承攬合同范本15篇

承攬合同范本15篇（勞務承攬合同模板）承攬合同范本1托付方：紡織器材廠（甲方）承攬方：電鍍廠（乙方）加工的工程、產品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：質量標準：乙方依據(jù)甲方供應圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方供應的加工件允許損壞千分之，但損壞件必需歸還甲方。原料供給：加工用鋅塊由甲方供給。交貨方式：由乙方負責來回運輸，運費由乙方自負。質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。結算方式：通過銀行托收。違約責任：甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。甲方：紡織器材廠乙方：電鍍廠法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）地址：―地址：—銀行帳號：銀行帳號：—年—月—日承攬合同范本2合同編號：甲方：乙方：鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方供應接送工人上下班和廠區(qū)通勤的效勞事宜，經充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。第一條效勞機動車輛的型號、噸位及機械狀況其次條給付效勞費的金額、時間及方法1、甲方向乙方支付的效勞費詳見合同附件（行車路途表），該效勞費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。2、甲方依據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方供應相應價款的油票。第三條甲方的權利義務甲方應按時給付乙方效勞費。甲方有權催促乙方履行合同規(guī)定的義務。第四條乙方的權利義務乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。乙方依據(jù)甲方的詳細支配，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務（接送、通勤路途及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認）。乙方車輛在為甲方效勞期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否那么經甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。除本合同約定的甲方應向乙方支付的效勞費外，乙方在向甲方供應效勞的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內任何人員收取任何費用，否那么經甲方核實后，甲方有權處以每次1010元的罰款。嚴格遵守《中華人民共和國道路交通平安法》及其它相關法律法規(guī)，以保證行車平安，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發(fā)生平安事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資酬報的，乙方應擔當甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。乙方細致閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿承受甲方的相關懲罰。第五條爭議解決雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。第六條其它本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路途表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。甲方（章）：乙方：居處：居處：居民身份證號碼：——托付代理人：―托付代理人：電話：電話：簽約時間：_年月日簽約時間：年月—日承攬合同范本3甲方：—汽車有限公司居處地：法定代表人：電話：乙方：居處地：法定代表人：電話：鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車修理效勞等三大類業(yè)務；乙方擁有品牌售后效勞的豐富客戶資源積累以及修理效勞經歷。甲乙雙方經協(xié)商相同，就共同合作開辦修理售后業(yè)務達成如下協(xié)議：、合作工程標的：修理售后效勞。二、合作時間及地址:年月日至年月曰。地址：〔詳見附圖〕，其中車間〔平方米〕，鈑金、噴漆〔平方米〕，接待室〔平方米〕。三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物第4頁共52頁折價人民幣萬元及現(xiàn)金人民幣萬共萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現(xiàn)金萬共出資萬元作為投資。雙方約定：雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作工程的共有財產。設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據(jù)。四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營汽車的汽車修理售后效勞工程。原那么上甲方委派財務部經理和修理效勞部副經理，乙方委派財務部副經理和修理效勞部經理。雙方在本協(xié)議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及安排方式：公司合作工程的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶〔含轉帳帳戶及現(xiàn)金帳戶〕，合作工程經營收入扣除本錢〔場租分攤工程、工資、稅金及日常經營管理費用〕后盈號按甲方％、乙方％共同享有和擔當。六、合作工程經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為萬元，合作工程專用帳戶須分攤甲方場地費每年萬元整，由甲方供應正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度起先，合作工程按每年萬元分攤場地費，于每年月日前入帳。七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作工程中提取設備折舊。詳細折舊率以雙方確認為準。八、雙方責任：〔一〕、甲方：接著開發(fā)和擴大現(xiàn)有修理業(yè)務，并在合作期內擔當修理行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的修理業(yè)務中。〔二〕、乙方：將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作工程中。為奔馳、寶馬車輛修理做好技術保障及技術特訓工作。開發(fā)客戶并介紹給甲方。九、特殊約定：原—汽車場地系為爭取〃4s〃品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參加權。在本合同有效期內任何一方不得在市區(qū)〔除夕卜〕內與第三方就本工程進展合作。自合作協(xié)議生效后，因修理投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同擔當。雙方協(xié)商相同，可以解除本協(xié)議，互不擔當違約責任。依據(jù)經營須要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內就合作工程增開新店，乙方無正值理由不得拒絕。十、違約責任：①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計〕。任何一方就本合作工程事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方全部。任何一方無正值理由不得提前解約。否那么另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計〕。十^一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成那么由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。甲方：乙方：法定代表人：代理人：承攬合同范本4甲方〔定作方〕：乙方〔承攬方〕：甲、乙雙方本著同等互利經過協(xié)商相同的原那么，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。一、乙方負責為甲方加工全部須要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，〔詳見附件《雕花單價表》〕。二、甲方為乙方供應加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所須要的手工制作雕刻工具。三、乙方為甲方加工的雕花產品所須要的工人由乙方自行聘請及管理。〔包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理〕。四、甲方向乙方供應雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。五、乙方嚴格遵照甲方供應的樣品或設計圖紙進展加工，甲方供應的樣品或設計圖紙在正常狀況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行確定是否變更設計圖紙或樣品。六、交貨期：從甲方供應雕花木料日起，同一款式套的天內必需完工，套以下的天內必需完工,套以下的天內必需完工。特別狀況加急的，在雙方協(xié)定的期限內完工，非標的必需在兩天內完工。七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必需賜予協(xié)作與幫助。驗收不合格產品，乙方必需負責無條件返修。乙方不得對其進展刁難或進展賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。八、乙方為甲方加工的雕花產品，必需完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必需在下月號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底日前將當月加工費以付款方式付給乙方。八、違約責任：1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每耽擱一天，按其價款總額的%計算，還應當接著履行合同。2、乙方不得供應甲方的產品把戲給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否那么甲方有權向乙方追究相關損失賠償。九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成局部。十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或托付人簽定蓋章之日生效。甲方〔簽名蓋章〕：乙方〔簽名蓋章〕：—年—月—日—年—月—日承攬合同范本5承攬方：定作方：定作方托付承攬方加工,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：其次條加工成品質量要求：。［加工定作物品，須要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)〕第三條原材料的供應方法及規(guī)格，數(shù)量，質量：〔1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者運用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交〔提〕日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。〕第四條技術資料，圖紙供應方法：〔］.承攬方在依照定作方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當剛好通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并剛好通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等?！车谖鍡l價款或酬金：［價款或酬金，遵照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。〕第六條驗收標準和方法：〔1,遵照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或工程的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方運用或保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構供應檢驗證明。〕第七條交〔提〕貨的時間和地點：〔1，交〔提］定作物期限應當遵照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交〔提〕定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2,交〔提〕定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算?！车诎藯l包裝要求及費用負擔：第九條運輸方法及費用負擔：第十條結算方式及期限第十一條其他：〔如:1.依據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等?！车谑l承攬方的違約責任:，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的.，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊須要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再須要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元；〔合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的%〔10%—30%幅度〕或酬金總額的%〔20%--60%幅度〕違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八，由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進展檢驗，或經檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量擔當責任。十，擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的%〔10%—30%幅度〕的違約金；不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的%〔20%---60%的幅度〕違約金。三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬報、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬報、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位〔人〕，擔當因此而多支出的費用。第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔當違約責任，但應當米納踴躍措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方耽擱承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當擔當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以干脆向人民法院起訴。本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，交〔如經簽證或公證，那么應送簽證機關或公證機關〕各留存一份。定作方：［蓋章］代表人：［蓋章］地址：電話：開戶銀行：帳號：承攬方：［蓋章］代表人：［蓋章］地址：電話：開戶銀行：帳號：年月日訂承攬合同范本6甲方〔承租方〕：乙方〔出租方〕：因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權利與義務，經雙方協(xié)商相同，簽訂本合同。第一條：承攬甲方活動的工程：1、舞臺搭建和舞美設計布置；2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現(xiàn)場操作。3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；4、活動現(xiàn)場的錄像。其次條：租賃設備概況設備的名稱見附表1和附表2租賃用途：演出所用。運用時間：20年月日、安裝時間：20年月日起先，音響LED屏14日上午9時前交付運用安裝地點：信和源華庭廣場拆卸時間：20年月曰12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。第三條：租賃設備的運輸與操作、租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方擔當、第四條：租賃設備的運用及規(guī)定1、合同期內，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理運用，甲方下達合理、合法的演出設備運用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質保量完成、2、乙方應依據(jù)演出的作息時間，合理支配設備的修理、保養(yǎng)〔費用自負〕，確保演出正常運用、3、由甲方自身緣由造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、4、甲方應當踴躍協(xié)作乙方整理場地，供應電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。第五條：平安與治安1、甲方必需確保演出場地四周的平安保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、〔由乙方造成的緣由除外〕。2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。甲方：乙方：承攬合同范本7（甲方）：（乙方）：鑒定地點：xx縣鑒定時間：20xx年xx月xx日依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協(xié)商相同，訂立本合同。第一條、運輸效勞要求甲方供應兩輛車為乙方供應汽車站運輸效勞，車輛狀況分別為：1、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，2、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。其次條、效勞期限期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。第三條、效勞費用合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在效勞期滿后60天內一次性付清。第四條、甲方責任1、負責向乙方供應技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常狀況下，合同中未注明的事宜，甲方自行擔當責任。2、甲方供應的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部擔當。假如甲方運用無營運證的車輛從事運輸效勞活動，乙方可保存向運政管理部門舉報的權利。3、在效勞期內，甲方駕駛人員遵照乙方制定的行車打算，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車打算上簽字，作為履行合同的原始記錄。4、負責效勞期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破裂保險等。6、假如效勞車輛在效勞期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并擔當事故的賠償責任。乙方不擔當事故車輛的任何法律責任。7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政懲罰規(guī)定》進展汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。8、甲方保證供應禮貌、周密、易懂、易承受的全方位效勞，遵照乙方供應的行車打算執(zhí)行。9、甲方在合同期內不得無故將效勞車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行供應一樣型號的車輛完成運輸效勞義務。10、效勞期內，應遵守國家有關法律規(guī)定，平安行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并擔當由此給乙方造成的經濟損失。11、甲方不得利用效勞車輛進展違法犯罪活動，不得將已供應給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必需對甲方的駕駛人員行為負責。12、效勞期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。13、正常駕駛時發(fā)覺車輛運用異樣或技術故障應停頓運行并通知乙方，并剛好采納補救措施，確保行車打算的執(zhí)行，否那么甲方必需擔當乙方的一切損失。14、假設發(fā)生事故，甲方應馬上與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行擔當責任及賠償乙方的一切損失。15、發(fā)生交通事故應馬上通知乙方并報告公安交通管理部門，愛護好現(xiàn)場，擔當公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后缺乏的局部。事故期間不計算效勞費。乙方不擔當甲方效勞車事故的一切責任（包括連帶責任）。16、甲方中途如不能按約定供應車輛，甲方需退還乙方未運用期的效勞費并付全部效勞費10%的違約金。第五條、乙方責任1、遵照乙方傳播的須要，負責制定行車打算，并提交給甲方。2、遵照乙方傳播的須要，負責對效勞車輛進展包裝。3、經甲、乙雙方約定，甲方供應駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。4、乙方中途退車，乙方需按實限運用時間支付甲方運用費并付全部運用費10%的違約金。第六條、糾紛解決方式1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所供應的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成局部。3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協(xié)商相同的予以變更或解除。第七條、特殊約定1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需供應能夠履行本合同運輸效勞義務的車輛和駕駛人員，接著完成行車打算。2、效勞期間，甲方擔當妥當保管車輛的義務和責任，假設發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不擔當責任。甲方：乙方：單位名稱（章）:單位名稱（章）:單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：電話：電話：20xx年xx月xx日承攬合同范本8甲方：托付方代表：乙方：承攬方代表：依據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方同等協(xié)商相同，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進展約定，雙方將共同遵守，詳細條款如下：一、承攬制作范圍。乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備必須工作經歷、工作資質的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務，全部交由乙方進展承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方供應詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。二、合同期限。本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務，詳細制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進展結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應剛好對已損壞的廣告和相關財物進展重作和修理，相關費用另外商定。3.3如乙方在承攬制作過程中，出現(xiàn)未按時保質等事由，甲方有權按必須方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費（詳細方式和比例、由雙方另外商定），并且乙方應剛好無條件返工，直至制作合格完畢。3.4如在承攬修理過程中，出現(xiàn)不行抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。3.5甲乙雙方應按“月度”進展業(yè)務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據(jù)為準。在結算之后，甲方應在規(guī)定時間里，清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際狀況而定。四、違約責任。4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務，如有逾期或質量不合格，那么無權領取制作承攬業(yè)務費，并應賠償甲方由此遭遇一切經濟損失。4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，那么甲方有權要求乙方重作返工。4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬實力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進展整改的，甲方有權提前解除本合同。4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按必須要求交接和歸還甲方的物品。否那么，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費，并按甲方的實際損失擔當賠償責任。五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行擔當責任。六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：乙方：代表：代表：承攬合同范本9訂做方〔以下簡稱需方〕：承攬方〔以下簡稱供方〕：訂做方托付承攬方加工25米箱梁芯模模板，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：〔此合同單價為稅前價〕品名規(guī)格數(shù)量單位重量〔噸〕單價元/噸價款〔元〕備注箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量總計總金額〔大寫〕柒萬柒仟元整二、技術資料供應方法：需方供應標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業(yè)相關標準要求，并協(xié)作甲方的監(jiān)視檢查；四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，其次套芯模10月13日交貨。六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進展結算；七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項〔以實際加工產品數(shù)量、品種為準〕。八、標的物全部權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方全部。九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方協(xié)助配貨，供方擔當運輸費用.工地卸車及其它費用由需方擔當。十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。十^一、違約責任：由違約方負責；十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。訂做方：承攬方：單位：單位：法定代理人：法定代理人：托付代理人：托付代理人：電話：電話：開戶行：戶名：帳號：卡號：郵編：郵編:簽訂時間：承攬合同范本10甲方〔定作人〕:地址:代理人：聯(lián)系電話：乙方〔承攬人〕：產品設計有限公司地址：代理人：聯(lián)系電話：甲乙雙方經友好協(xié)商，本著誠懇信用的原那么，現(xiàn)就甲方托付乙方承攬工業(yè)設計工程，達成如下協(xié)議：一、工程名稱及效勞內容1、工業(yè)設計2、效勞內容包括：；〔1〕外觀造型設計；〔2〕彩色及絲印等設計；〔3〕構造設計；〔4〕手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量限制。二、設計要求及工程打算進度1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件；2、工程各個階段工作完成時間，參照《工程設計打算進度表》；3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日〔如五一、十一、春節(jié)等〕，不包含甲方評審和確認時間。4、乙方全新設計工程以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日起先算起，硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構成、全部硬件的3D文件，相關借口及附件的規(guī)格書，操作界面〔包括顯示器、操作按鍵〕定義等。4、在合同執(zhí)行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會支配工程下一階段的工作。5、《工程設計打算進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由于機房變更硬件或者設計要求等，那么工程進度順延，新的時間節(jié)點雙方協(xié)商確定。風險提示：加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于幸免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確細致。假如質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。三、成果形成1、提交造型效果圖、外表處理說明文而建、絲印文件；2、提交三位構造電子文件，加工分類表、二維構造電子圖及圖紙文件〔只標注意要的檢驗尺寸，以及開模所須要的必要尺寸〕。風險提示：原材料可以由定作人或承攬人供應。不管哪方供應，均要約定對原材料的質量要求。特殊是定作方供應原材料的狀況下，承攬方更要留意對原材料的質量驗收，經歷收合格前方可入庫。依據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方供應的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應當負損害賠償責任。為此，承攬方應當提高保管材料的風險意識。3、提交整機裝配材料清單〔須要甲方協(xié)作"四、工程費用及付款方式本協(xié)議所涉及的工程費用為人民幣〔大寫〕元［小寫元〕，此費用只包括合同條款第一項，其次款的效勞內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。工程費用按以下方式支付：1、合同簽字生效的同時，甲方支付工程費用的%〔人民幣元〕，作為預付款。2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內，甲方再支付工程費用的%〔人民幣元〕。3、構造設計完成，甲方支付設計費用的%〔人民幣元〕；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。4、模具驗收或試產后三日內，支付余款。5、假如提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其學問產權，甲方須就多項選擇的每個方案支付設計費用元，付費方式為：外觀設計去人付%，構造設計完成，提交全部設計后一日內，甲方再支付設計費用的%；模具驗收量產付余款。五、雙方責任和義務1、乙方為甲方支配專人負責造型、構造、模具跟進三個階段，工程啟動后向甲方供應工程組成員名單及聯(lián)系方式。2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作勝利，并承受甲方對工程設計開發(fā)的質量和進度的監(jiān)視檢查。3、甲方應確認設計要求，供應根本的實際資料，并對前期的設計安適進展書面確認。4、甲方有義務在乙方設計及開發(fā)過程中供應必要的協(xié)作，并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進展審定，對每一階段的成果賜予書面確認。5、甲方應能理解設計的困難性，對工程執(zhí)行過程中可能的設計局部或細微環(huán)節(jié)調整和因此帶來的模具調整賜予支持。6、甲方應遵照本合同規(guī)定，按時向乙方支付費用。六、學問產權1、甲方應對其選用的方案所涉及的學問產權擔當全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案〔包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案〕、元器件、不見等不成認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；2、除以執(zhí)行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式運用甲方學問產權〔包括專利權、商標和本次設計成果〕；3、乙方保證所供應的設計成果是自主開發(fā)設計的，并保證其設計成果不侵擾第三人的學問產權及其他權利；4、本協(xié)議中乙方受甲方托付設計所陳勝并最終由甲方確認的開發(fā)設計成果的學問產權及包括專利權在內的其他相關全部權利在工程費用全部支付完畢后均歸甲方全部。七、保密義務1、合同履行期間，乙方對甲方供應的全部設計信息、商業(yè)隱私擔當保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協(xié)議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；3、保密義務的有效期限至本合同終止后年。八、違約責任1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿足，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿足，在甲方承受的前提下，乙方接著供應造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協(xié)議的無責任時間；2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業(yè)隱私，甲方有權利解除合同，并有權要求乙方擔當甲方所遭遇的一切經濟損失；3、如甲方未依據(jù)合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協(xié)商重新支配后續(xù)工作，因此給甲方造成的損失，由甲方擔當；4、因甲方的元嬰導致本協(xié)議所議工程取消或者打算變更，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。九、工程合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字后可生效。十、雇傭約定本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內，雙反怪不得干脆或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸告或者誘使他們終止與對方的雇傭關系，如有違反本限制，應向對方賠償相當于此雇員在違反此規(guī)定錢12個月收入的五倍。十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，可以向法院提起訴訟。十二、工程完畢后，乙方開具收款收據(jù)給甲方。本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。甲方〔蓋章〕：代理人〔簽字〕：年―月―日乙方〔蓋章〕：代理人〔簽字〕：年―月―日承攬合同范本11甲方：〔發(fā)包方〕乙方：〔承包方〕本著相互信任的原那么，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。第一條工程概況裝修施工地點：工期：年月日至年月日本項工程預料費用元人民幣。其次條材料供給的約定甲方供應的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序須要購置的材料的清單，并注明所須要材料的數(shù)量。甲方應按時供應乙方須要的材料。甲方負責選購供給的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供給到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)覺甲方供應的材料有質量問題或規(guī)格差異，應剛好向甲方提出，甲方仍表示運用的，由此造成工程損失，責任由甲方擔當。甲方供給的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。甲方選購供給的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。乙方供應的材料乙方供給的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應制止運用。如已運用，對工程造成的損失由乙方負責。乙方自帶施工的必需工具〔錐子、切割片等〕，要保證平安性、良好運用性，乙方自行擔當工具修理費和損消耗用。第三條關于工程質量及驗收的約定本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工標準》gb50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》gb50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t101》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身緣由造成質量問題，其返工費用由乙方擔當，工期不變。工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。第四條有關平安生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，削減環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與四周單位、住戶的關系。未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物構造及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進展愛護。保證裝飾裝修現(xiàn)場的干凈，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。乙方如因施工緣由需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必需留意平安，工地發(fā)生工傷由乙方負責。乙方應做好施工材料保管工作，制止閑雜人等進入現(xiàn)場。未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，假設發(fā)覺偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內容：1〕水電開槽、布線、穿線、埋槽2〕全部水電施工過程的垃圾清運〔每天現(xiàn)場整理裝袋〕3〕水電施工的穿墻、打孔、切割4〕開關面板安裝5〕小五金、馬桶、的安裝6〕后期燈具的安裝工程結算方式：按實結算：總價結算：元/平米〔套內面積〕第六條違約責任：甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。由于乙方緣由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付違約金。第七條糾紛處理方式：因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以遵照本合同約定向向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除：合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商相同后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款―％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。第九條其它約定：雙方同意由第三方監(jiān)理進展協(xié)商工作。在未經第三方監(jiān)理確認狀況下，甲方有權不支付乙方相關費用。經過第三方監(jiān)理確認，甲方必需遵照約定支付乙方相關費用。因氣候、停電等不行抗力或不行預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。甲方在入住前可以要求乙方—次來現(xiàn)場協(xié)作其他工種的穿插施工，超過―次局部每次甲方需支付乙方元/天的勞務費。保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費修理，在接到甲方通知后小時內必需到達現(xiàn)場。由于甲方運用不當或不行抗力或不行遇見緣由造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方修理費用。第十條附那么〔一〕本合同經甲、乙雙方簽字〔蓋章〕后生效?！捕潮竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D包?！踩潮竞贤皇絻煞?，甲、乙雙方各執(zhí)一份。［四］合同有效期至.〔五〕水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。甲方簽字：乙方簽字〔蓋章〕年月曰承攬合同范本12甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）甲、乙雙方經協(xié)商相同，本著同等、互利、互惠、友好、自愿的原那么，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：一、工程概況1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術完本錢合同約定內容。2、分項工程單價：1、仿瓷：5.00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9.00元每平方米（含基層膩子及人工）。3,墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。二、付款方式：1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質保金，質保期為6個月。三、甲方責任1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應工程地質資料和工程施工圖。2、工程所需的全部原材料由甲方供應并保證質量；3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆?，撤除現(xiàn)場內障礙物；4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進展監(jiān)視工作，對乙方違反有關平安、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進展警告、罰款等懲罰；6、甲方工程部依據(jù)工程總進度的要求進展施工支配，乙方應當聽從甲方支配及管理。三、乙方責任1、遵照甲方的技術要求進展施工，承受甲方相關人員的監(jiān)視與技術指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收標準，嚴格遵照施工圖或設計變更進展施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題那么由乙方擔當相應責任；2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完本錢工程的全部工作，不得轉包，乙方可依據(jù)工程須要聘請他人協(xié)助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；3、乙方要保證材料利用率，不得奢侈、破壞，不得更換甲方供應的原材料；4、乙方應遵守甲方有關施工平安等相關規(guī)定，做到文明施工、平安施工。四、質量要求1、嚴格遵照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。3、須要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感安適。4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。5、木制道具清水漆必需噴。6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方擔當賠償責任；7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定擔當違約責任；8、甲方在運用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員修理，超過3日乙方未進展修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。五、平安施工與檢查1、乙方負責對其施工人員進展平安教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時承受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)視檢查工作；2、乙方應嚴格遵照甲方的平安制度與施工流程工作，采納必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產生的其他一切費用；3、施工進程中，甲方有權監(jiān)視乙方執(zhí)行工程的平安制度和平安規(guī)定，對于違反工程平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應承受與其他施工人員同等的懲罰。六、違約責任1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%;2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方緣由造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應擔當相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后，本合同自動解除；2、合同履行過程中，經雙方協(xié)商相同，可提前解除本合同；3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法接著履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。八、合同履行過程中