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完本錢合同約定內容。

2、分項項目單價:

3、仿瓷:元每平方米〔含材料及人工〕。

4、乳膠漆:元每平方米〔含基層膩子及人工〕。

5、墻紙粘貼:元每平方米。

6、清水漆:元每平方米〔噴漆,門及其他道具的線條不另計費〕。

7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

8、項目量:按項目驗收的實際項目量計算。

9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由甲方支付所完項目量項目款的__%作為項目前期借支款。

2、項目竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,殘余__%__為項目質保金,質保期為__個月。

三、甲方責任:

1、辦理好項目動工的手續(xù),提供項目地質資料和項目施工圖。

2、項目所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3、甲方負責項目所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸?shù)缆?,撤除現(xiàn)場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處分;

6、甲方工程部根據(jù)項目總進度的要求進行施工安頓,乙方應當服從甲方安頓及管理。

三、乙方責任:

1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝項目質量評定規(guī)范和施工驗收標準,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因項目出現(xiàn)質量問題那么由乙方承當相應責任;

2、乙方應當以自己的設備〔設備需自備〕、技術和勞動力完本錢項目的全部工作,不得轉包,乙方可根據(jù)項目需要聘請他人幫忙完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定,做到文明施工、平安施工。

四、質量要求:

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔〔即壓光〕。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不合乎國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承當賠償責任;

7、驗收規(guī)范,按國家現(xiàn)行驗收規(guī)范執(zhí)行,項目驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承當違約責任;

8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)項目質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承當。

五、平安施工與檢查:

1、乙方負責對其施工人員進行平安教育,應遵照項目建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按平安規(guī)范組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的平安制度與施工流程工作,采取必須的平安防護措施,打消事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故,所有責任由乙方承當,并承當由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行工程的平安制度和平安規(guī)定,對于違反工程平安制度規(guī)定的行為和平安隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處分。

六、違約責任:

1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長項目期限;如因甲方原因造成工期延誤,那么工期順延,由此造成的誤工費由甲方承當,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承當相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除:

1、合同履行完畢后,本合同自動解除;

2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承當違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成局部,具有同等法律效力。

甲方〔簽章〕:__________乙方〔手印〕:__________

地址:________________地址:________________

裝修承攬合同發(fā)生事故(篇四)

甲方:

乙方:

鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原那么,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:

項目地點及概況:

項目名稱:____________________________________。

項目建筑面積:________________________________。

項目戶型結構:________________________________。

項目工程:____________________________________。

項目價款及付款方式:

1.本項目總價為________元,大寫_________。

2.本合同簽訂后,甲方預付第一期項目款即雙方簽認的報價單中項目款總額的____給乙方(含定金,不含設計費),乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部項目款。

三、承攬方式:

乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供:

關于材料供給,甲乙雙方充沛協(xié)商采用____方式供給材料。

a.本項目所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須合乎質量規(guī)范,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不合乎質量規(guī)范,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承當,如延誤項目進展,施工期限相應順延。

b.本項目材料由乙方提供,所提供的材料必須合乎甲乙雙方約定規(guī)范,并接受甲方檢驗。

四、質量規(guī)范及驗收期限:

施工要合乎平安要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修規(guī)范。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內檢驗,如在該期限內,甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。

五、施工期限:

工期為_______,從年月日到年月日,如因甲方的原因導致延誤項目進展或那么不可抗力導致延誤項目進展,其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方原因導致延期動工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或那么窩工造成的損失,即每天應支付_____元,如甲方不按合同約定預付項目款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因導致項目延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.項目未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的項目驗收合格,甲方應付清全部項目款。

七、其他約定:

1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于回答等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,如項目工程增加,甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗阻礙乙方的正常工作,如阻礙延誤項目進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

地點:地點:

::

年月日年月日

裝修承攬合同發(fā)生事故(篇五)

甲方:__________〔下列簡稱甲方〕

乙方:__________〔下列簡稱乙方〕

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原那么,遵照?合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成下列約定,供雙方共同遵守:

一、項目概況:

1、甲方將〔地點〕涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完本錢合同約定內容。

2、分項項目單價:

3、仿瓷:元每平方米〔含材料及人工〕。

4、乳膠漆:元每平方米〔含基層膩子及人工〕。

5、墻紙粘貼:元每平方米。

6、清水漆:元每平方米〔噴漆,門及其他道具的線條不另計費〕。

7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

8、項目量:按項目驗收的實際項目量計算。

9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由甲方支付所完項目量項目款的__%作為項目前期借支款。

2、項目竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,殘余__%__為項目質保金,質保期為__個月。

三、甲方責任:

1、辦理好項目動工的手續(xù),提供項目地質資料和項目施工圖。

2、項目所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

3、甲方負責項目所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸?shù)缆?,撤除現(xiàn)場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處分;

6、甲方工程部根據(jù)項目總進度的要求進行施工安頓,乙方應當服從甲方安頓及管理。

三、乙方責任:

1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝項目質量評定規(guī)范和施工驗收標準,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因項目出現(xiàn)質量問題那么由乙方承當相應責任;

2、乙方應當以自己的設備〔設備需自備〕、技術和勞動力完本錢項目的全部工作,不得轉包,乙方可根據(jù)項目需要聘請他人幫忙完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定,做到文明施工、平安施工。

四、質量要求:

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔〔即壓光〕。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不合乎國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承當賠償責任;

7、驗收規(guī)范,按國家現(xiàn)行驗收規(guī)范執(zhí)行,項目驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承當違約責任;

8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)項目質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承當。

五、平安施工與檢查:

1、乙方負責對其施工人員進行平安教育,應遵照項目建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按平安規(guī)范組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的平安制度與施工流程工作,采取必須的平安防護措施,打消事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故,所有責任由乙方承當,并承當由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3、施工進程中,甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行工程的`平安制度和平安規(guī)定,對于違反工程平安制度規(guī)定的行為和平安隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處分。

六、違約責任:

1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長項目期限;如因甲方原因造成工期延誤,那么工期順延,由此造成的誤工費由甲方承當,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承當相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除:

1、合同履行完畢后,本合同自動解除;

2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承當違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成局部,具有同等法律效力。

甲方〔簽章〕:__________乙方〔手印〕:__________

地址:________________地址:________________

裝修承攬合同發(fā)生事故(篇六)

甲方:__________〔下列簡稱甲方〕

乙方:__________〔下列簡稱乙方〕

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原那么,遵照?合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成下列約定,供雙方共同遵守:

一、項目概況:

1、甲方將〔地點〕涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術完本錢合同約定內容。

2、分項項目單價:

3、仿瓷:元每平方米〔含材料及人工〕。

4、乳膠漆:元每平方米〔含基層膩子及人工〕。

5、墻紙粘貼:元每平方米。

6、清水漆:元每平方米〔噴漆,門及其他道具的線條不另計費〕。

7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。

8、項目量:按項目驗收的實際項目量計算。

9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由甲方支付所完項目量項目款的__%作為項目前期借支款。

2、項目竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,殘余__%__為項目質保金,質保期為__個月。

三、甲方責任:

1、辦理好項目動工的手續(xù),提供項

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論