2023年酒泉市建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試題庫及答案解析

PAGEPAGE412023年酒泉市建設系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試題庫及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．甲工程公司承包施工的項目，在項目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工質量缺陷，導致工程的直接損失10萬元，維修恢復費用16萬元。根據(jù)我國《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，甲工程公司應當()。A、不承擔任何費用B、承擔直接損失費用10萬元C、承擔維修恢復費用16萬元D、承擔直接損失費用10萬元及維修恢復費用16萬元答案：D解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年;施工單位未按照國家有關標準規(guī)范和設計要求施工所造成的質量缺陷，有施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任。2．建設工程應當自領取施工許可證之日起()個月內開工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。3．地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由()提出意見，其認為應當適用地方性法規(guī)的，應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定。A、國務院B、國家行政機關C、全國人民代表大會D、全國人民代表大會常務委員會答案：A解析：考查的是需要由有關機關裁決適用的特殊情況地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務院提出意見，國務院認為應當適用地方性法規(guī)的，應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定;認為應當適用部門規(guī)章的，應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決。4．我國的四級人民法院即基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院和最高人民法院均可受理的案件是()。A、第一審民事案件B、第二審民事案件C、重大涉外案件D、在全國有重大影響的民事案件答案：A解析：我國法院有四級，分別是：基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院和最高人民法院。每一級均受理一審民事案件。5．甲、乙、丙、丁四家公司組成聯(lián)合體進行投標，則下列聯(lián)合體成員的行為中正確的是()。A、該聯(lián)合體成員甲公司又以自己名義單獨對該項目進行投標B、該聯(lián)合體成員應簽訂共同投標協(xié)議C、該聯(lián)合體成員乙公司和丙公司又組成一個新聯(lián)合體對該項目進行投標D、甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為該聯(lián)合體投標的牽頭人答案：B解析：二、聯(lián)合體投標聯(lián)合體各方應當簽訂共同投標協(xié)議，明確約定各方承擔的工作和責任，并將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交招標人。聯(lián)合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)合體投標的，相關投標無效。6．勘察設計單位接受建設單位委托，承擔勘察設計任務，雙方對作品的著作權沒有約定，則勘察設計成果的著作權歸屬()。A、委托方B、受托方C、雙方共有D、協(xié)議補充答案：B解析：受委托創(chuàng)作的作品，著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權屬于受托人。7．某建設工程的開工報告已按照相關規(guī)定獲得批準，發(fā)包單位要求承包單位開始施工。下列正確的說法是()。A、施工許可證是獲準開工的唯一批準文件B、施工單位有權拒絕施工C、可以邊施工邊申領施工許可證D、施工單位應當按照指令開工答案：D解析：《建筑法》第7條規(guī)定：“按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建設工程，不再領取施工許可證”?？梢姼鶕?jù)題干描述的情形，A、B、C選項都不符合題干要求;只有D選項符合題干要求，是正確選項。8．申請人不服行政復議決定的，可以在收到行政復議決定書之日起()日內向人民法院提起訴訟。A、7B、15C、21D、30答案：B解析：申請人經(jīng)過行政復議但對行政復議決定不服而依法提起行政訴訟的，應當在收到行政復議決定書之日起15日內訴訟。9．根據(jù)《合同法》，債務人轉讓合同債務應當()。A、通知債權人B、與債權人協(xié)商C、經(jīng)過債權人的同意D、重新簽訂合同答案：C解析：二)合同義務的轉讓《民法典》規(guī)定：債務人將合同的全部或部分義務轉移給第三人的，應當經(jīng)債權人同意。10．根據(jù)《建設工程質量管理條例》，在工程建設過程中，對違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，應對()依法追究刑事責任。A、法定代表人B、直接責任人C、經(jīng)營負責人D、項目負責人答案：B解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。11．行政機關在建設工程領域實施的如下行政行為中，不屬于行政許可的行為是()。A、建造師執(zhí)業(yè)資格注冊B、吊銷資質證書C、頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證D、核準企業(yè)資質等級答案：B解析：行政許可，即行政機關根據(jù)公民、法人或者其他組織的申請，經(jīng)依法審查，準予其從事特定活動的行政管理行為，如施工許可、專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格注冊、企業(yè)資質等級核準、安全生產(chǎn)許可等。吊銷資質證書屬于行政處罰。12．根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，未取得安全生產(chǎn)許可證的法律責任是()。A、沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，并吊銷其安全生產(chǎn)許可證B、責令停止生產(chǎn)，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款C、限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處5萬元以上10萬元以下的罰款D、責令停止生產(chǎn)，沒收違法所得，并處10萬元以上30萬元以下的罰款答案：B解析：未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)的，責令停止生產(chǎn)，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款。13．勘察單位提供的地質、測量、水文等勘察成果必須()。A、全面、完整B、真實、準確C、統(tǒng)一、系統(tǒng)D、全面、準確答案：B解析：勘察單位應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行勘察，提供的勘察文件應當真實、準確，滿足建設工程安全生產(chǎn)的需要。14．某工程項目為趕工期而晝夜施工，嚴重影響了相鄰小區(qū)居民的休息，經(jīng)現(xiàn)場勸阻無效，居民便成立維權小組與該施工企業(yè)談判，要求其停止夜間施工，并賠償2萬元作為撫慰金。關于該施工企業(yè)與相鄰小區(qū)居民之間的關系，以下表述中正確的是()。A、其間構成了不當?shù)美畟鵅、其間構成了無因管理之債C、其間構成了侵權之債D、其間沒有形成債的關系答案：C解析：侵權，是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產(chǎn)權利或人身權利的行為。侵權行為一經(jīng)發(fā)生，即在侵權行為人和被侵權人之間形成債的關系。侵權行為產(chǎn)生的債被稱為侵權之債。在建設工程活動中，也常會產(chǎn)生侵權之債。如施工現(xiàn)場的施工噪聲，有可能產(chǎn)生侵權之債。15．安全生產(chǎn)許何證的有效期為()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。16．甲建設單位和乙建筑公司發(fā)生合同糾紛，甲向法院提出對工程質量進行鑒定的申請。確定具備資格的鑒定人的正確做法是()。A、由甲方指定B、由甲乙雙方協(xié)商確定C、由乙方指定D、由法院指定答案：B解析：《民事訴訟法》規(guī)定，當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。當事人申請鑒定的，由雙方當事人協(xié)商確定具備資格的鑒定人;協(xié)商不成的，由人民法院指定。當事人未申請鑒定，人民法院對專門性問題認為需要鑒定的，應當委托具備資格的鑒定人進行鑒定。17．《招標投標法實施條例》規(guī)定，投標人對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向()提出異議。A、評標委員會B、招標人C、有關行政監(jiān)督部門D、招標代理機構答案：B解析：但是，對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向招標人提出異議。18．下列選項中，除()以外都視為投標人串通投標。A、不同投標人的投標文件由同一個單位或個人編制B、不同投標人的報價呈規(guī)律性差異C、不同投標人的投標保證金從同一個賬戶轉出D、投標人以他人名義投標答案：D解析：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制;(2)不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜;(3)不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人;⑷不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規(guī)律性差異;(5)不同投標人的投標文件相互混裝;(6)不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。19．下列工程建設項目中，除()以外均屬于依法必須招標的范圍。A、關系社會公共利益和安全的基礎設施項目B、關系公眾利益和安全的公用事業(yè)項目C、使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金且資金不控股的項目D、使用預算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資額10%以上的項目答案：C解析：第二條全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目包括：(一)使用預算資金200萬元人民幣以上，并且該資金占投資額10%以上的項目(D選項，;(二)使用國有企業(yè)事業(yè)單位資金，并且該資金占控股或者主導地位的項目。依法必須招項的包括大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益，公眾安全的項目;AB符合這一條。20．建設工程施工總承包企業(yè)將專業(yè)工程分包，下列關于工程質量責任承擔的說法，正確的是()。A、分包工程質量由分包企業(yè)負總責。B、分包工程質量由分包企業(yè)單獨承擔責任C、總承包企業(yè)對分包工程質量承擔連帶責任D、分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質量管理，可不承擔責任答案：C解析：總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。21．企業(yè)申請延續(xù)資質證書，應在資質證書有效期屆滿()前向發(fā)證機關提出申請。A、6個月B、3個月C、1個月D、15天答案：B解析：建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期為5年。資質有效期屆滿，企業(yè)需要延續(xù)資質證書有效期的，應當在資質證書有效期屆滿3個月前，申請辦理資質延續(xù)手續(xù)。22．建筑工程一切險自()起開始生效。A、工程開工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程動土之日D、A和B先發(fā)生之日;答案：D解析：建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發(fā)完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發(fā)生者為準23．公民、法人或者其他組織直接向人民法院起訴的，應當在知道做出具體行政行為之日起()個月內提出。A、1B、2C、6D、4答案：C解析：行政爭議未經(jīng)行政復議，由當事人直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規(guī)定的外，應當在知道作出具體行政行為之日起6個月內起訴。24．如果以近5年承擔過的單體工業(yè)、民用建筑工程建筑面積來衡量已完成工程的業(yè)績，符合二級施工總承包企業(yè)資質等級法定條件的已完工程業(yè)績要求的為()A、建筑面積3萬平方米以上的建筑工程1項B、建筑面積2萬平方米以上的建筑工程1項C、建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項D、建筑面積1萬平方米以上的建筑工程1項答案：C解析：(3)建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項或建筑面積5萬平方米建筑工程2項;25．甲某與某建筑施工企業(yè)簽訂了勞動合同，其勞動合同期限為6個月，則甲的試用期應在()的期間范圍內確定。A、15日B、1個月C、2個月D、3個月答案：B解析：根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定：勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月;3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期。以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得約定試用期。試用期包含在勞動合同期限內。勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。故B項正確。26．《刑法》規(guī)定，投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節(jié)嚴重的，處()，并處或者單處罰金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223條規(guī)定,投標人相互串通投標報價,損害招標人或者其他投標人利益,,情節(jié)嚴重的,處3年以下有期従刑或者拘役,并處或者單處罰金。投標人與招標人串通投標,損害國家、集體、公民的合法利益的,依照以上規(guī)定處罰。27．某工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在安全事故隱患，且情況嚴重，對此監(jiān)理單位應采取的措施是()。A、要求施工單位對存在的安全事故隱患進行整改B、要求施工單位采取有效措施保證生產(chǎn)安全C、要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位D、直接向建設單位和有關主管部門報告答案：C解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改;情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。28．根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，施工企業(yè)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，意外傷害保險期限()。A、與合同計劃工期一致B、自施工企業(yè)進場之日起至竣工驗收合格之日止C、自施工企業(yè)進場之日起至施工企業(yè)退場之日止D、自建設工程開工之日起至竣工驗收合格之日止答案：D解析：《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。29．根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于我國建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，錯誤的是()。A、建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列B、建筑業(yè)企業(yè)按照各自工程性質和技術特點，分別劃分為若干資質類別C、各資質類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級D、房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級三個等級答案：D解析：本題考核的是建筑業(yè)企業(yè)資質。建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列。施工總承包資質、專業(yè)承包資質、勞務分包資質序列按照工程性質和技術特點分別劃分為若干資質類別。各資質類別按照規(guī)定的條件劃分為若干資質等級。房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級、三級;地基與基礎工程專業(yè)承包企業(yè)資質分為一級、二級、三級;木工作業(yè)分包企業(yè)資質分為一級、二級。30．根據(jù)《水污染防治法》關于施工現(xiàn)場水污染的防治，下列說法錯誤的是()。A、在飲用水水源保護區(qū)內，禁止設置排污口B、禁止向水體排放含有汞、鎘、砷、鉻、鉛、氰化物、黃磷等可溶性劇毒廢渣C、禁止利用無防滲漏措施的溝渠輸送或存貯含有毒污染物的廢水D、禁止向水體排放生活污水答案：D解析：在飲用水水源保護區(qū)內，禁止設置排污口。A對，禁止將含有汞、鎘、砷、鉻、鉛、氰化物、黃磷等的可溶性劇毒廢渣向水體排放、傾倒或者直接埋入地下。B對，禁止利用無防滲漏措施的溝渠、坑塘等輸送或者存貯含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物。C對。31．《民法典》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當取得()的同意。A、被代理人B、法定代理人C、第三人D、指定代理人答案：A解析：《民法典》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應當在事后及時告訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉托的人的行為負民事責任，但在緊急情況下，為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的除外。32．工程施工完畢后，施工單位于2008年10月14日提交了竣工驗收報告。同年10月24日組織了竣工驗收。驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題并提出了整改要求。建設單位因急于開業(yè)，于同年11月1日實際入住。同年11月10日工程最終竣工驗收合格。本工程的保修期限從()開始計算。A、10月14日B、10月24日C、11月1日D、11月10日答案：C解析：建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日。當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：(一)建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(二)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;(三)建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。本題描述中，施工單位雖然于2008年10月14日提交了竣工驗收報告，但同年lo月24日組織竣工驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題并提出了整改要求，說明工程尚未竣工?？梢娫搩蓚€日期都不能作為竣工驗收的日期，A、B選項都不符合題干要求。但是，建設單位卻在未經(jīng)竣工驗收前擅自于11月1日實際使用了工程，根據(jù)上述司法解釋的規(guī)定，應當“以轉移占有建設工程之日為竣工日期”，即建設工程的保修期應當自11月1日起計算?？梢奀選項符合題干要求，是正確選項。33．我國《招標投標法》規(guī)定，招標人和中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同應當自中標通知書發(fā)出之日起()日內完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中標和簽訂合同《招標投標法》規(guī)定，招標人根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議34．由人民法院指定舉證期限的，該指定的期限不得少于()，自當事人收到案件受理通知書和應訴通知書的次日起計算。A、7日B、30日C、15日D、3個月答案：C解析：舉證期限可以由當事人協(xié)商，并經(jīng)人民法院準許。人民法院確定舉證期限，第一審普通程序案件不得少于15日，當事人提供新的證據(jù)的第二審案件不得少于10日。35．某施工單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成了重大安全事故，對直接責任人員處一定年限有期徒刑或者拘役，并處罰金。該年限為()。A、3年以下B、5年以下C、6年以下D、8年以下答案：B解析：《刑法》第137條規(guī)定，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金。36．當事人、利害關系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向()人民法院提出書面異議。A、原審B、負責執(zhí)行的C、原告所在地D、被告所在地答案：B解析：當事人、利害關系人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，可以向負責執(zhí)行的人民法院提出書面異議。37．某施工單位偷工減料，降低工程質量標準，導致一棟建筑倒塌，1名工人被砸死，直接經(jīng)濟損失120萬元。該行為屬于()。A、重大責任事故罪B、重大勞動安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：C解析：A項，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的屬于重大責任事故罪。B項，安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的屬于重大勞動安全事故罪;C項，建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，該題選擇C項。38．城市道橋、鐵路(包括輕軌)、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會對周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染。建設單位應依法規(guī)定防治措施的時間是()。A、立項準備時B、建設前期C、建成后D、投入使用后答案：B解析：城市道橋、鐵路(包括輕軌)、工業(yè)廠房等建設項目，在建成后的使用過程中可能會對周圍環(huán)境產(chǎn)生噪聲污染。因此，建設單位在建設前期就須依法規(guī)定防治措施，并同步建設環(huán)境噪聲污染防治設施。39．暫時不能開工的建設用地，超過()的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。A、1個月B、3個月C、2個月D、6個月答案：B解析：暫時不能開工的建設用地，超過3個月的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。40．某醫(yī)院與某衛(wèi)生院簽訂了融資租賃合同，雙方約定，該醫(yī)院應按照衛(wèi)生院的要求，購買醫(yī)療設備租賃給衛(wèi)生院，衛(wèi)生院按約定支付租金。本合同中該醫(yī)院()。A、享有買受人的權利但不承擔買受人的義務B、向承租人承擔標的物的瑕疵擔保C、妥善保管和使用租賃物D、不負擔租賃物的維修與瑕疵擔保義務答案：D解析：并由出賣人向承租人交付租賃物及承擔瑕疵擔保義務，而承租人僅向出租人支付租金而無需向出賣人承擔義務。應由出賣人承擔瑕疵擔保義務而不是醫(yī)院。維修應由衛(wèi)生院負責。41．招標人與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同的，或者招標人、中標人訂立背離合同實質性內容的協(xié)議的，責令改正;可以處中標項目金額()罰款。A、3‰~5‰B、5‰~10‰C、5‰~15‰D、10‰~15‰答案：B解析：招標人與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同的，或者招標人、中標人訂立背離合同實質性內容的協(xié)議的，責令改正;可以處中標項目金額5‰以上10‰以下的罰款。42．根據(jù)《文物保護法》，下列對違法行為處理方法中，正確的是()。A、擅自遷移、拆除不可移動文物的，處以罰款B、擅自在文物保護范圍內建設工程的，吊銷資質證書C、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，由公安機關或文物所在單位處以罰款D、刻劃、涂污文物尚不嚴重的，有公安機關或文物所在單位給予警告，可以并處罰款答案：D解析：AB選項所描述的情況，應該先責令改正、后果嚴重的罰款、情節(jié)嚴重的、吊銷資質。43．施工企業(yè)取得法人成立的時間為()之日。A、注冊資金到位B、法定代表人確定C、營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期D、建設行政主管部門頒發(fā)資質證書答案：C解析：營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為營利法人的成立日期44．下列可以單獨作為證據(jù)的是()。A、存在有疑點的視聽資料B、在不侵害對方隱私的情況下未經(jīng)對方當事人同意私自錄制其談話C、不能正確表達意志的人的證言D、與一方代理人有利害關系的證人出具的證言答案：B解析：(1)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中規(guī)定，存在有疑點的視聽資料，不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)。(2)對于未經(jīng)對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料，根據(jù)最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關規(guī)定，只要不是以侵害他人合法權益(如侵害隱私)或者違反法律禁止性規(guī)定的方法(如竊聽)取得的，仍可以作為認定案件事實的依據(jù)。(3)《民事訴訟法》規(guī)定，凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證。不能正確表達意志的人，不能作證。(4)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》中規(guī)定與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言，以及無正當理由未出庭作證的證人證言，不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)。45．某建筑工程因故中止施工3個月，建設單位需要做的工作有()。A、應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告B、應當自中止施工之日起三個月內，申請延期C、應當自中止施工之日起一個月內，報發(fā)證機關核驗施工許可證D、應當自中止施工之日起三個月內，重新辦理施工許可證答案：A解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。46．根據(jù)《民事訴訟法》，關于法院調解的說法，正確的是()。A、人民法院進行調解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助B、調解書的效力低于判決書C、調解達成的所有協(xié)議，人民法院均應當制作調解書D、人民法院審理民事案件，在判決作出之前應當進行調解答案：A解析：人民法院進行調解，可以邀請有關單位和個人協(xié)助，A正確。法院調解書經(jīng)雙方當事人簽收后，即具有法律效力，效力與判決書相同，B錯誤。調解達成協(xié)議，人民法院應當制作調解書，但是，下列案件調解達成協(xié)議，人民法院可以不制作調解書：(1)調解和好的離婚案件;(2)調解維持收養(yǎng)關系的案件;(3)能夠即時履行的案件;(4)其他不需要制作調解書的案件。C錯誤。47．當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起()日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正;理由不成立的，裁定駁回。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：執(zhí)行異議。教材P327當事人、利害關系人認為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，可以向負責執(zhí)行的人民法院提出書面異議。當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正;理由不成立的，裁定駁回。48．最高額抵押的主合同債權不得轉讓，這屬于()。A、法律規(guī)定不得轉讓B、因未辦理相應手續(xù)而不發(fā)生法律效力C、從權利隨同主權利轉讓D、抗辯權的行使答案：A解析：《民法典》規(guī)定，債權人可以將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人，但有下列情形之一的除外：(一)根據(jù)合同性質不得轉讓;(二)按照當事人約定不得轉讓;(三)依照法律規(guī)定不得轉讓。其中最高額抵押的主合同債權不得轉讓是屬于依照法律規(guī)定不得轉讓的規(guī)定。49．民事代理中的轉代理可以發(fā)生在()情形下。A、委托代理B、法定代理C、表見代理D、指定代理答案：A解析：《民法典》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意。50．甲房地產(chǎn)公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶觀景的需要，便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內不在本廠區(qū)建設15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景。合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項。后來，甲公司將A地塊的建設用地使用權轉讓給丙置業(yè)公司。關于A地塊權利的說法，正確的是()。A、甲公司對乙工廠的土地擁有地役權B、甲公司對乙工廠的土地擁有擔保物權C、甲公司約定的權利自合同公證后獲得D、甲公司轉讓A地塊后，丙公司不享有該項權利答案：A解析：地役權是指為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產(chǎn)的權利。地役權自地役權合同生效時設立。當事人要求登記的，可以向登記機關申請地役權登記;未經(jīng)登記，不得對抗善意第三人。公證和登記都不是地役權設立的條件。需役地上的建設用地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權?？梢娂坠緦⑿枰鄣厣系慕ㄔO用地使用權轉讓給丙公司，丙公司享有地役權。擔保物權是指權利人在債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋嗬?。二、多選題1．根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有()。A、貨物運輸B、人員傷害C、房屋買賣D、土地使用權出讓答案：CD解析：《民事訴訟法》中規(guī)定了3種適用專屬管轄的案件，其中因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄，如房屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等?！睹袷略V訟法解釋》規(guī)定，建設工程施工合同糾紛按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄。2．在下列情形下，用人單位不得解除勞動合同的有()。A、勞動者被依法追究刑事責任B、女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期C、患病或者負傷，在規(guī)定的治療期內的D、因工負傷并被確認喪失勞動能力答案：BCD解析：《勞動合同法》第四十二條勞動者有下列情形之一的，用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規(guī)定解除勞動合同：(一)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者未進行離崗前職業(yè)病健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學觀察期間的;(二)在本單位患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;(三)患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的;(四)女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;(五)在本單位連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的;(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。3．根據(jù)我國《擔保法》的規(guī)定，擔保的形式有()。A、保證B、抵押C、質押D、證明答案：ABC解析：擔保形式為保證、抵押、質押、留置、定金。4．民事法律行為書面委托代理的，授權委托書應當載明()。A、代理人的姓名或者名稱B、代理人的資質C、代理事項、權限和期間D、第三人的姓名或者名稱答案：AC解析：委托代理授權采用書面形式的，授權委托書應當載明代理人的姓名或者名稱、代理事項、權限和期間，并由被代理人簽名或者蓋章。5．下列屬于行政法規(guī)文件的是()A、《招標投標法實施條例》B、《市政公用設施防災管理規(guī)定》C、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》D、《建設工程質量管理條例》答案：ACD解析：行政法規(guī)是國家最高行政機關國務院根據(jù)憲法和法律就有關執(zhí)行法律和履行行政管理職權的問題，以及根據(jù)全國人民代表大會及其常務委員會特別授權所制定的規(guī)范性文件的總稱;現(xiàn)行的建設行政法規(guī)主要有《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》等。6．我國《民事訴訟法》主要根據(jù)案件的()來確定級別管轄。A、結構B、性質C、特點D、案件影響答案：BD解析：我國《民事訴訟法》主要根據(jù)案件的性質、影響和訴訟標的金額來確定級別管轄。7．施工單位有違反《消防法》舭定的行為，將被責令改正，并處5000元以上5萬元以下罰款，這些違法行為包括()。A、消防安壘：標志的配置不符合國家標準、行業(yè)標準B、擅自拆除消防設施C、沒有進行消防安全檢查評估D、遮擋消火栓答案：ABD解析：單位違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，，責令改正，處5000元以上5萬元以下罰款:(1)消防設施、器材或者消防安全標志的配置、設置不符合國家標準、行業(yè)標準，或者未保持完好有效的;(2)損壞、挪用或者擅白拆除、停用消防設施、器材的;(3)占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他妨礙安全疏散行為的;(4)埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的;(5)占用、堵塞、封閉消防車通道，妨礙消防車通行的;(6)人員密集場所在門窗上設置影響逃生和滅火救援的障礙物的;(7)對火災隱患經(jīng)公安機關消防機構通知后不及時采取措施消除的。8．關于建筑市場誠信行為公布的表述中，正確的有()。A、優(yōu)良信用信息公布期限一般為3年B、招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密的記錄C、行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，任何情況下公告部門都不得停止對違法行為記錄的公告D、經(jīng)權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及國家秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開答案：ABC解析：第一條建筑市場各方主體的信用信息公開期限為：(一)基本信息長期公開;(二)優(yōu)良信用信息公開期限一般為3年;(三)不良信用信息公開期限一般為6個月至3年，并不得低于相關行政處罰期限。具體公開期限由不良信用信息的認定部門確定。招標投標違法行為記錄公告不得公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的記錄。但是，經(jīng)權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的違法行為記錄，可以公開。行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外。9．在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但()除外。A、經(jīng)監(jiān)理單位同意的B、搶修作業(yè)C、搶險作業(yè)D、因生產(chǎn)工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)的答案：BCD解析：在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。10．根據(jù)《社會保險法》，國家建立()等社會保險制度，保障公民享有從國家和社會獲得物質幫助的權利。A、意外傷害保險B、工傷保險C、生育保險D、基本養(yǎng)老保險答案：BCD解析：2010年10月頒布的《中華人民共和國社會保險法》(以下簡稱《社會保險法》)規(guī)定，國家建立基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險籌社會保險制度，保障公民在年老、疾病、工傷、失業(yè)、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質幫助的權利。11．行為人超越代理權以被代理人名義訂立的合同，未經(jīng)被代理人追認，其法律后果是()。A、由行為人承擔責任B、善意相對人有撤銷的權利C、該代理行為有效D、相對人應該相信行為人有代理權答案：AB解析：(二)無權代理人訂立的合同行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同，未經(jīng)被代理人追認，對被代理人不發(fā)生效力，由行為人承擔責任。相對人可以催告被代理人在1個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。12．某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是()。A、建設單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格B、施工單位可就采用新工藝增加的費用向建沒單位索賠C、由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任D、只要雙方協(xié)商一致且不違反強制性標準，可以變更施工工藝答案：ABD解析：本題考查合同的變更、《建設工程質量管理條例》第28條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料”。本題中建設單位要求采用新的施工工藝的行為，屬施工合同內容變更?！睹穹ǖ洹返?58條規(guī)定：“定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失”?？梢夾選項符合題干要求，是正確選項。《民法典》第285條規(guī)定：“因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用”。承包人有權依據(jù)合同及法律規(guī)定提出索賠?？梢夿選項符合題干要求，是正確選項?！睹穹ǖ洹返?84條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人可見造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用”。本題中是發(fā)包人要求變更施工工藝導致工期拖延，應當由發(fā)包人承擔工期延誤責任?？梢奀選項不符合題干要求。工程質量標準按照級別可以分為國家標準、地方標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。當事人可以在合同中約定采用的標準，但采用的標準不得低于強制性國家標準?？梢?，D選項符