《建筑工程項目招投標及合同管理》在線考試-2

《建筑工程項目招投標與合同管理》形成性考核二總共30題共20分一.

判斷題

（共10題,共6分）1.

不平衡報價法屬于開標前的投標技巧。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：2.

投標文件必須嚴格按照招標文件的規(guī)定編寫，可以對招標文件要求進行修改或提出保留意見。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：3.

編制投標文件的核心工作是計算標價，而標價計算又與施工方案及施工組織計劃密切相關(guān)，所以在計算標價前必須編制好施工計劃。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：4.

中標通知書對招標人和中標人具有法律效力。中標通知書發(fā)出后，招標人改變中標結(jié)果的，應(yīng)當依法承擔法律責任。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：5.

資格預(yù)審的評分標準必須考慮到評標的標準，一般凡屬評標時考慮的因素，資格預(yù)審評審時必須考慮。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：6.

標底是招標人編制的招標項目的預(yù)期價格。招標工程的標底按定額編制，反映行業(yè)最高水平。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：7.

投標人收到招標單位的授標通知書，即獲得工程承建權(quán)，稱為中標或得標，表示投標人在投標競爭中獲勝。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：8.

通過資格預(yù)審淘汰資格預(yù)審文件達不到要求的企業(yè)，淘汰總分低于及格線的投標者。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：9.

邀請招標的特點是能有效地防止腐敗，為潛在的投標人提供均等的機會，能最大限度地引起競爭，達到節(jié)約建設(shè)資金、保證工程質(zhì)量、縮短建設(shè)工期的目的。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：10.

中標人確定后，招標人應(yīng)當向中標人發(fā)出中標通知書,并將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\s錯誤CONTROLForms.HTML:Option.1\s正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：二.

單選題

（共15題,共9分）1.

下列各項中，（

）不屬于不平衡報價法的策略。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.固定項目寧低勿高CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.先期開工的項目的單價報高價，后期開工的項目報低價

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.估計工程量會增加的項目單價報高價，工程量會減少的項目單價報低價

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.沒有工程量，只填單價的項目宜報低價

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

評語：2.

投標報價人員在總價基本不變的情況下可以采用不平衡報價法使中標后企業(yè)利益最大化。在清單工程量不準確的情況下，對可能減少的工程量，可以報(

)。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.高單價

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.低單價

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.原單價

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.市場價

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：3.

下列各項中，（

）不屬于竣工交付使用工程必須符合的基本要求。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.完成工程設(shè)計和合同中規(guī)定的各項工作內(nèi)容，達到國家規(guī)定的竣工條件CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.具有完整的工程技術(shù)檔案和竣工圖，已辦理工程竣工交付使用的有關(guān)手續(xù)

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.工程保修證書還未簽署

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、設(shè)計文件及合同規(guī)定的要求

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：4.

應(yīng)以(

)為最優(yōu)投標書。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.投標價最低

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.評審標價最低

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.評審標價最高

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.評標得分最低

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：5.

某市火電站建設(shè)項目進行招標，招標人規(guī)定投標人提交的投標文件截止日期為2006年11月20日，投標人在投標文件截止日期已提交投標文件。2006年11月18日，投標人向招標人提出撤回提交的投標文件。此時(

)。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.招標人不允許投標人撤回提交的投標文件CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.招標人與投標人協(xié)商是否可撤回提交的投標文件

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.招標人通過行政主管部門商議是否允許投標人撤回提交的投標文件

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.招標人允許投標人撤回提交的投標文件

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

評語：6.

為了提高中標的可能性和中標后利益，在保證工程質(zhì)量的前提下，進行合理報價，根據(jù)投標報價的原則，對下列（

）項目可以報高價。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.工期要求急、投標對手少

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.施工條件好、投標對手多

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.投標對手多、支付條件好

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.施工條件好，投標風險小

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：7.

投標報價人員在總價基本不變的情況下可以采用不平衡報價法使中標后企業(yè)利益最大化，在清單工程量不準確的情況下，對可能增加的工程量，可以報(

)。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.高單價CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.低單價

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.原單價CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.市場價

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：8.

下列各項中，（

）不屬于訂立施工合同應(yīng)具備的條件。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.初步設(shè)計已經(jīng)批準

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.工程項目已經(jīng)列入年度建設(shè)計劃

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.有能夠滿足施工需要的設(shè)計文件和有關(guān)技術(shù)資料

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.招標過程正在進行，中標通知書沒有下發(fā)

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

評語：9.

依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，監(jiān)理合同的有效期是從監(jiān)理合同雙方簽字之日起，到(

)止。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.完成監(jiān)理合同約定的監(jiān)理工作之日

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.監(jiān)理合同規(guī)定的到期日

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.被監(jiān)理的工程竣工移交后收到監(jiān)理尾款之日

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.完成正常工作和附加工作之日

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：10.

下列各項中，（

）不屬于承包人的工作。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.向工程師提供年、季、月工程進度計劃及進度統(tǒng)計報表CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.按專用條款約定的數(shù)量和要求，向發(fā)包人提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)生費用由承包人承擔

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.按專用條款約定做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：11.

為了提高中標的可能性和中標后利益，在保證工程質(zhì)量的前提下，進行合理報價，根據(jù)投標報價的原則，對(

)項目可以報低價。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.工期要求急、投標對于少

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.施工條件差、技標對于少

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.投標對于多、支付條件好

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.施工條件差，投標風險大

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：12.

投標文件中的（），但單價金額小數(shù)點有明顯錯誤的除外.

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準；總價金額與單價金額不一致的，以單價金額為準

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準；總價金額與單價金額不一致的，以單價金額為準

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準；總價金額與單價金額不一致的，以總價金額為準

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準；總價金額與單價金額不一致的，以總價金額為準

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：13.

某項目招標，經(jīng)評標委員會評審認為所有投標都不符合招標文件的要求，這時應(yīng)當(

)

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.與相對接近要求的投標人協(xié)商，改為議標確定中標人

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.改為直接發(fā)包

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.用原招標文件重新招標

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.修改招標文件后重新招標

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

評語：14.

(

)的適用范圍是：具有通用技術(shù)、性能標準或者招標人對于其技術(shù)、性能沒有特要求的普通招標項目，如一般的住宅工程的施工項目.

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.經(jīng)評審的最低投標價法

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.以標底作為標準值計算報價得分的綜合評分法

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.以修正標底值作為報價評分衡量標準的綜合評分法

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.不用標底衡量的綜合評分法

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：15.

聯(lián)合體中標者，聯(lián)合體各方應(yīng)當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人(

)。

（0.6分）CONTROLForms.HTML:Option.1\sA.共同承擔責任

CONTROLForms.HTML:Option.1\sB.按份承擔責任

CONTROLForms.HTML:Option.1\sC.承擔連帶責任

CONTROLForms.HTML:Option.1\sD.各自承擔責任

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：三.

多選題

（共5題,共5分）1.

按照建設(shè)部的規(guī)定，建設(shè)項目的投標有(

)情況的也應(yīng)當按照廢標處理。

（1分）CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sA.未按要求密封

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sB.無單位和法定代表人或者代理人的印鑒，或未按規(guī)定加蓋印鑒

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sC.未按規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容不全或字跡模糊、辨認不清

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sD.逾期送達

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sE.細微偏差

☆考生答案：A,B,C,D

★考生得分：1

分

評語：2.

根據(jù)招標投標法的規(guī)定，中標通知書發(fā)出后的30日內(nèi)，中標單位應(yīng)與發(fā)包人依據(jù)()等簽訂工程施工承包合同。

（1分）CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sA.招標公告

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sB.招標文件

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sC.投標文件

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sD.評標價格

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sE.最后談判達成的降價協(xié)議

☆考生答案：B,C

考生得分：1

分

評語：3.

開標的主持人是()，他們同時負責開標全過程的工作。

（1分）CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sA.招標人

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sB.當?shù)卣袠斯芾聿块T

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sC.公證機關(guān)

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sD.投標人代表

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sE.招標代理機構(gòu)

☆考生答案：A,E

★考生得分：1

分

評語：4.

投標文件中(

)必須有法人單位公章、法定代表人或其委托代理人的印鑒投標書。

（1分）CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sA.投標書

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sB.投標書情況匯總表

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sC.密封簽

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sD.工期目標

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sE.詳細預(yù)算及主要材料用量

☆考生答案：A,B,C

★考生得分：1

分

評語：5.

按照設(shè)計合同示范文本的規(guī)定，(

)屬于發(fā)包人的責任。

（1分）CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sA.提供設(shè)計依據(jù)資料

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sB.提供設(shè)計預(yù)算資料

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sC.向施工單位進行設(shè)計交底

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sD.對設(shè)計成果組織鑒定和驗收

CONTROLForms.HTML:Checkbox.1\sE.提供設(shè)計人員需要的工作和生活條件

☆考生答案：A,D

★考生得分：1

分

評語：考核一總共30題共20分一.

判斷題

（共10題,共6分）1.

狹義的建筑市場一般指有形建筑市場，它是以工程承發(fā)包交易活動為主要內(nèi)容，有固定的交易場所(建設(shè)工程交易中心)。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：2.

邀請招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不少于三個法人或者其他組織投標。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：3.

公開招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：4.

建設(shè)工程招標人是指依法提出招標項目、進行招標的法人或者其他組織。它不一定是建設(shè)工程項目的投資人(即業(yè)主或建設(shè)單位)。

(

)

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：5.

授標是招標人以書面形式正式通知某投標單位承包建設(shè)工程項目。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：6.

招標準備階段是指業(yè)主決定進行建設(shè)工程招標到發(fā)布招標公告之前所作的準備工作，包括成立招標機構(gòu)、確定招標方式等。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：7.

建設(shè)工程交易中心的基本功能：信息服務(wù)功能、場所服務(wù)功能、監(jiān)督管理職能。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：8.

招標實施階段是整個招標過程的實質(zhì)性階段。主要包括：發(fā)布招標公告或投標邀請書，組織資格預(yù)審，召開標前會議，開標、評標和定標。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：9.

建設(shè)工程的招標投標主體包括：招標人、投標人、招標代理機構(gòu)。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：正確

★考生得分：0.6

分

評語：10.

承包商作為建筑市場的主體，是長期和持續(xù)存在的。所以不論是國內(nèi)還是按照國際慣例，對承包商一般都實行項目法人責任制。

（0.6分）錯誤正確

☆考生答案：錯誤

★考生得分：0.6

分

評語：二.

單選題

（共15題,共9分）1.

招標人采用邀請招標方式的，應(yīng)當向(

)個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。

（0.6分）A.2B.3C.4D.5

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：2.

招標人和中標人應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起(

)內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

（0.6分）A.15天B.20天

C.25天

D.30天

☆考生答案：D

★考生得分：0.6

分

評語：3.

建設(shè)工程標底是指招標人根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定計算出來的造價，是建設(shè)工程的(

)。

（0.6分）A.計劃價格B.預(yù)期價格

C.實際價格D.合同價格

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：4.

申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)具備的條件之一為：建設(shè)工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的(

)。

（0.6分）A.40％

B.50％

C.60％

D.70％

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：5.

重要設(shè)備的采購，單項合同估算價在(

)人民幣以上的，必須進行招標。

（0.6分）A.50萬B.100萬

C.150萬

D.200萬

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：6.

(

)不屬于建設(shè)工程招標投標的主體。

（0.6分）A.建設(shè)工程交易中心

B.招標人

C.投標人

D.招標代理機構(gòu)

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：7.

(

)是指具有一定數(shù)量的技術(shù)工人和工程管理人員，專門在建筑勞務(wù)分包市場上承接任務(wù)的建筑業(yè)企業(yè)。

（0.6分）A.施工總承包序列企業(yè)

B.專業(yè)承包序列企業(yè)

C.勞務(wù)分包序列企業(yè)

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：8.

邀請招標是一種由招標人選擇(

)家以上符合招標條件的供應(yīng)商或承包商，向其發(fā)出投標邀請，由被邀請的供應(yīng)商、供應(yīng)商投標競爭，從中選定中標者的招標方式。

（0.6分）A.2B.3C.4D.5

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：9.

整個招標過程的實質(zhì)性階段是(

)。主要包括：發(fā)布招標公告或投標邀請書，組織資格預(yù)審，召開標前會議，開標、評標和定標。

（0.6分）A.招標準備階段

B.招標實施階段

C.定標簽約階段

D.履約階段

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：10.

施工招標文件的內(nèi)容一般不包括(

)。

（0.6分）A.工程量清單

B.資格預(yù)審條件

C.合同條件

D.投標須知

☆考生答案：B

★考生得分：0.6

分

評語：11.

下列各項中，（

）不屬于開標前的投標技巧。

（0.6分）A.不平衡報價

B.多方案報價法C.圍標法D.突然襲擊法

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：12.

在建設(shè)項目各類招標中，不要求投標人依據(jù)給定工作量報價的是(

)招標。

（0.6分）A.施工B.設(shè)備采購

C.設(shè)計D.材料采購

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：13.

申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)具備的條件之一為：建設(shè)工期超過一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的(

)。

（0.6分）A.30％

B.40％

C.50％D.60％

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：14.

根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，建設(shè)工程施工招標的標底由（

）編制。

（0.6分）A.招標單位

B.設(shè)計單位

C.承包單位

D.政府主管部門

☆考生答案：A

★考生得分：0.6

分

評語：15.

某大型建筑工程由甲乙丙三家施工企業(yè)聯(lián)合承包，其中，甲的資質(zhì)等級最高，乙次之，丙最低，則按照《建筑法》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當按照（

）企業(yè)的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。

（0.6分）A.甲

B.乙

C.丙

D.甲或丙

☆考生答案：C

★考生得分：0.6

分

評語：三.

多選題

（共5題,共5分）1.

招標人的權(quán)益包括()。

（1分）A.自行組織招標或委托招標代理機構(gòu)進行招標

B.指定招標代理機構(gòu)并核驗其資質(zhì)證明

C.要求投標人提供有關(guān)資質(zhì)情況的資料

D.確定評標委員會，并根據(jù)評標委員會推薦的候選人確定中標人

E.控告、檢舉招標過程中的違法行為

☆考生答案：A,C,D

★考生得分：1

分

評語：2.

招標實施階段是整個招標過程的實質(zhì)性階段。主要包括:()。

（1分）A.發(fā)布招標公告或投標邀請書

B.組織資格預(yù)審

C.召開標前會議

D.開標、評標和定標

E.編制招標有關(guān)文件

☆考生答案：A,B,C,D

★考生得分：1

分

評語：3.

工程施工招標一般劃分為(

)三個階段。

（1分）A.招標準備

B.招標實施

C.定標簽約

D.屢約

E.評標

☆考生答案：A,B,C

★考生得分：1

分

評語：4.

投標資格審查主要是對投標人的情況進行審查，其審查的主要內(nèi)容包括(

)。

（1分）A.法人資格和資質(zhì)等級

B.施工能力和企業(yè)信譽

C.隊伍素質(zhì)和施工裝備

D.管理能力和工程經(jīng)驗

E.施工圖紙和工程標底

☆考生答案：A,B,C,D

★考生得分：1

分

評語：5.

建設(shè)工程交易中心的基本功能包括(

).

（1分）A.A.信息服務(wù)功能

B.場所服務(wù)功能

C.集中辦公功能D.監(jiān)督管理職能

E.建筑規(guī)劃功能

☆考生答案：A,B,C

★考生得分：1

分

評語：工程招投標及合同管理試題庫一、單選(每題2分)下列各題中,只有一個被選項最符合題意,請將它選出并填入括號內(nèi)。1、合同法律關(guān)系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當事人在民事流傳過程中形成的（）關(guān)系。A、債權(quán)人與債務(wù)人B、代理人與被代理人C、權(quán)利與義務(wù)D、法人與自然人2、施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設(shè)單位造成損失的，建設(shè)單位應(yīng)當要求（）賠償。A、施工企業(yè)B、施工企業(yè)的法定代表人C、施工企業(yè)的項目經(jīng)理D、具體的施工人員3、下列財產(chǎn)中，（）不得抵押。A、土地所有權(quán)B土地使用權(quán)C、房屋D、交通運輸工具4、邀請招標的邀請對象的數(shù)目不應(yīng)少于（）家。A、2、B、3C、5D、75、合同爭議的解決順序為（）A、和解—調(diào)解—仲裁—訴訟B、調(diào)解—和解—仲裁—訴訟C、和解—調(diào)解—訴訟—仲裁D、調(diào)解—和解—訴訟—仲裁6、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。A、報價B、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D、設(shè)備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（）A、正常工作B、附加工作C、額外工作D、義務(wù)工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。A、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位置準確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗9、設(shè)計人的設(shè)計工作進展不到委托設(shè)計任務(wù)的一半時，發(fā)包人由于項目建設(shè)資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設(shè)計范本的規(guī)定，設(shè)計人應(yīng)（）A、沒收全部定金補償損失B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金C、要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失D、要求發(fā)包人付給合同約定設(shè)計費用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。訂立合同時約定的合同工期概念應(yīng)為，從（）的日歷天數(shù)計算。A、合同簽字日起按投標文件中承諾B、合同簽字日起按招標文件中要求C、合同約定的開工日起按投標文件中承諾D、合同約定的開工日起按招標文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責任的說法錯誤的為（）A、停工責任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應(yīng)順延工期B、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，相應(yīng)順延工期C、停工責任在承包人，因為工程師不及時做出答復(fù)，導(dǎo)致承包人無法復(fù)工，由發(fā)包人承擔違約責任D、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（）。A、拒付貨款并索賠B、按照訂購數(shù)量及時付款C、按照實際交貨數(shù)量及時付款D、待供貨方補足數(shù)量后再付13、FIDIC《施工合同條件》的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時限D(zhuǎn)、工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間14、由于業(yè)主提供的設(shè)計圖紙錯誤導(dǎo)致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（）A、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要C、不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D、不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告15、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（）。A、由承包商承擔的風險責任B、給予費用補償并順延工期C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償16、合同法律關(guān)系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（）A行政法律關(guān)系B民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系C刑事法律關(guān)系D經(jīng)濟侵權(quán)關(guān)系17、在工程建設(shè)監(jiān)理活動中，監(jiān)理單位是（）A業(yè)主的代理人B業(yè)主的委托人C施工合同的當事人D絕對獨立的第三人18、經(jīng)濟合同當事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（）A主合同B從合同C獨立合同D無條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當事人應(yīng)當（）A按裁決自覺執(zhí)行B不服裁決可向上級仲裁機構(gòu)申請復(fù)議C可向人民法院起訴D向合同管理機關(guān)申訴20、《監(jiān)理合同》規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤，以致增加工作量時，應(yīng)是為（）。A額外服務(wù)B附加服務(wù)C延長服務(wù)D非監(jiān)理服務(wù)21、監(jiān)理招標的宗旨是指對監(jiān)理單位（）的選擇。A能力B報價C信譽D經(jīng)濟實力22、中標的承包商將由（）決定。A評標委員會B業(yè)主C上級行政主管部門D監(jiān)理工程師23、設(shè)備安裝工程具有聯(lián)動無負荷試車條件的，應(yīng)由（）組織試車。A建設(shè)單位B設(shè)計單位C施工單位D設(shè)備供應(yīng)單位24、業(yè)主在（）合同中承擔的風險最小。A可調(diào)總價B不可調(diào)總價C單價D成本加酬金25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認為索賠是指（）。A只限承包商向業(yè)主索賠B業(yè)主無權(quán)向承包商索賠C業(yè)主與承包商之間的雙向索賠D不包括承包商與分包商之間的索賠26、當出現(xiàn)招標文件中的某項規(guī)定與招標人對投標人質(zhì)疑問題的書面回答不一致時，應(yīng)以()為準。招標文件中的規(guī)定B.現(xiàn)場考察時招標單位的口頭解釋C.招標單位在會議上的口頭解答D.發(fā)給每個投標人的書面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務(wù)時間，此項工作應(yīng)屬于()。A.正常工作B.附加工作C.額外工作D.意外工作28、下列各項中，()不屬于工程建設(shè)施工招標應(yīng)具備的前提條件。A.建設(shè)用地征用完畢，施工圖紙完成B.概算已經(jīng)批準，建設(shè)項目已正式列入計劃C.招標文件已經(jīng)編制好D.建設(shè)資金、建材、設(shè)備來源已經(jīng)落實29、投標文件對招標文件的響應(yīng)有細微偏差，包括()。A.提供的投標擔保有瑕疵B.貨物包裝方式不符合招標文件的要求C.個別地方存在漏項D.明顯不符合技術(shù)規(guī)格要求30、與邀請招標相比，公開招標的最大優(yōu)點是()。A.節(jié)省招標費用 B.招標時間短C.減小合同履行過程中承包不違約的風險D.競爭激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確的為()。A.專用條款、通用條款、中標通知書、圖紙B.中標通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款C.中標通知書、投標書、協(xié)議書、圖紙D.中標通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中，承包人按照工程師提出的施工進度計劃修改建議進行了修改，由于修改后的計劃不合理而導(dǎo)致的窩工損失應(yīng)當由()承擔。A.發(fā)包人B.承包人C.工程師D.發(fā)包人與承包人共同33、FIDIC施工合同條件規(guī)定，用從()之日止的持續(xù)時間為缺陷通知期，承包商負有修復(fù)質(zhì)量缺陷的義務(wù)。開工日起至頒布發(fā)接收證書B.開工令要求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工C.頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書D.接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書34、在工程施工中由于()原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應(yīng)當承擔違約責任。A.不可抗力B.承包方的設(shè)備損壞C.設(shè)計變更D.工程量變化35、委托任務(wù)并負責支付報酬的一方稱（）。A承包人B發(fā)包人C出資人D出工人36、受招標人的委托，代為從事招標活動的中介組織是（）。A建設(shè)單位B施工單位C招標代理D設(shè)計單位37、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。A報價B能力C人員數(shù)量D設(shè)備38、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（）。A固定價格合同B可調(diào)整價格合同C固定價格加酬金合同D成本加酬金合同39、在進度控制中，（）不屬工程師的任務(wù)。A督促承包人完成工程掃尾工作B向有關(guān)部門遞交竣工申請C協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關(guān)系D參加竣工驗收40、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)，采購方應(yīng)（）。A拒付貨款并索賠B按照訂購數(shù)量及時付款C按照實際交貨數(shù)量及時付款D待供貨方補足數(shù)量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（）A是違法的B是從工程承包人承擔C是允許的D非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包42、FIDIC《施工合同條件》的“缺陷通知期”是指（）A工程保修期B承包商的施工期C工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知D工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間43、自中標通知書發(fā)出（）內(nèi)，建設(shè)單位和中標人簽訂書面的建設(shè)工程承發(fā)包合同。A15天B21天C30天D35天44、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（）承擔擔保責任。A、保證B、連帶保證C、違約D、合同45、當事人采用合同書形式訂立的，自（）合同成立。A、雙方當事人制作合同書時B、雙方當事人表示受合同的約束時C、雙方當事人簽字或蓋章時D、雙方當事人達成一致意見時46、確定中標人后（）內(nèi)，招標人應(yīng)當向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標情況的書面報告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、下列說法不正確的是（）。A、招標投標法規(guī)定招標方式分為公開招標和邀請招標兩類。B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標的項目才可以采用直接委托方式。C、建設(shè)行政主管部門派人參加開標、評標、定標的活動，監(jiān)督招標按法定程序選擇中標人；所派人員可作為評標委員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標人依法選擇中標人的活動。D、公開招標中，評標的工作量較大，所需招標時間長，費用高。48、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（）的選擇。A、報價B、能力C、監(jiān)理人員數(shù)量D、設(shè)備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務(wù)的時間，此工作內(nèi)容應(yīng)屬于（）。A、正常工作B、附加工作C、額外工作D、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項是（）。A、包括開工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)D、合同工期是按總?cè)諝v天數(shù)計算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（）。A、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位置準確C、提供年、季、月工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表D、確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗52、在進度控制中，（）不屬工程師的任務(wù)。A、督促承包人完成工程掃尾工作B、向有關(guān)部門遞交竣工申請C、協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關(guān)系D、參加竣工驗收53、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（）A、固定價格合同B、可調(diào)整價格合同C、固定價格加酬金合同D、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅差范圍內(nèi)。采購方應(yīng)（）。A、拒付貨款并索賠B、按照訂購數(shù)量及時付款C、按照實際交貨數(shù)量及時付款D、待供貨方補足數(shù)量后再付55、FIDIC《施工合同條件》的“缺陷通知期”，是指（）。A、工程保修期B、工程施工期C、工程裝修期D、工程停工期56、如果投標截止日期前第28天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實際投入成本的增加，應(yīng)由（）給予補償。A、業(yè)主B、承包商C、工程師D、特殊分包商57、工程分包的說法錯誤的為（）。A、是違法的B、是從工程承包人承擔的工程中承包部分工程的行為C、是允許的D、非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任何部分分包58、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導(dǎo)致施工進度的延誤，承包商為此事件提出的索賠屬于應(yīng)（）。A、由承包商承擔的風險責任B、給予費用補償并順延工期C、給予費用補償?shù)豁樠庸て贒、給予工期順延但不給費用補償二、多選題（每題3分）。下列各題中，有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括號內(nèi)。1、必須進行招標的項目包括（）。A私人投資的高級別墅B、外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項目C、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項目D、全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目E、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目2、工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應(yīng)當按照工程師的要求提出改進措施（）。A、需經(jīng)工程師確認后才能執(zhí)行B、因承包人自身的原因造成工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符的，所有后果都由承包商自行承擔C、因承包人自身原因造成的，工程師只對改進措施的效果負責D、采用改進措施后，必須順延工期E、改進措施后，進度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進度計劃，并經(jīng)工程師確認，這種確認是工程師對工程延期的批準3、施工合同文件中的說法中，正確的有（）。A、當合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當事人有不同理解時，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理4、FIDIC合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（）。A、選擇分包單位的權(quán)利不同B、分包合同的工作內(nèi)容不同C、工程款的支付開支項目不同D、業(yè)主對分包商利益的保護不同E、承包商對分包商違約行為承擔責任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（）。A、綜合索賠B、單項索賠C、工期索賠D、合同內(nèi)索賠E、費用索賠6、建設(shè)工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括()。因承包商嚴重違約委托人與其終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作B.由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務(wù)時間延長C.原應(yīng)由委托人承擔的義務(wù)雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔D.應(yīng)委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務(wù)內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容E.不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復(fù)監(jiān)理服務(wù)前的準備工作7、按照《施工合同文本》規(guī)定，在施工中由于()造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認，竣工日期可以順延。A.承包人未能及時調(diào)配施工機械B.發(fā)生不可抗力C.雨季天數(shù)增多D.工程量變化和設(shè)計變更E.一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時8、索賠按目的劃分包括()。A.綜合索賠B.單項索賠C.工期索賠D.合同內(nèi)索賠E.費用索賠9、在施工合同中，(

)等工作應(yīng)由發(fā)包人完成。A.土地征用和拆遷B.臨時用地、占道申報批準手續(xù)C.提供工程地質(zhì)報告D.保護施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構(gòu)筑物E.提供相應(yīng)的工程進度計劃及進度統(tǒng)計報表10、對于發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備，()等工作應(yīng)當由發(fā)包人承擔。A.到貨后，通知清點B.參加清點C.清點后負責保管D.支付保管費用E.如果質(zhì)量與約定不符，運出施工場地并重新采購11、招標人具備自行招標的能力表現(xiàn)為()。A.必須是法人組織B.有編制招標文件的能力C.有審查投標人資質(zhì)的能力D.招標人的資格經(jīng)主管部門批準E.有組織評標定標的能力12、建設(shè)工程施工合同的當事人包括()。A.建設(shè)行政主管部門B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位E.材料供應(yīng)商13、《施工合同文本》規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力，()發(fā)生的費用由承包人承擔。A.工程本身的損害B.發(fā)包人人員傷亡C.造成承包人設(shè)備、機械的損壞及停工D.所需清理修復(fù)工作E.承包人人員傷亡14、施工合同按照計價方式的不同可以分為()等。A.總承包合同B.分別承包合同C.固定價格合同D.可調(diào)價格合同E.成本加酬金合同15、在竣工驗收和竣工結(jié)算中，承包人應(yīng)當()。A.申請驗收B.組織驗收C.提出修改意見D.遞交竣工結(jié)算報告E.移交工程16、被宣布為廢標的投標書包括（）A投標書未按招標文件中規(guī)定封標B逾期送達的標書C加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標書D未按招標文件的內(nèi)容好要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的標書E投標人不參加開標會議的標書17、必須進行招標的項目包括（）A私人投資的高級別墅B外國老板投資的基礎(chǔ)設(shè)施的項目C大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系到社會公共利益、公眾安全的項目D全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目E使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目18、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（）A監(jiān)理合同可以是個人B監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D委托監(jiān)理合同標的是服務(wù)E委托監(jiān)理合同的標的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設(shè)工程施工索賠按索賠目的可分為（）A單項索賠B總索賠C明示索賠D工期索賠E費用索賠20、合同法律關(guān)系的構(gòu)成要素有()A、主體B、內(nèi)容C、客體D、權(quán)利E、義務(wù)21、被宣布為廢標的投標書包括（）。A、投標書未按招標文件中規(guī)定封記B、逾期送達的標書C、加蓋法人或委托授權(quán)人印鑒的標書D、未按招標文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的標書E、投標人不參加開標會議的標書22、不符合建設(shè)工程委托監(jiān)理合同特征的有（）。A、監(jiān)理合同可以是個人B、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設(shè)程序C、監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設(shè)程序D、委托監(jiān)理合同的標的是服務(wù)E、委托監(jiān)理合同的標的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說法中，正確的有（）。A、當合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容C、變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D、簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當事人有不同理解時，應(yīng)按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（）A、單項索賠B、總索賠C、明示索賠D、工期索賠E、費用索賠25、三、判斷改錯題（每題2分）。判斷下列各題正誤,正者在括號內(nèi)打"√",誤者在括號內(nèi)打"×",并將錯誤處改正。1、建設(shè)工程物資采購合同是雙務(wù)、有償、諾成、要式的合同。（）2、甲需購進乙公司相關(guān)設(shè)備，價值100萬元，甲應(yīng)預(yù)付定金30萬元。（）3、招標過程分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（）4、中標通知書發(fā)出30天內(nèi)，中標單位應(yīng)與建設(shè)單位依據(jù)招標文件、投標書等簽訂工程承包合同。（）5、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準。（）6、建設(shè)工程施工合同范本由《協(xié)議書》、《通用條款》、《專用條款》三部分組成，并附有三個附件。（）7、供貨方到現(xiàn)場的交貨日期，以采購方接收貨物時在貨單上簽收的日期為準。（）8、FIDIC施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開工令”中指明的應(yīng)開工之日起，至工程接收證書注明的竣工日止的日歷天數(shù)。（）9、工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關(guān)資料后，應(yīng)在28天內(nèi)給予答復(fù)，否則視為對方索賠要求已經(jīng)認可。（）10、FIDIC合同條件中規(guī)定，業(yè)主的索賠主要限于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導(dǎo)致的業(yè)主損失。（）11、承包商沒按照規(guī)定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權(quán)利（）12、在承包商提出的費用索賠中，是以實際損失為依據(jù)，因此其索賠金3額額均不應(yīng)包括利潤。（）13、FIDIC合同條件，監(jiān)理工程師有權(quán)批準工程分包（）。14、FIDIC合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（）。15、《工程建設(shè)監(jiān)理委托合同》是由“標準條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（）16、工程招標必須采用公開招標方式（）。17、《監(jiān)理委托合同》經(jīng)過當事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權(quán)利和責任也即終止（）。18、某建筑工程公司下屬第四分公司領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個獨立的企業(yè)法人。（）19、經(jīng)濟合同當事人之間發(fā)生糾紛時，雙方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（）20、我國《民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的普通訴訟事項時效為2年。（）21、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。（）22、違約責任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當履行。（）23、招標過程概括劃分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（）24、建設(shè)工程合同是雙務(wù)、有償、實踐、要式的合同。（）25、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,以小寫金額為準。（）26、建設(shè)工程施工合同范本由《協(xié)議書》、《通用條款》、《專用條款》三部分組成，并附有三個附件。（）27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。（）28、FIDIC施工合同規(guī)定以投標截止日期前第28天定義為“基準日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風險的時間點。（）29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應(yīng)在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。（）30、當工程師確定的索賠額超過其權(quán)限范圍時，必須報請發(fā)包人批準。（）四、填空：（每空1分）1、是建設(shè)單位向國家有關(guān)主管部門提出要求建設(shè)某一項目的建設(shè)性文件。2、工程設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，它是從和對擬建工程進行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標中，公開招標的主要特點是、、。4、工程承發(fā)包方式，是指與雙方之間的經(jīng)濟關(guān)系形式。5、建筑市場主體主要有、、等。6、我國的建設(shè)工程交易中心是按照、、三大功能進行構(gòu)建的。7、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為、和三個級別。8、工程招標代理機構(gòu)，其資質(zhì)等級劃分為和。9、建設(shè)工程招標方式有和。10、建設(shè)工程招標方法有、、和。11、選擇投標對象的主要方法有、。12、建筑材料的采購供應(yīng)方式有、、等。13、保險費包括、、。14、建設(shè)工程合同按計價方式劃分為、、三大類型。15、工程進度款結(jié)算方式有、、和。16、按施工索賠的處理方式可分為、。17、國際工程招投標的特點有、、。18、按施工索賠的目的分為和。19、承發(fā)包雙方解決施工索賠爭端的主要方法是、和。20、合同法律關(guān)系的主體可以是、、。21、行為包括和兩種表現(xiàn)形式.22、擔保法規(guī)定的擔保方式為、、、和。23、解決合同爭議的方法有、、、。24、按索賠的目的可分為、。25、擔?；顒討?yīng)當遵循、、、的原則。26、合同法律關(guān)系包括、、三個要素。27、行為還可分為和。28、合同法律關(guān)系的客體主要包括、、。29、以代理權(quán)產(chǎn)生的依據(jù)不同，可將代理分為、、。30、招標方式有、。31、按索賠的目的可分為、。32、合同的計價方式有、、。33、監(jiān)理人應(yīng)完成的監(jiān)理工作有、。五、名詞解釋：（每題3分）1、工程承發(fā)包：2、建筑市場：3、建設(shè)工程招標：4、多方案報價法：5、施工管理費：6、不平衡報價法：7、建設(shè)工程投標：8、建設(shè)工程施工合同：9、工程轉(zhuǎn)包：10、施工索賠：11、委托代理：12、定金：13、建筑工程施工合同：14、附加工作：15、指定分包商：16、代理：16、留置：17、建筑工程物資采購合同：18、額外工作：19、工程變更：20、合同法律關(guān)系主體：21、事件：22、指定代理：23、抵押：24、合同公正：25、要約：26、合同變更：27、索賠：28、合同法律關(guān)系：29、行為：30、違約責任：31、質(zhì)押：32、保險合同：33、合同簽證：六、簡答：（每題5分）1、施工合同的特點是什么？2、建設(shè)工程交易中心的運行原則是什么？3、建設(shè)工程招投標的特點是什么？4、建設(shè)工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？5、建設(shè)工程施工合同的作用是什么？6、不可抗力的范圍包括哪些方面？7、工程師公正合理的處理索賠事項，必須遵循哪些原則？8、訂立施工合同應(yīng)具備的條件是什么？9、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？10、變更價款的確定程序是什么？11、法人應(yīng)具備什么條件？12、仲裁的原則有哪些？13、監(jiān)理招標有哪些特點？14、監(jiān)理人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)生哪些情況不應(yīng)由其承擔責任?15、監(jiān)理工程師確定工程變更價款的原則是什么？16、反索賠是什么？17、《施工合同條件》指定分包商的特點有哪些？18、監(jiān)理處理工程如何預(yù)防和減少索賠？19、建設(shè)工程投標策略有哪些？20、按順序簡述國內(nèi)招標的主要程序。21、簡述公開招標與邀請招標的主要區(qū)別。22、簡述《施工合同文本》的構(gòu)成。23、代理有何特征？24、合同法的基本原則是什么？25、招標階段的主要工作內(nèi)容是什么？26、仲裁的原則是什么？27、建設(shè)工程物資采購合同有何特點？28、合同簽證的作用是什么？29、合同生效應(yīng)當具備什么條件？30、合同履行的原則是什么？31、投標階段的主要工作內(nèi)容是什么？32、建設(shè)工程合同是什么？33、簡述公開招標與邀請招標的主要區(qū)別。34、建設(shè)工程招標是什么？35、簡述國際工程投標文件的主要內(nèi)容。36、簡述承包商的索賠策略。37、建設(shè)工程投標報價的策略有哪些？38、建設(shè)工程投標是什么？39、建設(shè)工程招標代理是什么？40、施工合同工期指什么？七、案例分析題（每題15分）1、2003年4月6日，天大建筑公司參與了海瑞公司關(guān)于其辦公樓建設(shè)工程招投標活動，天大公司通過現(xiàn)場競標后，經(jīng)評標委員會評議被確定為中標單位，并由當?shù)毓C處進行了公證。4月9日，當?shù)亟ㄔO(shè)工程招標投標管理辦公室（下稱招投標辦公室）給天大公司出具了編號為2003—019號的“中標通知書”。海瑞公司不同意確定天大公司為中標人，拒絕與天大公司簽訂書面合同。雙方為此發(fā)生糾紛，訴至法院。天大公司訴稱：原告中標后，被告卻拒不與原告簽訂書面合同，有違誠實信用。請求法院判令被告賠償因締約過失給原告造成的損失8千元。海瑞公司答辯稱：原告經(jīng)評標委員會評議后被確定為中標單位，以及招投標辦公室給原告出具的“中標通知書”，均未經(jīng)作為招標人的被告同意，且原告不具備投標資格條件，故原告實際并未中標，被告在招投標過程中也沒有過失或過錯，不應(yīng)承擔締約過失責任。要求駁回原告的訴訟請求。問題：（1）、請判斷天大公司的訴訟理由能否成立？（2）、天大公司得到的“中標通知書”是否有效？（3）、海瑞公司的答辯能否得到法院的支持，并闡明原因。2、2002年1月，江蘇某紡織有限公司進行設(shè)備采購，直接與某機電公司簽定了設(shè)備進口合同。后發(fā)現(xiàn)此項目屬于必須招標采購的項目，遂委托江蘇省某招標公司組織設(shè)備的國際招標。最終確定已簽約的賣方為中標人。試回答：這種做法是否合法？3、福建省某市第一中學(xué)科教樓工程為該市重點教育工程。2000年10月由市計委批準立項，建筑面積7800平方米，投資780萬元。項目2001年3月12日開工。此項目施工單位由業(yè)主經(jīng)市政府和主管部門批準不招標，獎勵給某建設(shè)集團承建，雙方簽定了施工合同。試回答：你認為該項目有哪些不符合《招標投標法》之處。4、某市越江隧道工程全部由政府投資。該項目為該市建設(shè)規(guī)劃的重要項目之一，且已列入地方年度固定資產(chǎn)投資計劃，概算已經(jīng)主管部門批準，征地工作尚未全部完成，施工圖及有關(guān)技術(shù)資料齊全?，F(xiàn)決定對該項目進行施工招標。因估計除本市施工企業(yè)參加投標外，還可能有外省市施工企業(yè)參加投標，故業(yè)主委托咨詢單位編制了兩個標底，準備分別用于對本市和外省市施工企業(yè)投標價的評定。業(yè)主對投標單位就招標文件所提出的所有問題統(tǒng)一作了書面答復(fù)，并以備忘錄的形式分發(fā)給各投標單位，為簡明起見，采用表格形式見表4-1。序號問題提問單位提問時間答復(fù)1…N在書面答復(fù)投標單位的提問后，業(yè)主組織各投標單位進行了施工現(xiàn)場踏勘。在投標截止日期前10天，業(yè)主書面通知各投標單位，由于某種原因，決定將收費站工程從原招標范圍內(nèi)刪除。開標會由市招投標辦的工作人員主持，市公證處有關(guān)人員到會，各投標單位代表均到場。開標前，市公證處人員對各投標單位的資質(zhì)進行審查，并對所有投標文件進行審查，確認所有投標文件均有效后，正式開標。主持人宣讀投標單位名稱、投標價格、投標工期和有關(guān)投標文件的重要說明。問題：該項目的標底應(yīng)采用什么方法編制？簡述其理由。業(yè)主對投標單位進行資格預(yù)審應(yīng)包括哪些內(nèi)容？該項目施工招標在哪些方面存在問題或不當之處？請逐一說明。5、其辦公樓的招標人于2000年10月11日向具備承擔該項目能力的A、B、C、D、E5家承包商發(fā)出投標邀請書，其中說明，10月17—18日9—16時在該招標人總工程師室領(lǐng)取招標文件，11月8日14時為投標截止時間。該5家承包商均接受邀請，并按規(guī)定時間提交了投標文件。但承包商A在送出投標文件后發(fā)現(xiàn)報價估算有較嚴重的失誤，遂趕在投標截止時間前10分鐘遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標文件。開標時，由招標人委托的市公證處人員檢查投標文件的密封情況，確認無誤后，由工作人員當眾拆封。由于承包商A已撤回投標文件，故招標人宣布有B、C、D、E4家承包商投標，并宣讀該4家承包商的投標價格、工期和其他主要內(nèi)容。評標委員會委員由招標人直接確定，共由7人組成，其中招標人代表2人，本系統(tǒng)技術(shù)專家2人、經(jīng)濟專家1人、外系統(tǒng)技術(shù)專家1人、經(jīng)濟專家1人。在評標過程中，評標委員會要求B、D兩投標人分別對施工方案作詳細說明，并對若干技術(shù)要點和難點提出問題，要求其提出具體、可靠的實話措施、作為評標委員的招標人代表希望承包商B再行當考慮一下降低報價的可能性。按照招標文件中確定的綜合評標標準，4個投標人綜合得分從高到低的依次順序為B、D、C、E，故評標委員會確定承包商B為中標人。由于承包商B為外地企業(yè)，招標人于11月10日將中標通知書以掛號方式寄出，承包商B于11月14日收到中標通知書。由于從報價情況來看，4個投標人的報價從低到高的依次順序為D、C、B、E，因此，從11月16日至12月11日招標人又與承包商B就合同價格進行了多次談判，結(jié)果承包商B將價格降到略低于承包商C的報價水平，最終比方于12月12日簽訂了書面合同。從招投標的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體表現(xiàn)是什么？從所介紹的背景資料來看，在該項目的招標投標程序中在哪些方面不符合《招標投標法》的有關(guān)規(guī)定？請逐一說明。6、 為了實施某項目的建設(shè)，業(yè)主與施工單位按《建設(shè)工程施工合同》（示范文本）簽訂了建設(shè)工程施工合同，該項目未投保工程一切險。在施工過程中遭受特大暴風雨襲擊，造成相應(yīng)損失。施工單位及時向工程師提出補償要求，并負有相關(guān)的詳細資料和證據(jù)。施工單位認為遭受暴風雨襲擊時因非施工單位原因（屬于不可抗力）造成的損失，故應(yīng)由業(yè)主承擔賠償責任，主要補償要求包括：1）、給已建部分工程造成破壞損失18萬元，應(yīng)有業(yè)主承擔修復(fù)的經(jīng)濟責任，施工單位不承擔修復(fù)的經(jīng)濟責任。2）、施工單位人員因此災(zāi)害數(shù)人受傷，處理傷病醫(yī)療費用費用和補償金總計3萬元，業(yè)主應(yīng)予以賠償。3）、施工單位進場的正在使用的機械設(shè)備受到損壞，造成損失8萬元，由于現(xiàn)場停工造成臺班費損失4.2萬元，業(yè)主應(yīng)負擔賠償和修復(fù)的經(jīng)濟責任。4）、工人窩工費3.8萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。5）、因暴風雨造成現(xiàn)場停工8天，要求合同工期順延8天6）、由于工程損壞，清理現(xiàn)場需費用2.4萬元，業(yè)主應(yīng)予以支付。問題：1）、因不可抗力事件導(dǎo)致的費用損失與延誤的工期由雙方按什么原則分別承擔？2）、對施工單位提出的補償要求如何處理？7、某高速公路項目利用世界銀行貸款修建，施工合同采用FIDIC合同條件，有工程師代表業(yè)主對項目實施管理。該工程在施工過程中陸續(xù)發(fā)生了如下索賠事件（索賠工期與費用數(shù)據(jù)均符合實際）：1）、施工期間，承包方發(fā)現(xiàn)施工圖紙有誤，需設(shè)計單位進行修改，由于圖紙修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天與費用補償2萬元。2）、施工期間下雨，為保證路基工程填筑質(zhì)量，工程師下達了暫停施工令，共停工10天，其中連續(xù)4天出現(xiàn)低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續(xù)6天出現(xiàn)50年一遇的特大暴雨。承包方體出工程延期10天與費用補償2萬元。3）、施工過程中，現(xiàn)場周圍居民稱承包方施工噪聲對居民生活造成干擾，組織承包方的混凝土澆筑工作承包方提出工程延期5天與費用補償1萬元。4）、由于業(yè)主要求，在原設(shè)計中的一座互通式立交橋設(shè)計長度增加了5米，工程師向承包方下達了變更指令，承包方收到變更指令后及時向該橋的分包單位發(fā)出了變更通知。分包單位及時向承包方提出了索賠報告，內(nèi)容如下：A由于增加立交橋長度怎家的費用20萬元和分包合同工期延長30天的索賠。B此設(shè)計變更前因承包方使用而未按分包合同約定提供施工場地，導(dǎo)致工程材料到場二次倒運增加的費用1萬元和分包合同工期延期10天的索賠。承包方以已向分包單位支付索賠款21萬元的憑證為索賠依據(jù)，向工程師提出要求補償該筆費用21萬元和延長工期40天5）、由于某路段路基基底是淤泥，根據(jù)設(shè)計要求需換填，在招標文件中已提供了地質(zhì)技術(shù)資料。承包方原計劃使用隧道出渣作為填料換填，但施工中發(fā)現(xiàn)隧道出渣級配不符合實際要求，須進一步破碎以達到級配要求，承包方認為施工費用高出合同單價，如仍按原價支付不合理，需另外給予延期20天和費用補償20萬元的要求。問題：判定承包人索賠成立的條件有哪些？工程師如何簽署上述索賠的意見？8、某綜合辦公大樓項目，在施工設(shè)計圖紙沒有完成前，建設(shè)單位通過招標選擇了某施工單位進行該項目施工。由于設(shè)計工作尚未完成，承包范圍內(nèi)待實施的工程雖然性質(zhì)明確，但工程量還難以確定，雙方商定擬采用總價合同形式簽訂施工合同，以減少雙方的風險?！督ㄔO(shè)工程施工合同》其中包括如下條款：1）、合同文件的組成與解釋順序依次為：（1）合同