城市及道路照明工程施工合同協(xié)議書

城市及道路照明工程施工合同協(xié)議書安裝工程施工合同號(hào)：簽訂日期：年月日安裝工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱甲方)(以下簡(jiǎn)稱乙方)依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就張家堡廣場(chǎng)照明工程，特訂立本合同。施工工期年月日年月日本工程為包工包料(不包含燈具采購(gòu))的承包方式。4.1合同總價(jià)款(暫定)人民幣：元，大寫：4.3合同價(jià)款計(jì)算：依據(jù)施工單位二次設(shè)計(jì)的施工圖、設(shè)計(jì)變更、簽證，執(zhí)行《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表2001》、《陜西省房屋修繕工程安裝工程費(fèi)用定額2001》及配套文件工程類別依據(jù)三類工程取費(fèi)，不計(jì)取養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌和安全、文明施工定額補(bǔ)貼費(fèi)(計(jì)取趕工費(fèi)，費(fèi)用額甲乙雙方協(xié)商)。本合同包括的主材價(jià)格按甲方認(rèn)價(jià)計(jì)取。5.雙方責(zé)任“工完、料凈、場(chǎng)地清’。6。暫停施工6.1當(dāng)碰到重大質(zhì)量事故，安全事故或其他甲方代表認(rèn)為確有必要暫停提出書面處理意見(jiàn)。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。乙方實(shí)施甲方代表作出的處理意見(jiàn)后，可以書面形式提出復(fù)工要求，業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在2小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數(shù))可進(jìn)7．工程延誤對(duì)以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期相應(yīng)順7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準(zhǔn)、答復(fù)等，致使施工7.4因甲方采購(gòu)的燈具不能按時(shí)到施工現(xiàn)場(chǎng)，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費(fèi)，同時(shí)工期順延。8．不可抗力8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預(yù)料的外界因數(shù)影響造成的停工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費(fèi)用和工期。9．變更通知，乙方按通知進(jìn)行變更。因變更導(dǎo)致的費(fèi)用整甲按合同的結(jié)算辦法方法計(jì)價(jià)，延誤的工期相應(yīng)順延。10．驗(yàn)收10.1安裝工程開(kāi)始前，乙方應(yīng)提供主材的相關(guān)資料及材料報(bào)驗(yàn)單，報(bào)給甲方，甲方要在2小時(shí)內(nèi)對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查。10.2隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可隱蔽。10.3燈具安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，作為本工程的最終質(zhì)量11.工程質(zhì)保期11.1本工程質(zhì)保期為工程驗(yàn)收合格之日期一年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的12小時(shí)內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費(fèi)用，乙方維修。因安裝問(wèn)題引起的工程維修，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。蹤服務(wù)，若工程發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)維修，以最優(yōu)惠的成本價(jià)維12．違約責(zé)任12.1本工程驗(yàn)收質(zhì)量必須達(dá)到乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn)。12.2除不可抗力外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，否則，違約方須12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價(jià)的萬(wàn)分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲方支付13.爭(zhēng)議的解決凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，合同各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項(xiàng)目工程地人民法院提起訴訟。14.其它14.1由于開(kāi)挖路面原因移動(dòng)部分苗木時(shí)，乙方請(qǐng)甲方代表現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范