2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同全國通用試題

2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同全國通用試題單選題（共80題）1、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A2、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B3、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標合同金額【答案】D4、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A5、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C6、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A7、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A8、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進度款，則應(yīng)對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C9、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標準，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業(yè)標準【答案】B10、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B11、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B12、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C13、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D14、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后【答案】C15、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B16、如果工程未能通過竣工試驗導(dǎo)致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D17、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金【答案】B18、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A19、設(shè)備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計特殊事件的處理機制【答案】A20、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D21、某建設(shè)項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D22、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A23、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C24、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時，發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理【答案】C25、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B26、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)【答案】B27、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險和費用的是()。A.工程師承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費用B.工程師承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費用C.承包商承擔(dān)風(fēng)險和費用D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費用【答案】C28、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進行投保時，保險金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購買價格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C29、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C30、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B31、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D32、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設(shè)項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C33、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A34、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C35、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A36、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B37、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標準進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D38、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C39、設(shè)備采購合同，供貨方負責(zé)代運設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準。A.發(fā)運設(shè)備時承運部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運部門【答案】A40、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發(fā)履約證書【答案】B41、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C42、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A43、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A44、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D45、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D46、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C47、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負責(zé)對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方【答案】C48、在承包商負責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B49、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D50、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A51、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C52、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B53、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A54、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A55、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D56、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C57、基于現(xiàn)場保安，負責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進入現(xiàn)場的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B58、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。A.向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任B.向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任C.向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任【答案】B59、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B60、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽61、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。A.學(xué)校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證D.當(dāng)事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任【答案】B62、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D63、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責(zé)任責(zé)任C.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責(zé)任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C64、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C65、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D66、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D67、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D68、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C69、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D70、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A71、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標的招標單位負責(zé)人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B72、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C73、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設(shè)計單位為委托人完成勘察設(shè)計任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C74、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C75、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負責(zé)現(xiàn)場的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應(yīng)急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A76、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C77、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C78、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B79、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標價格【答案】A80、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)?！敬鸢浮緽多選題（共40題）1、在設(shè)備工程設(shè)計合同中，未經(jīng)設(shè)計人同意，委托人對設(shè)計人提交的設(shè)計資料及文件不得()。A.修改B.復(fù)制C.借閱D.向第三方轉(zhuǎn)讓E.用于本合同以外的項目【答案】ABD2、對于設(shè)備工程的質(zhì)量缺陷進行修復(fù)，工程師有權(quán)指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質(zhì)量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產(chǎn)設(shè)備并移出現(xiàn)場C.自費調(diào)查導(dǎo)致質(zhì)量缺陷的原因D.對不符合合同要求的工作返工E.在發(fā)生緊急情況時，如事故、意外事件等，實施為保證工程安全迫切需要的工作【答案】BD3、下列產(chǎn)品中，實行工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度的有()。A.工作服B.電力鐵塔C.安全帽D.建筑扣件E.膠鞋【答案】BCD4、投標文件出現(xiàn)下列情形的，評標委員會應(yīng)當(dāng)予以否決的有()。A.投標文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標文件未經(jīng)投標人企業(yè)蓋章C.投標報價是所有投標文件中最高的D.投標人未按要求提交投標保證金的E.聯(lián)合體投標沒有提交共同投標協(xié)議【答案】BD5、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A.應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按照工程強制性標準實施監(jiān)理E.施工單位對嚴重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報告【答案】D6、可供承包商使用的業(yè)主設(shè)備，在業(yè)主要求中應(yīng)詳細說明()。A.設(shè)備型號B.設(shè)備狀態(tài)C.目前施工能力D.存放地點E.使用的價格【答案】ACD7、如果業(yè)主沒有按照合同約定的時間給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商索賠的內(nèi)容可包括()。A.延長工期B.開工日期順延C.費用D.合理利潤E.延長缺陷通知期【答案】ACD8、對于分段移交的設(shè)備工程，保留金的退還程序有()。A.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當(dāng)?shù)谋Ａ艚鸬?0%B.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當(dāng)?shù)谋Ａ艚鸬?0%C.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還40%D.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還50%E.在最后一個單位工程的缺陷通知期期滿時，退還剩余的保留金【答案】AC9、構(gòu)成表見代理，一般應(yīng)具備的條件包括()。A.相對人主觀上無過錯B.行為人主觀上有過錯C.行為人的代理行為為無權(quán)代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔(dān)E.在客觀上有足以使相對人相信行為人有代理權(quán)的事實【答案】AC10、《招投標法》規(guī)定，投標文件()的投標人應(yīng)確定為中標人。A.滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的最低要求B.最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準C.滿足招標文件各項要求，并且報價最低D.滿足招標文件各項要求，并且經(jīng)評審的價格最低E.滿足招標文件各項要求，并且經(jīng)評審價格最高【答案】BD11、根據(jù)《物權(quán)法》，用益物權(quán)包括()。A.留置權(quán)B.居住權(quán)C.土地承包經(jīng)營權(quán)D.地役權(quán)E.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】CD12、合同的成立必須經(jīng)過()。A.要約邀請B.要約C.承諾D.鑒證E.公證【答案】BC13、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人就標的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A.由當(dāng)事人補充協(xié)議B.不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣C.標的物需要運輸?shù)?，以第一承運人承運地為交付地D.標的物不需要運輸，當(dāng)事人不知道標的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地E.標的物不需要運輸，當(dāng)事人于合同訂立時都知道標的物所在地的，以標的物所在地為交付地【答案】ABD14、相對其他合同計價方式而言，固定單價合同的優(yōu)點有()。A.編制工程量清單不需要花費一定的物質(zhì)成本和時間成本B.承包商所做的每項工作都能在合同價格中得到體現(xiàn)，承包商能夠根據(jù)工程量估算自己的工作范圍并據(jù)此制訂適當(dāng)?shù)膶嵤┯媱滳.如果工作范圍不發(fā)生變化，業(yè)主的財務(wù)支出將是固定的D.填入單價的工程量清單有利于業(yè)主通過匯總價評判投標人的報價優(yōu)劣情況E.在一定程度上可激勵承包商降低成本，以提高單位直接成本的效益【答案】BCD15、合同文檔管理的主要內(nèi)容有()。A.建立合同文檔管理制度B.分析、改進合同條款C.妥善分類、保存和使用合同文檔D.及時審核和接收承包商提交的竣工文檔E.整理和編制整個設(shè)備工程的竣工資料并歸檔【答案】ACD16、根據(jù)《合同法》，受要約人對要約內(nèi)容中的下列條款作出了變更，屬于實質(zhì)性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D(zhuǎn).違約責(zé)任E.履約擔(dān)?！敬鸢浮緼BCD17、下列情形中，可能導(dǎo)致業(yè)主向承包商提出索賠的有()。A.承包商沒有如約提交履約保證B.承包商沒有按合同中的規(guī)定辦理保險C.政府干擾導(dǎo)致暫停施工D.業(yè)主雇請他人運出承包商沒有執(zhí)行工程師指示從現(xiàn)場運出的不合格材料E.颶風(fēng)導(dǎo)致已完工程垮塌【答案】ABD18、買賣合同中，買受人應(yīng)當(dāng)按照約定數(shù)額支付價款，合同對價款沒有約定或約定不明確時，買受人可依《合同法》確定價款的方法有()。A.提議雙方簽訂補充協(xié)議確定B.按照合同有關(guān)條款確定C.按照交易習(xí)慣確定D.按照訂立合同時簽訂地市場價格確定E.按照訂立合同時履行地市場價格確定【答案】ABC19、建設(shè)工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括()。A.地基基礎(chǔ)工程B.主體結(jié)構(gòu)工程C.屋面防水工程D.供熱系統(tǒng)E.電力、郵電通訊工程【答案】ABCD20、根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同【答案】AC21、設(shè)備工程的竣工文件應(yīng)當(dāng)記錄的事項有()。A.設(shè)備工程各部位竣工時的位置B.設(shè)備工程各部位的竣工時間C.設(shè)備工程各部位竣工時的尺寸D.設(shè)備工程的技術(shù)指標E.設(shè)備工程竣工試驗的結(jié)果【答案】AC22、評標過程中，初步評審的主要內(nèi)容包括()。A.投標人的合格性B.投標擔(dān)保C.資格證明文件D.業(yè)績E.報價的合理性【答案】ABCD23、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC24、下列行政機關(guān)的行政行為中，相關(guān)當(dāng)事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機械C.對建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設(shè)標準批準部門修改《工程建設(shè)標準強制性條文》E.建設(shè)行政主管部門對調(diào)解成功的建設(shè)合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB25、除撤銷生產(chǎn)許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷生產(chǎn)許可。A.因不可抗力導(dǎo)致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產(chǎn)許可的C.超過法定職權(quán)作出準予生產(chǎn)許可決定的D.違反法定程序作出準予生產(chǎn)許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準予生產(chǎn)許可的【答案】BCD26、根據(jù)《合同法》對相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設(shè)工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設(shè)計合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務(wù)預(yù)付或補償委托事務(wù)所必要的費用C.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?，除?dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時起由買受人承擔(dān)D.承攬人可將對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)【答案】BC27、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列選項中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任的有()。A.應(yīng)當(dāng)依法取得安全生產(chǎn)許可證，并在許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.不得與建設(shè)單位的有利害關(guān)系C.在實施監(jiān)理前，就設(shè)計文件向施工單位作出說明和技術(shù)交底D.按照工程強制性標準實施監(jiān)理E.施工單位對嚴重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關(guān)主管部門報告【答案】D28、根據(jù)我國《合同法》，當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)