加工成品合同（4篇）

第20頁共20頁加工成品合?同承攬方?(甲方)：?_____?定作方(?乙方)：_?____?甲乙雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務，簽?訂本合同，?共同信守執(zhí)?行。第一?條甲方加工?定作物的名?稱、規(guī)格、?質量、數(shù)量?、加工費?定作物名稱?：____?_型號：?_____?規(guī)格：_?____?質量要求：?_____?計量單位?：____?_數(shù)量：?_____?加工費：?_____?單位總價?：____?_第二條?、加工成品?的完工時間?、檢驗標準?與方法、包?裝標準與費?用承擔定作?物名稱完工?時間檢驗時?間地點檢驗?標準與方法?包裝標準包?裝費承擔。?第三條、?加工成品的?交付時間、?地點、運輸?方法與運費?承擔定作物?名稱交付時?間交付地點?運輸方法運?輸價款承擔?。第四條?、乙方提供?原材料名稱?、規(guī)格、質?量、數(shù)量、?價款等及圖?紙、技術資?料。材料?名稱：__?___型?號：___?__規(guī)格?：____?_質量要?求：___?__計量?單位：__?___數(shù)?量：___?__單價?：____?_總價：?_____?圖紙、技?：____?_術資料?及：___?__交付?時間：__?___第?五條原材料?交付時間、?地點、包裝?、檢驗方法?、運輸材?料名稱：_?____?交付時間：?_____?交付地點?：____?_交付數(shù)?量：___?__包裝?要求：__?___檢?驗方法：_?____?運輸方法：?_____?運費承擔?：第六條?加工費結算?辦法與時間?_____?。第七條?乙方應于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付定金?_____?元;乙方應?于____?_年___?__月__?___日前?向甲方交付?預付款__?___元。?乙方不履行?合同的，無?權請求返還?定金。甲方?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數(shù)?返還預付款?。乙方不履?行合同的，?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?，有余款可?以請求返還?。第八條?甲方的違約?責任1.?甲方如未按?合同規(guī)定的?質量交付定?作物，乙方?同意利用的?，應當按質?論價;不同?意利用的，?甲方應當負?責修理或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調整?后，仍不符?合合同規(guī)定?的有權拒收?，由此造成?的損失由甲?方賠償。?2.甲方交?付定作物的?數(shù)量少于合?同規(guī)定的，?乙方仍然需?要的，甲方?應當照數(shù)補?齊，補交部?分按逾期交?付處理;乙?方不再需要?的，有權解?除合同，因?此造成的損?失由甲方賠?償。3.?因甲方包裝?不善造成定?作物毀損的?，由甲方賠?償損失。?4.甲方逾?期交付定作?物，應當向?乙方償付違?約金，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的價款總?額的___?__‰償付?違約金。?5.甲方不?能交付定作?物的，應向?乙方償付不?能交付定作?物部分價款?總值___?__%的違?約金。6?.由甲方負?責送貨的，?如運輸中造?成定作物損?壞，甲方應?當負責修理?，達到合同?規(guī)定的質量?要求，否則?乙方有權拒?收。第九?條乙方的違?約責任1?.乙方如中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償甲?方因此造成?的損失。?2.乙方如?中途廢止合?同，應償付?甲方未履行?部分定作物?價款總值_?____%?的違約金。?3.乙方?如未按合同?規(guī)定的時間?向甲方提供?圖紙和其它?技術資料，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?乙方應當償?付甲方因停?工待料的損?失。4.?乙方如超過?合同規(guī)定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定，向?甲方償付違?約金。5?.乙方如無?故拒絕接收?定作物，應?當賠償甲方?因此造成的?損失。6?.乙方如變?更交付定作?物地點，應?承擔因此而?多支出的費?用。第十?條聲明及保?證(一)?甲方：1?.甲方為一?家依法設立?并合法存續(xù)?的企業(yè)，有?權簽署并有?能力履行本?合同。2?.甲方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續(xù)均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時，任?何法院、_?____機?構、___?__或監(jiān)管?機構均未作?出任何足以?對甲方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。?4.甲方為?簽署本合同?所需的內部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是甲方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。(二?)乙方：?1.乙方為?一家依法設?立并合法存?續(xù)的企業(yè)，?有權簽署并?有能力履行?本合同。?2.乙方簽?署和履行本?合同所需的?一切手續(xù)均?已辦妥并合?法有效。?3.在簽署?本合同時，?任何法院、?_____?機構、__?___或監(jiān)?管機構均未?作出任何足?以對乙方履?行本合同產?生重大不利?影響的判決?、裁定、裁?決或具體行?政行為。?4.乙方為?簽署本合同?所需的內部?授權程序均?已完成，本?合同的簽署?人是乙方的?法定代表人?或授權代表?人。本合同?生效后即對?合同雙方具?有法律約束?力。第十?一條保密?第十二條不?可抗力本?合同所稱不?可抗力是指?不能預見、?不能克服、?不能避免并?對一方當事?人造成重大?影響的客觀?事件，包括?但不限于自?然災害如洪?水、地震、?火災和風暴?等以及社會?事件如戰(zhàn)爭?、____?_、政府行?為等。如因?不可抗力事?件的發(fā)生導?致合同無法?履行時，遇?不可抗力的?一方應立即?將事故情況?書面告知另?一方，并應?在____?_天內，提?供事故詳情?及合同不能?履行或者需?要延期履行?的書面資料?，雙方認可?后協(xié)商終止?合同或暫時?延遲合同的?履行。第?十三條通知?1.根據(jù)?本合同需要?發(fā)出的全部?通知以及雙?方的文件往?來及與本合?同有關的通?知和要求等?，必須用書?面形式，可?采用___?__(書信?、傳真、電?報、當面送?交等方式)?傳遞。以上?方式無法送?達的，方可?采取公告送?達的方式。?2.各方?通訊地址如?下：___?__。3?.一方變更?通知或通訊?地址，應自?變更之日起?_____?日內，以書?面形式通知?對方;否則?，由未通知?方承擔由此?而引起的相?應責任。?第十四條爭?議的處理?1.本合同?受____?_國法律管?轄并按其進?行解釋。?2.本合同?在履行過程?中發(fā)生的爭?議，由雙方?當事人協(xié)商?解決，也可?由有關部門?調解;協(xié)商?或調解不成?的，按下列?第____?_種方式解?決：(1?)提交__?___委員?會____?_;(2?)依法向人?民法院起訴?。第十五?條解釋本?合同的理解?與解釋應依?據(jù)合同目的?和文本原義?進行，本合?同的標題僅?是為了閱讀?方便而設，?不應影響本?合同的解釋?。第十六?條補充與附?件本合同?未盡事宜，?依照有關法?律、法規(guī)執(zhí)?行，法律、?法規(guī)未作規(guī)?定的，甲乙?雙方可以達?成書面補充?協(xié)議。本合?同的附件和?補充協(xié)議均?為本合同不?可分割的組?成部分，與?本合同具有?同等的法律?效力。第?十七條合同?效力本合?同自雙方或?雙方法定代?表人或其授?權代表人簽?字并加蓋公?章之日起生?效。有效期?為____?_年，自_?____年?_____?月____?_日至__?___年_?____月?_____?日。本合同?正本一式_?____份?，雙方各執(zhí)?_____?份，具有同?等法律效力?;合同副本?_____?份，送__?___留存?一份。承?攬方(蓋章?)：___?__????????定作方(蓋?章)：__?___法?定代表人(?簽字)：_?____?????法定代表?人(簽字)?：____?_地址：?_____??????????????地?址：___?____?___年_?____月?_____?日??????_____?年____?_月___?__日簽?訂地點：_?____??????????簽?訂地點：_?____?加工成品合?同（二）?（____?）加字號?定作方（?甲方）：_?____?代表：__?___電?話：___?__承攬?方（乙方）?：____?_代表：?_____?電話：_?____?簽定日期?：____?_經雙方?協(xié)商，遵照?《中華人民?共和國經濟?法同法》及?有關規(guī)定、?鑒定本加工?承攬合同，?并嚴肅地履?行。品名?規(guī)格單?位數(shù)量?加工費單?價金額?定作方供應?原材料：?原材料品名?規(guī)格單?位數(shù)量?日期成品?單位耗用量?1．技術?資料、圖紙?提供辦法：?_____?2．產品?檢驗標準和?方法：__?___3?．交貨地點?及運輸辦法?、運雜費用?和負擔：_?____?4．貨款及?費用結算辦?法及期限：?_____?5．本合?同自雙方簽?定之日起生?效，合同履?行完畢即失?效。在合同?執(zhí)行期間，?雙方不得隨?意變更和解?除合同。如?一方提出修?改或停止執(zhí)?行，必須經?雙方協(xié)商一?致，方能生?效，否則應?承擔違約責?任，給付違?約金___?__元，如?由此而造成?了損失則應?賠償損失。?加工成品?合同（三）?訂立合同?雙方：承?攬人：__?___定?作人：__?___定?作人委托承?攬人加工_?____，?經雙方充分?協(xié)商，特訂?立本合同，?以便共同遵?守。第一?條加工成?品編號：?_____?名稱：_?____?規(guī)格：__?___單?位：___?__數(shù)量?：____?_備注：?_____?第二條?加工成品?質量要求?（加工定作?物品，需要?封存樣品的?，應當由雙?方代表當面?封簽，并妥?為保存，作?為驗收的依?據(jù)）編號?名稱規(guī)?格單位?數(shù)量備注?第三條?原材料的提?供辦法及規(guī)?格、數(shù)量、?質量__?___（?1．用承攬?人原料完成?工作的，承?攬人必須依?照合同規(guī)定?選用原材料?，并接受定?作人檢驗。?承攬人隱瞞?原材料的缺?陷或者用不?符合合同規(guī)?定的原材料?而影響定作?物的質量時?，定作人有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2．用?定作人原材?料完成工作?的，合同應?當明確規(guī)定?原材料的消?耗定額。定?作人應按合?同規(guī)定的時?間、數(shù)量、?質量、規(guī)格?提供原材料?。承攬人對?定作人提供?的原材料要?按合同規(guī)定?及時檢驗，?不符合要求?的，應立即?通知定作人?調換或補齊?。承攬人對?定作人提供?的原材料不?得擅自更換?，對修理的?物品不得偷?換零部件。?3．原材料?等物品交（?提）日期計?算，參照第?七條規(guī)定執(zhí)?行。）第?四條技術?資料、圖紙?提供辦法?_____?（1．承?攬人在依照?定作人的要?求進行工作?期間，發(fā)現(xiàn)?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作人；定?作人應當在?規(guī)定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬人在?規(guī)定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作人，因此?造成的損失?，由定作人?賠償。2．?承攬人對于?承攬的工作?，如果定作?人要求保密?，應當嚴格?遵守，未經?定作人許可?不得留存技?術資料的復?制品。3．?定作人應當?按規(guī)定日期?提供技術資?料、圖紙等?。）第五?條價款或?酬金__?___（?價款或酬金?，按照國家?或主管部門?的規(guī)定執(zhí)行?，沒有規(guī)定?的由當事人?雙方商定。?）第六條?驗收標準?和方法_?____?（1．按照?合同規(guī)定的?質量要求、?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2．定?作人應當按?合同規(guī)定的?期限驗收承?攬人所完成?的工作。驗?收前承攬人?應當向定作?人提交必需?的技術資料?和有關質量?證明。對短?期檢驗難以?發(fā)現(xiàn)質量缺?陷的定作物?或項目，應?當由雙方協(xié)?商，在合同?中規(guī)定保證?期限。保證?期限內發(fā)生?問題，除定?作人使用、?保管不當?shù)?原因而造成?質量問題的?以外，由承?攬人負責修?復或退換。?3．當事人?雙方對承攬?的定作物和?項目質量在?檢驗中發(fā)生?爭議時，可?由法定質量?）監(jiān)督檢驗?機構提供檢?驗證明。）?第七條?交貨的時間?和地點_?____?（1．交（?提）定作物?期限應當按?照合同規(guī)定?履行。任何?一方要求提?前或延期交?（提）定作?物，應當在?事先與對方?達成協(xié)議；?并按協(xié)議執(zhí)?行。2．交?（提）定作?物日期的計?算：承攬人?自備運輸工?具送交定作?物的，以定?作人接收的?戳記日期為?準；委托運?輸部門運輸?的，以發(fā)運?定作物時承?運部門簽發(fā)?戳記日期為?準，自提定?作物的，以?承攬人通知?的提取日期?為準，但承?攬人在發(fā)出?提取定作物?的通知，必?須留給定作?人以必要的?途中時間；?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。）第?八條包裝?要求及費用?負擔__?___第?九條運輸?辦法及費用?負擔__?___第?十條結算?方式及期限?____?_第十一?條其他?_____?（如：1?．根據(jù)國家?有關規(guī)定，?定作人可向?承攬人交付?定金，定金?數(shù)額由雙方?協(xié)商確定。?定作人不履?行合同的，?無權請求返?還定金，承?攬人不履行?合同的，應?當雙倍返還?定金。2．?根據(jù)國家有?關規(guī)定，經?當事人雙方?約定，定作?人可向承攬?人給付預付?款。承攬人?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數(shù)?返還預付款?。定作人不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金；有余款?的可以請求?返還，等等?。）加工?成品合同（?四）承攬?方：地址?：電話：?開戶銀行?：帳號：?法定代表?人：定作?方：地址?：電話：?開戶銀行?：帳號：?法定代表?人：定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?加工成品?：品名：?規(guī)格：?單位：數(shù)?量：備注?：第二條?加工成品?質量要求：?第三條?原材料的提?供辦法及規(guī)?格、數(shù)量、?質量：1?、用承攬方?原料完成工?作的，承攬?方必須依照?合同規(guī)定選?用原材料，?并接受定作?方檢驗。承?攬方隱瞞原?材料的缺陷?或者使用不?符合合同規(guī)?定的原材料?而影響定作?物的質量時?，定作方有?權要求重作?，修理，減?少價款或退?貨。2、?用定作方原?材料完成工?作的，合同?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間、數(shù)量?、質量、規(guī)?格提供原材?料。承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對修理?的物品不得?偷換零部件?。3、原?材料等物品?交（提）日?期計算，參?照第七條規(guī)?定執(zhí)行。?第四條技?術資料，圖?紙?zhí)峁┺k法?：1、承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發(fā)現(xiàn)?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方；定?作方應當在?規(guī)定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規(guī)定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?、承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料和?復制品。?3、定作方?應當按規(guī)定?日期提供技?術資料，圖?紙等。第?五條價款?或酬金：?價款或酬金?，按照國家?或主管部門?的規(guī)定執(zhí)行?，沒有規(guī)定?的由當事人?雙方商定。?第六條?驗收標準和?方法：1?、按照合同?規(guī)定的質量?要求，圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2、定作?方應當按合?同規(guī)定的期?限驗收承攬?方所完成的?'工作。驗?收前承攬方?應當向定作?方提交必需?的技術資料?和有關質量?證明。對短?期檢驗難以?發(fā)現(xiàn)質量缺?陷的定作物?或項目，應?當由雙方協(xié)?商，在合同?中規(guī)定保證?期限。保證?期限內發(fā)生?問題，除定?作方使用或?保管不當?shù)?原因而造成?質量問題的?以外，由承?攬方負責修?復或退換。?3、當事?人雙方對承?攬的定作物?和項目質量?在檢驗中發(fā)?生爭議時，?可由法定質?量監(jiān)督檢驗?機構提供檢?驗證明。?第七條交?（提）貨的?時間和地點?：1、交?（提）定作?物期限應當?按照合同規(guī)?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交（提）定?作物，應當?在事先與對?方達成協(xié)議?，并按協(xié)議?執(zhí)行。2?、交（提）?定作物日期?的計算：承?攬方自備運?輸工具送交?定作物的，?以定作方接?收的戳記日?期為準；委?托運輸部門?運輸?shù)?，?發(fā)運定作物?時承運部門?簽發(fā)戳記日?期為準；自?提定作物的?，以承攬方?通知的提取?日期為準，?但承攬方在?發(fā)出提取定?作物的通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間；雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?第八條?包裝要求及?費用負擔：?第九條?運輸辦法及?費用負擔：?第十條?結算方式及?期限：第?十一條其?他：1、?根據(jù)國家有?關規(guī)定，定?作方可向承?攬方交付定?金。定金數(shù)?額由雙方協(xié)?商確定。定?作方不履行?合同的，無?權請求返還?定金。承攬?方不履行合?同的，應當?雙倍返還定?金。2、?根據(jù)國家有?關規(guī)定，經?當事人雙方?約定，定作?方可向承攬?方給付預付?款。承攬方?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數(shù)?返還預付款?。定作方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金；有余款?的可以請求?返還。第?十二條承?攬方的違約?責任：1?、未按合同?規(guī)定的質量?交付定作物?或完成工作?，定作方同?意利用的，?應當按質論?價；不同意?利用的，應?當負責修整?或調換，并?承擔逾期交?付的責任；?經過修整或?調換后，仍?不符合合同?規(guī)定的，定?作方有權拒?收，由此造?成的損失由?承攬方賠償?。2、交?付定作物或?完成工作的?數(shù)量少于合?同規(guī)定，定?作方仍然需?要的，應當?照數(shù)補齊，?補交部分按?逾期交付處?理；少交部?分定作方不?再需要的，?有權解除合?同，因此造?成的損失由?承攬方賠償?。3、未?按合同規(guī)定?包裝定作物?，需返修或?重新包裝的?，應當負責?返修或重新?包裝，并承?擔因此而支?付的費用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應當償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價值部?分。因包裝?不符合同規(guī)?定造成定作?物毀損，滅?失的，由承?攬方賠償損?失。4、?逾期交付定?作物，應當?向定作方償?付違約金_?____元?；（合同中?無具體規(guī)定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?方償付違約?金）以酬金?計算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未經?定作方同意?，提前交付?定作物，定?作方有權拒?收。5、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?，應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_％（10?％--30?％幅度）或?酬金總額的?_____?％（20％?--60％?幅度）違約?金。6、?異地交付的?定作物不符?合合同規(guī)定?，暫由定作?方代保管時?，應當償付?定作方實際?支付的保管?，保養(yǎng)費。?7、實行?代運或送貨?的定作物，?錯發(fā)到達地?點或接收單?位（人），?除按合同規(guī)?定負責運到?指定地點或?接收單位（?人）外，并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。8、?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其它物品毀?損、滅失的?、應當償付?定作方因此?造成的損失?。9、未?按合同規(guī)定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?，或經檢驗?發(fā)現(xiàn)原材料?不符合要求?而未按合同?規(guī)定的期限?通知定作方?調換，補齊?的，由承攬?方對工作質?量，數(shù)量承?擔責任。?10、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應?當按定作方?要求辦理，?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條定作方?的違約責任?：1、中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?2、中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方的未履行?部分價款總?值的___?__％（1?0％--3?0％幅度）?的違約金；?不屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方以未履?行部分酬金?總額的__?___％（?20％--?-60％的?幅度）違約?金。3、?未按合同規(guī)?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?方有權解除?合同，定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失；承攬方?不要求解