電力施工合同

電力施工協(xié)議發(fā)包人：承包人：依照《中華人民共和國協(xié)議法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程范圍：（詳見施工圖紙內(nèi)容）4、承包方式：5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）二、協(xié)議工期及工期延誤1、開工日期：年月日，竣工日期：年月日，協(xié)議工期總天數(shù)天（以實際進場施工之日算起）2、由于承包人的責任未按本協(xié)議規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付協(xié)議價款萬分之，的違約金，算至驗收合格之日。3、因以下因素導(dǎo)致工期延誤、工期相應(yīng)順延：發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；設(shè)計變更或工程量增長；不可抗力其他非因承包人因素導(dǎo)致停工累計超過小時。承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后日內(nèi)予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為批準順延工期。三、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。四、協(xié)議價款總計協(xié)議金額（大寫）人民幣小寫￥五、工程款結(jié)算及支付1、工程竣工驗收合格支付工程款的80%；2、搭電成功之后付工程款的95%；3、剩余5%作為保修金，一年后退還。六、施工準備1、承包人在協(xié)議簽定后日內(nèi)免費完畢圖紙的設(shè)計和細化，完畢后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系；3、承包人于接到審查協(xié)議圖紙日內(nèi)完畢主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場；4、承包人嚴格按施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供重要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書；七、安全施工與檢查1、承包人應(yīng)遵守工地建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實行的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患；2、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育，發(fā)包人不得規(guī)定承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人因素導(dǎo)致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應(yīng)責任及發(fā)生的費用；3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并告知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門規(guī)定解決，由事故責任方承擔發(fā)生的費用；4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定解決。八、工程竣工驗收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式告知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參與驗收，須提前告知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須認可承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，期間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；2、發(fā)包人收到承包人的驗收告知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔；4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該工程不能所有按期竣工，可作減項竣工，并對已完畢工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責免費保修，保修期屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表，承包人場代表雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本協(xié)議約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、解決；如一方換人時應(yīng)提前三天書面告知對方。十、違約責任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行協(xié)議過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向人民法院起訴。十二、附則本協(xié)議未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本協(xié)議之附件，與本協(xié)議具有同等效力；協(xié)議以雙方簽字蓋章后生效，一式二份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。組成本協(xié)議的文獻涉及：1、本協(xié)議2、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文獻3、圖紙4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文獻協(xié)議訂立時間：年月日協(xié)議訂立地點：發(fā)包人：承包人：住所：住所：法定代表人：