常用建筑工程施工合同

常用建筑工程施工合同建筑項目施工合同。

推薦更多專題：“建筑項目施工合同〞。

常用建筑項目施工合同【篇1】

發(fā)包方：(下列簡稱甲方)

承包方：(下列簡稱乙方)

依據甲方在本次土地整理工程中所承攬的施工內容，其中六角板項目局部，對照圖紙測算，初步匯總價格，經甲、乙雙方反復磋商，意見達成一致，甲方原那么上同意將本合同段內六角板(按六角板圖紙施工)的項目分段分包給乙方施工，為方便管理，互相制約，特訂立本合同。

一、承包范圍：按照設計圖紙本分項項目為包工不包料，施工內容含根底開挖、砌筑、回填(保證水溝暢通)、勾縫、壓頂、排水孔等圖紙所含內容。施工后的六角板必須滿足設計要求，線形順、直、平，完成后到達設計所需效果，項目數量為經監(jiān)理及業(yè)主驗收后合格的數量為結算依據。

二、承包價格及付款方式：六角板元每方，結算依據按實做方數結算。上述單價已綜合根底開挖、六角板、回填、勾縫、壓頂、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。為保證項目質量，付款方式為業(yè)主驗收合格后付%，省級驗收合格付%，余下局部作為質量保證金，待質保期________年到期后付清。

三、自合同簽定之日起，方案工作日為________年____月____日至________年____月____日完工。逾期未完成按總承包價格的千分之五每天計算處分。

四、質量要求：施工必須嚴格按業(yè)主的有關技術規(guī)范，施工標準及施工設計圖紙進行施工，確保項目質量達合格規(guī)范。在施工過程中每道工序必須有甲方施工人員及監(jiān)理到場，施工工序的監(jiān)理程序及分項驗收表格必須現場填寫同時得到監(jiān)理許可。如因質量出現問題而發(fā)生的一切損失均由乙方自行解決及返工重做。

五、平安生產：乙方在施工的全過程中，必須把平安生產放在首位，必須做到文明施工、平安生產，在施工場地按標準要求，全方位設立明顯的平安標志(包括用電)施工人員和外請小工必須按工作性質的區(qū)別穿戴平安帽和平安標志服，杜絕一切平安事故的發(fā)生。如發(fā)生一切不平安事故，一切責任和經濟損失均由乙方負責，甲方概不負責。

六、文明施工：鑒于本工程施工面大，管理分散，無論是甲乙雙方，堅持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完場清、冰留隱患，并妥善處理好周邊關系。

七、此協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協議自簽字之日起生效，并具有法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

常用建筑項目施工合同【篇2】

(GF——1999——0201)

合同編號：字號

中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局

第一局部協議書

發(fā)包人(全稱)：

承包人(全稱)：

依照?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么，雙方就本建設項目施工事項協商一致，訂立本合同。

一、項目概況

項目名稱：

項目地點：

項目內容：

群體項目應附承包人承攬項目工程一覽表(附件1)

項目立項批準文號：

二、項目承包范圍

承包范圍：

三、合同工期：

動工日期：

竣工日期：

合同工期總日歷天數天。

四、質量規(guī)范

項目質量規(guī)范：

五、合同價款

金額(大寫)：元(人民幣)

￥：元六、組成合同的文件

組本錢合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、規(guī)范、標準及有關技術文件

7、圖紙

8、項目量清單

9、項目報價單或預算書

雙方有關項目的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成局部。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二局部?通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承當項目質量保修責任。

九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

本合同雙方約定后生效

發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

：：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

合同訂立時間：年月日

合同訂立地點：

常用建筑項目施工合同【篇3】

甲方：___乙方：____

第1條、承包范圍、方式、工期、質量、價款

1.1、承包范圍：舊房撤除,新房重建

1.2、承包方式：包工包料

1.3、建設工期：本項目自20xx年3月28日動工,于20xx年5月28日竣工

1.4、項目質量：參照國家房屋質量有關要求

1.5、合同價款(人民幣大寫)：叁佰叁拾元每平方米,根據建筑施工完成后實際面積結算。

第2條、甲方工作

2.1、動工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,去除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并表明使用考前須知；辦理施工所波及的各種申請,批件等手續(xù).

2.2、指派[___]為甲方駐工地代表,負責合同履行.對項目質量,進度進行檢查.

2.3、協調有關部門做好現場捍衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承當相應費用.

第3條、乙方工作

3.1、加入甲方組織的現場交底,擬定施工計劃和進度方案[附件一],交甲方審定.

3.2、指派[___]為乙方駐工地代表,負責合同履行.按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜.

3.3、嚴格執(zhí)行施工標準,平安操作規(guī)程,防火平安規(guī)定,環(huán)境愛護規(guī)定；嚴格按照圖紙或作法表明進行施工,做好各項質量檢查記錄；加入竣工驗收,編制項目結算.

3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善愛護好施工現場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞.做好施工現場捍衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系.

3.5、項目竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和項目成品進行愛護.

第4條、關于工期的約定

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用.

4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延.

4.3、因乙方責任,不能按期動工或中途無故停工,影響工期,工期不順延.

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延.

第5條、關于項目質量及驗收的約定

5.1、本項目以施工圖紙,作法表明和?建筑裝飾項目施工及驗收標準》,?建筑安裝項目質量檢驗評定統一規(guī)范》(等國家制訂的施工及驗收標準為質量評定驗收規(guī)范.

5.2、本項目質量應到達國家質量評定合格規(guī)范.甲方要求局部或全部項目工程到達優(yōu)良規(guī)范時,應向乙方支付由此增加的費用.

5.3、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽項目和中間項目的檢查與驗收手續(xù).甲方不按時加入隱蔽項目和中間項目驗收,乙方可自行驗收,甲方應予成認.假設甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗.假設復驗合格,甲方應承當復驗費用,由此造成停工,工期順延；假設復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承當,但工期也予順延.

5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承當,工期不順延.

5.5、項目竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù).如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期.但甲方應成認竣工日期,并承當乙方的看管費用和相關費用.

第6條、關于項目價款及結算的約定

6.1、本合同生效后,甲方分六次按以下方式支付項目款,尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算.

本合同簽署生效乙方派員進駐項目建設場所后3日內,甲方支付總計項目款的30%,計人民幣[___]元；

第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計項目款的15%,計人民幣[___]元；

第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計項目款的15%,計人民幣[___]元；

第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計項目款的15%,計人民幣[___]元；

全部內外墻裝飾完畢后支付總計項目款的.15%,計人民幣[___]元；

全部項目完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計項目款的10%,實際面積的差價與此同時結算.

6.2、項目竣工驗收后,乙方提出項目結算并將有關資料送交甲方.甲方自接到上述資料___10天內審查完畢.

第7條、關于材料供給的約定

7.1、本項目乙方負責采購供給的材料[附件二],應為合乎設計要求的合格產品,并應按時供給到現場.

7.2、凡由乙方采購的材料,設備,如不合乎質量要求或規(guī)格有差別,應禁止使用.假設已使用,對項目造成的損失由乙方負責.

第8條、有關平安生產和防火的約定

8.1、乙方提供的施工圖紙或作法表明,應合乎?中華人民共和國消防條例》和有關防火設計標準.

8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守?建筑安裝項目平安技術規(guī)程》,?建筑安裝工人平安操作規(guī)程》,?中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī),標準.

8.3、由于乙方在施工生產過程中違反有關平安操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生平安或火災事故,乙方應承當由此引發(fā)的一切經濟損失.

第9條、獎勵和違約責任

9.1、由于甲方原因導致延期動工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失.每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元.

9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金.

9.3、乙方應妥善愛護甲方提供的設備及現場堆放的家具,陳設和項目成品,如造成損失,應照價賠償.

第10條、爭議或糾紛處理

10.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響項目進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解.

10.2、當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由項目施工所在地人民法院裁判.

第11條、附那么

11.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份.

11.2、本合同履行完成后自動終止.

甲方：___乙方：

日期：___日期：

附件一：施工圖紙或作法表明

附件二：乙方提供材料及施工質量要求

1、水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現澆使用___號,墻,地粉砌使用___號；

2、水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于___；在墻,地粉砌中不得少于___；

3、內外墻粉砌厚度不得少于___MM；地坪厚度不得少于___MM；

3、鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；

4、任何墻壁厚度不得小于240MM；

5、其他約定：

常用建筑項目施工合同【篇4】

發(fā)包方：______________〔下列簡稱甲方〕

承包方：______________〔下列簡稱乙方〕

根據?中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原那么，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施〔下列簡稱建筑項目〕。

2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

3、甲方保證該建筑項目合乎某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設用地方案和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設工程開發(fā)年度方案等要求。如需辦理相關手續(xù)或需經有關主管機關批準，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。

4、甲方對建成后的建筑項目享有所有權。

5、該建筑項目設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的平安責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及項目質量進行監(jiān)督。

6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量規(guī)范，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者開工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。

7、該建筑項目的質量規(guī)范應合乎甲方的設計圖紙要求。

8、該建筑項目應在本合同生效后_______天內開工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為項目合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設本錢。如該建筑項目因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

9、甲方按下列方式支付乙方投資回報和實際建設本錢：

〔2〕該建筑項目竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設本錢，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

10、該建筑項目因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承當該建筑項目的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

11、該建筑項目驗收合格后，因任何一方擅自改變項目主體結構，因此造成的損失由改變方承當全部責任。

12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環(huán)境，積極幫忙協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成項目延期、項目取消、項目遭到損壞、項目被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承當全部賠償責任。

13、項目竣工驗收合格后，如項目被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設本錢。

14、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設本錢的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

15、本合同所稱的實際建設本錢是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該項目造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該項目竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承當。

16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據?______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄規(guī)范的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽蓋章后生效。

甲方〔公章〕：________________乙方〔公章〕：________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

常用建筑項目施工合同【篇5】

施工項目勞務承包協議書甲方〔發(fā)包人〕：乙方〔承包人〕：根據?中華人民共和國民法典》、?建筑法》等相關規(guī)定，經甲乙雙方協商甲方將項目工程勞務承包給乙方，由乙方組織安頓勞務和勞動力并具體施工，甲乙雙方本著平等自愿、互利互惠、獎罰清楚的原那么，特簽署本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。、工程名稱、地址：第二條、承包方式：施工勞務人員大包干，局部小材料與機械。第三條、承包內容及范圍：第四條、工期及甲方要求第五條、承包價格及結算方式第六條、平安文明施工要求第七條、獎罰專用條款第八條、其他未盡事宜

常用建筑項目施工合同【篇6】

甲方：(發(fā)包方)

乙方：(承包方)

根據雙方簽署的?建筑項目總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么，就項目保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行：

一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。

二.項目工程完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑項目施工合同后，支付殘余保證金人民幣200萬元整。

本補充合同只是對項目保證金支付時間節(jié)點的補充表明，關于項目保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的?建筑項目總承包合同》為準，雙方遵守執(zhí)行。

本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，同等具有法律效力。

甲方：乙方：

法定代表：法定代表：

委托代表：委托代表：

聯系方式：聯系方式：

簽署時間：

常用建筑項目施工合同【篇7】

合同編號：___________簽訂地點：______________________________________

發(fā)包方〔甲方〕：________________________________

承包方〔乙方〕：________________________________按照?中華人民共和國合同法》和?建筑安裝項目承包合同條例》的規(guī)定以及甲方招標文件和乙方投標文件，結合本項目具體情況，雙方達成如下協議。

第一條項目概況

1．1項目名稱：______________________________________

1．2項目地點：______________________________________

1．3承包范圍：按甲方招標文件、設計圖紙、表明資料等。

1．4承包方式：______________________________________

1．5工期：本項目自________年______月_____日動工，于________年______月______日竣工。

1．6項目質量：按國家和廣東省建筑安裝項目及甲方招標文件規(guī)定的質量規(guī)范驗收。

1．7合同價款：人民幣￥____________________元〔大寫〕

第二條甲方工作

2．1動工前_____天，向乙方