廣告承攬合同

2018年最新廣告承攬合同范本信息時(shí)代什么流傳速度最快？一定是網(wǎng)絡(luò)，在我們生活中一件事物需要讓知道，打響名望做得最多的也是廣告，那么廣告的承攬是什么樣子的呢？今日和大家一同議論的法律問題是2018年最新廣告承攬合同范本。一、什么是承攬合同承攬合同是平時(shí)生活中除外常有和廣泛的合同，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第十五章[第二百五十一條第一款對(duì)承攬合同所下定義為：承攬人依據(jù)定作人的要求達(dá)成工作，交托工作成就，定作人給付酬勞的合同。在承攬合同中，達(dá)成工作并交托工作成就的一方為承攬人；接受工作成就并支付酬勞的一方稱為定作人。在平時(shí)生活中，假如合同中沒有以承攬人、定作人指稱兩方當(dāng)事人，也不影1響對(duì)其法律性質(zhì)的認(rèn)定。承攬合同的承攬人能夠是一人，也能夠是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時(shí)，數(shù)個(gè)承攬人即為共同承攬人，如無相反商定，共同承攬人對(duì)定作人負(fù)連帶清賬責(zé)任。二、承攬人的權(quán)益和義務(wù)1．按商定達(dá)成工作。承攬人應(yīng)按合同商定的時(shí)間、方式、數(shù)目、質(zhì)量達(dá)成交托的工作。這是承攬人的首要義務(wù)，也是其獲取酬勞對(duì)付出的對(duì)價(jià)。承攬人應(yīng)以自己的設(shè)施、技術(shù)和勞力親身達(dá)成商定的工作，未經(jīng)定作人贊同，承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人達(dá)成。承攬人將承攬的協(xié)助工作交由第三人達(dá)成，或如商定將承攬的主要工作交由第三人達(dá)成的，承攬人就第三人的達(dá)成的工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)。2．供給或接受原資料。達(dá)成定作所需的原資料，能夠商定由承攬人供給或由定作人供給。承攬人供給原資料的，應(yīng)按商定選購并接受定作人檢查；定作人供給的，承攬人應(yīng)實(shí)時(shí)檢查，妥當(dāng)保存，其實(shí)不2得改換資料。3．實(shí)時(shí)通知和保密的義務(wù)。關(guān)于定作人供給的原資料不切合商定的，或定作人供給的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)實(shí)時(shí)通知定作人。關(guān)于達(dá)成的工作，定作人要求保密的，承攬人應(yīng)守舊奧密，不得保存復(fù)制品或技術(shù)資料。4．接受監(jiān)察檢查。承攬人在達(dá)成工作時(shí)，應(yīng)接受定作人必需的監(jiān)察和查驗(yàn)，以保證工作切合定作人的要求。5．交托工作成就。承攬人達(dá)成的工作成就，應(yīng)實(shí)時(shí)交托給定作人，并提交與工作成就有關(guān)的技術(shù)資料、質(zhì)量證明等文件。但在定作人未按商定給付酬勞或資料價(jià)款時(shí)，承攬人得留置工作成就。36．對(duì)工作成就的瑕疵擔(dān)保。承攬人交托的工作成就應(yīng)切合商定的質(zhì)量，承攬人對(duì)已交托工作成就的隱蔽瑕疵及該瑕疵所造成的傷害擔(dān)當(dāng)責(zé)任。交托的工作成就有隱蔽瑕疵，查收時(shí)用往常方法或商定的方法不可以發(fā)現(xiàn)，查收后在使用過程中裸露或致定作人或第三人受傷害的，承攬人應(yīng)依據(jù)合同商定或法律的規(guī)定，擔(dān)當(dāng)傷害賠償責(zé)任。三、2018年最新廣告承攬合同范本承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：________________________職務(wù)：____________4定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方拜托承攬方加工，經(jīng)兩方充分磋商，特訂立本合同，以便共同恪守。第一條加工成品5第二條加工成質(zhì)量量要求第三條原資料的供給方法及規(guī)格、數(shù)目、質(zhì)量1.（用承攬方原料達(dá)成工作的），承攬方一定依據(jù)合同規(guī)定采用原資料，并接受定作方查驗(yàn)。承攬方隱瞞原資料的缺點(diǎn)或許用不切合合同規(guī)定的原資料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有官僚求重作、維修、減少價(jià)款或退貨。2.（用定作方原資料達(dá)成工作的，應(yīng)該明確規(guī)定原資料的耗費(fèi)定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)目、質(zhì)量、規(guī)格供給原資料，承攬方對(duì)定作方供給的原資料要按合同規(guī)定實(shí)時(shí)查驗(yàn)，不切合要求的，應(yīng)立刻通知定作方調(diào)動(dòng)或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供給的原資料不得私自改換，對(duì)維修的物件不得偷換零零件。63.交（提）原資料等物件日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙供給方法1.承攬方在依據(jù)定作方的要求進(jìn)行工作時(shí)期，發(fā)現(xiàn)供給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)該實(shí)時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)答復(fù)，提出改正建議。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未獲取答復(fù)，有權(quán)停止工作，并實(shí)時(shí)通知定作方，所以造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方關(guān)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)該嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方允許不得保存技術(shù)資料的復(fù)制品。73.定作方應(yīng)該按規(guī)定日期供給技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬勞價(jià)款或酬勞，依據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人兩方商定。第六條查收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.依據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為查收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)該按合同規(guī)定的限期查收承攬方所達(dá)成的工作。驗(yàn)8收前承攬方應(yīng)該向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期查驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺點(diǎn)的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)該由兩方磋商，在合同中規(guī)定保證限期。保證限期內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保存不妥等原由此造成質(zhì)量問題的之外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。當(dāng)事人兩方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在查驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)察查驗(yàn)機(jī)構(gòu)供給查考證明。第七條交貨的時(shí)間和地址1.交（提）定作物限期應(yīng)該依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。任何一方要求提早或緩期交（提）定作物，應(yīng)該在預(yù)先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。92.交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；拜托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，一定留給定作方以必需的途中時(shí)間；兩方還有商定的，按商定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及花費(fèi)負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及花費(fèi)負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及限期第十一條其余商定10第十二條承攬方的一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交托定作物或達(dá)成工作，定作方贊同利用的，應(yīng)該按質(zhì)講價(jià)，酌減酬勞或價(jià)款；不一樣意利用的，應(yīng)該負(fù)責(zé)修整或調(diào)動(dòng)，并擔(dān)當(dāng)逾期交托的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)動(dòng)后，仍不切合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交托定作物或達(dá)成工作的數(shù)目少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)該照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交托辦理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方所以造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或從頭包裝的，應(yīng)該負(fù)責(zé)返修或從頭包裝，并擔(dān)當(dāng)所以而支付的花費(fèi)。定作方不要求返修或從頭包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)該償付定作方該不合格包裝物低11于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不切合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交托定作物（包含返修、改換、補(bǔ)交等），應(yīng)該向定作方償付____元；（合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)該對(duì)比中國人民銀行有關(guān)緩期付款的規(guī)定，按逾期交托部分的價(jià)款總數(shù)計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬勞計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交托部分的酬勞總數(shù)的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方贊同，提早交托定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不可以交托定作物或不可以達(dá)成工作的，應(yīng)該償付不可以交托定作物或不可以達(dá)成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬勞總額的____%（20%～60%）的違約金。12六、異地交托的定作物不切合合同規(guī)定，暫由定作方代保存時(shí)，應(yīng)該償付定作方實(shí)質(zhì)支付的保存、養(yǎng)護(hù)費(fèi)。七、推行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)抵達(dá)地址或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地址或接收單位（人）外，并擔(dān)當(dāng)所以多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交托定作物的責(zé)任。八、因?yàn)楸４娌簧埔灾露ㄗ鞣焦┙o的原資料、設(shè)施、包裝物及其余物件毀損、滅失的，應(yīng)該償付定作方所以造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和限期對(duì)定作方供給的原資料進(jìn)行查驗(yàn)，或經(jīng)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原資料不切合要求而未按合同規(guī)定的限期通知定作方調(diào)動(dòng)、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)目擔(dān)當(dāng)責(zé)任。13十、私自調(diào)動(dòng)定作方供給的原資料或維修物的零零件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方所以造成的損失。如定作方要求重作或從頭維修，應(yīng)該按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交托的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、半途更改定作物的數(shù)目、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)該賠償承攬方所以造成的損失。二、半途取消合同，屬承攬方供給原村料的，償付承攬方的未執(zhí)行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方供給原資料的，償付承攬方以未執(zhí)行部分酬勞總數(shù)的____%（20%～60%的幅度）違約金。14三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供給原資料、技術(shù)資料、包裝物等或未達(dá)成必需的協(xié)助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)，定作方應(yīng)該賠償承攬方所以而造成的損失；承攬方不要求排除合同的，除交托定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)該償付承攬方歇工待料的損失。四、超出合同規(guī)按限期領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)該擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)質(zhì)支付的保存、養(yǎng)護(hù)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取限期6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬勞、保存、養(yǎng)護(hù)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保存、養(yǎng)護(hù)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)賠償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)該賠償承攬方的損失。五、超出合同規(guī)定日期付款，應(yīng)該對(duì)比中國人民銀行有關(guān)緩期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬勞計(jì)算的，每逾期一天，按酬勞總數(shù)的千分之一償付違約金。15六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)該賠償承攬方所以造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、更改交托定作物地址或接收單位（人），擔(dān)當(dāng)所以而多支出的花費(fèi)。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的執(zhí)行限期內(nèi)，因?yàn)椴恍锌沽σ灾露ㄗ魑锘蛟Y料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，在定作方延誤接受或無故拒收時(shí)期發(fā)生的，定作方應(yīng)該擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。16第十五條糾葛的辦理加工承攬合同發(fā)生糾葛時(shí)，當(dāng)事人兩方應(yīng)磋商解決；磋商不行按（）項(xiàng)辦理：1.向機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；2.向人民法院。本合同自____年____月____日起奏效，完成即無效，本合同執(zhí)行時(shí)期，兩方不得任意更改和排除合同，合同若有未盡事宜，由雙方共同磋商，作出增補(bǔ)規(guī)定，增補(bǔ)規(guī)定與本合同擁有同樣效勞。17本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交（如經(jīng)鑒證或公證，