版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
關于承攬加工合同范文匯總五篇訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
其次條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采納水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格把握木制品的木材枯燥程度,榫縫、肩角構造必需嚴密,結實、外表必需平坦光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝便利.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方供應.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進展工作期間,發(fā)覺供應的圖紙不合理,應當準時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停頓工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必需到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局供應檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必需在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸方法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除擔當違約責任外,必需如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并擔當逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍舊需要的,甲方應當照數補齊,補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,到達合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行局部定作物價款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應擔當因此而多支出的費用.
第十四條不行抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予擔當違約責任.但甲方應當實行積極措施,盡量削減損失,如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當擔當責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同治理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建立銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
承攬加工合同篇2
甲方:(定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:×××工業(yè)城內
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方根據甲方供應之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它商定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注
1.依據生產實際狀況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費確實定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它緣由,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方供應給甲方的加工零部件必需最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必需保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格供應一樣質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價風格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明緣由的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方供應的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格根底上,扣除甲方供應之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方供應原材料、零部件的,乙方必需根據甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并根據甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進展加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方承受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的詳細要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方供應給乙方加工的材料貨值必需在5000元人民幣以下,同時,甲方必需填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產規(guī)劃變動,要求更改訂貨時,乙方承受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必需在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立即停頓該訂單的生產,并將己生產數量照實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,幫助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方供應的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采納相宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必需按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的愛護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,商定如下:
1.圖紙的設計與供應:乙方進展圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方擔當。
2.模具的制造及其費用擔當:由乙方擔當;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標精確定。
4.模具的使用、修理、保養(yǎng)及費用擔當:由乙方擔當;
5.模具的學問產權:甲方全部;
6.模具的全部權:甲方全部。
八、學問產權愛護
1.根據雙方簽訂的《學問產權愛護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與掌握
1.合同生效后日內,甲方應向乙方供應相關圖紙、檢驗標準及以下文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2.產品質量掌握:
(1)乙方須先按甲方供應的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進展小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術治理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進展抽檢;乙方應予協(xié)作,并免費安排住宿。甲方準時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫忙乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進展檢查評審,并出具由甲方治理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任根據質保體系要求協(xié)作甲方進展工廠審查,并對甲方提出的不合格工程準時進展整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進展二次評審,如仍未到達要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供給商名單及價格之具體書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供給商前必需經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
(5)一般狀況下,乙方可在甲方推舉的供給商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供給商,但應向甲方供應該供給商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可選購并投入生產。
(6)雖然甲方依據閱歷或樣品檢測結果向乙方推舉供給商,或者同意了乙方選定的供給商,或者借甲方名義選購原材料、零配件后向乙方供應,或對加工零部件進展了檢驗。但是甲方的認可或受托購置行為并不代表乙方進貨質量掌握責任的免除,由乙方對所選購零配部件的質量擔當責任。雖然甲方進展了上述質量檢驗與掌握活動,但甲方不對加工零部件的質量擔當任何責任,由乙方擔當全部的產品質量責任。
3.質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)消失二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫忙,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產品技術、質量與掌握,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方依據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,其次年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段根據本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)視檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和方法
1.甲方在驗收過程中,假如發(fā)覺加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗狀況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產的過程中消失質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責幫助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不擔當任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方擔當賠償責任。
4.加工零部件消失售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)視檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方擔當全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,依據不憐憫況進展處理,詳細如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、選擇、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應準時知會甲方,并按第(4)條承受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成規(guī)劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)有意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20230元以上的違約金,情節(jié)嚴峻的除罰款外取消供給商資格;
(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供給廠家,扣罰20230元以上的違約金,情節(jié)嚴峻的除罰款外取消供給商資格;
(8)送貨實物數量或重量缺乏,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進展扣罰,乙方還必需負責包換或包修,并擔當修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進展扣罰,乙方必需返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并擔當支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方擔當。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購規(guī)劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應擔當甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并擔當由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,應根據中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正值理由拒絕接貨的,應當擔當由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當擔當乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商全都均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的狀況消失,均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何緣由而解除,乙方應在30天內將甲方全部為履行本合同而供應乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供給商名單等,歸還甲方。
十六、不行抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不行抗力的緣由不能履行合同時,應準時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、局部履行或者不履行合同,并依據狀況可局部或全部免予擔當違約責任。
十七、其他
1.按本合同規(guī)定應當償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算方法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由消失時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用治理合同》、《學問產權愛護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需商定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬加工合同篇3
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)托付承攬方加工家具一批,現(xiàn)經雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
其次條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙供應方法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進展工作期間,發(fā)覺定作方公司供應的”圖紙或技術要求不完善,應當準時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作,假如定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特別商定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平常借支除外)。
第八條:其他商定
1、合同期間,承攬方必需嚴格遵守定作方公司各項治理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施治理和處理。
2、承攬方要嚴格根據行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全治理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方承諾消失任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,擔當逾期交付的責任;產品質量不達標的要進展返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方擔當補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必需提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作前方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、供應承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、供應承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費供應承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬加工合同篇4
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方公平協(xié)商全都,依據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數量、規(guī)格、質量、價款
防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數量___________,單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數結算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方連續(xù)訂貨時,提前7天向供方供應規(guī)劃通知單通知乙方。
工期要求:
其次條承攬方式、材料的供應
2.1承攬方式:乙方包工包料,全部材料由乙方供應。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現(xiàn)場;
2.2本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;
2.3材質標準:
2.3乙方產品必需附有產品出廠合格證,需檢驗的,應供應檢驗合格證,作為質量資料向甲方供應。制止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍:
3.2工程地點:
第四條合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
4.2本合同簽訂后,乙方必需供應樣品,經甲方同意前方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3付款方式:安裝完畢閱歷收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后準時向乙方供應相關資料,詳細施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
6.2乙方進入場后甲方協(xié)作接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方擔當。
6.3乙方必需嚴格根據甲方要求設計門型,甲方審核簽字前方可制作生產
6.4乙方在施工階段應協(xié)作主包單位工作,按進度要求準時供應安裝。
6.5為了保證工程的進度和質量,總包單位應協(xié)作乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責愛護安裝成品,屬于乙方愛護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
7.1開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必需保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2如遇以下狀況,經甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工預備規(guī)定,不能供應施工場地、電源、障礙物未能去除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不行抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質量標準和驗收方法
8.1本工程質量要求到達國家現(xiàn)行不銹鋼門窗標準合格標準。
8.2乙方必需嚴格根據施工圖紙、說明文件和國家公布的建筑工程標準、規(guī)格和標準進展施工,并承受甲方派駐代表的監(jiān)視和整改。
8.3乙方在施工中發(fā)生質量事故,應準時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監(jiān)視站,一般質量事故的處理結果應送發(fā)包方和質量監(jiān)視站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監(jiān)視站、發(fā)包方等單位共同討論,并經設計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質量保修工程竣工并閱歷收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費修理或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應準時修理,如乙方未能準時修理甲方有權安排人員修理,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質保金。
第十條安全及特殊商定
1、乙方在施工過程中必需嚴格根據國家操作規(guī)程進展操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方緣由造成安全事故,甲方負責協(xié)調、協(xié)作,全部責任及費用均由乙方擔當。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有商定的除外。制止將本合同內容向第三方轉包,如有發(fā)覺,甲方有權隨時解除本合同。
第十一條違約責任
11.1工程質量不符合合同商定的,乙方負責無償修理、返工。
11.2由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
11.3甲方未能根據合同商定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商全都后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成局部。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬加工合同篇5
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:簽約人:
定作人承辦單位:聯(lián)絡人:聯(lián)系電話:
定作人機構地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產報刊亭許可證明:
承攬人機構地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:
依據《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著公平、公正、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
其次條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、牢靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:全部外外表使用大于_____mm厚不銹鋼板,構造采納不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透亮局部不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2023六年級數學下冊 二 圓柱和圓錐第四課時 圓柱的體積教案 蘇教版
- 租賃倉庫合同(2篇)
- 自擔風險的合同(2篇)
- 西南林業(yè)大學《城市規(guī)劃原理》2021-2022學年第一學期期末試卷
- 西京學院《藝術鑒賞》2021-2022學年第一學期期末試卷
- 西京學院《攝影攝像基礎》2021-2022學年第一學期期末試卷
- 別克新一代君威按鍵操作課件
- 西京學院《電子系統(tǒng)綜合設計實訓》2021-2022學年期末試卷
- 風力發(fā)電 課件
- 浣溪沙課件圖片
- 水電站管護協(xié)議書范文范本
- 酒店直播方案
- 安徽省合肥市第五十中學西校區(qū)2024-2025學年期中考試七年級數學試題(無答案)
- 湖北省恩施市沙地初中2024-2025學年八年級數學上學期期中考試題卷(含答案)
- 國開2024年秋《大數據技術概論》形考作業(yè)1-4答案
- 旅游景區(qū)旅游安全風險評估報告
- 部編2024版歷史七年級上冊第三單元《第14課 絲綢之路的開通與經營西域》說課稿
- 合同模板 交稅
- 期中測試卷(試題)2024-2025學年蘇教版數學六年級上冊
- 人音版音樂三年級上冊全冊教案
- 2024年新人教版四年級數學上冊《第5單元第1課時 平行與垂直》教學課件
評論
0/150
提交評論