加工承攬合同的常用版樣本(4篇)_第1頁
加工承攬合同的常用版樣本(4篇)_第2頁
加工承攬合同的常用版樣本(4篇)_第3頁
加工承攬合同的常用版樣本(4篇)_第4頁
加工承攬合同的常用版樣本(4篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩11頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

加工承攬合同的常用版樣本合同編號:_________定作人:______簽訂地點:_________承攬人:______簽訂時間:__年__月__日第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量數(shù)量名稱|型號|單位||單價|金額|合計合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)第二條定作人提供的材料材料|規(guī)格|計量數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額名稱|型號|單位(注:空格如不夠用,可以另接)第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求:第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:第六條加工物的包裝要求及費用負擔:第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:第1頁共16頁第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點:第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。第十四條本合同解除的條件:第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。第十六條違約責任:第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交_____________委員會_____;(二)依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項:定作人|承攬人|鑒(公)證意見:定作人(章):承攬人(章):第2頁共16頁住所:_____住所:_____法定代表人:_____法定代表人:_____居民身份證號碼:_____居民身份證號碼:_____委托代理人:_____委托代理人:_____電話:_____電話:_____開戶銀行:_____開戶銀行:_____鑒(公)證機關(章)賬號:_____賬號:_____經(jīng)辦人:_____編碼:__________編碼:_____年_____月_____日監(jiān)制部門:印制單位:加工承攬合同的常用版樣本(二)甲方:_____公司法定代表人:_____ 乙方:_____有限公司代理人:_____甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年_____民終字第_____號)達成如下和解協(xié)議:1、甲方確認甲乙雙方于_____年下半年未發(fā)生_____加工業(yè)務,該業(yè)務系_____、_____擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,_____、_____不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認。2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。第3頁共16頁3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。甲方:_____有限公司法定代表人:_____乙方:_____有限公司代理人:__________年_____月_____日加工承攬合同的常用版樣本(三)甲方(定作方):代理人:地址:聯(lián)系電話:乙方(承攬方):代理人:地址:聯(lián)系電話:為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《_____》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款第4頁共16頁防盜門名稱_____,規(guī)格_____,單位_____,數(shù)量_____,單價(元/M2)_____。注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。工期要求:第二條承攬方式、材料的提供2.1承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;2.2本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;2.3材質(zhì)標準:2.3乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。第三條承攬范圍3.1乙方承攬加工范圍:3.2工程地點:第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式4.1計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。第5頁共16頁4.2本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。4.3付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。第五條合同價款與酬金本合同價款共計:以實結(jié)算_____元整。第六條加工制作安裝要求6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。6.2乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。6.3乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。6.5為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。第七條工期第6頁共16頁7.1開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。7.2如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:(1)按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法8.1本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。8.2乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。8.3乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。第十條安全及特別約定第7頁共16頁1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調(diào)、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。第十一條違約責任11.1工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。11.2由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。11.3甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。第十二條爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過_____人民法院訴訟解決。本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。第十三條合同的生效和份數(shù)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。甲方(蓋章):第8頁共16頁代理人(簽字):合同簽訂地:_____年_____月_____日乙方(蓋章):代理人(簽字):合同簽訂地:_____年_____月_____日加工承攬合同的常用版樣本(四)承攬方(甲方):_____ 定作方(乙方):_____甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第9頁共16頁第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價第10頁共16頁總價圖紙、技術資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結(jié)算辦法與時間_____。第七條乙方應于_____年_____月_____日前向甲方交付定金_____元;乙方應于_____年_____月_____日前向甲方交付預付款_____元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。第11頁共16頁2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。第12頁共16頁6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方:1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方:1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第13頁共16頁4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_____天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_____(書信、傳第14頁共16頁真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下:_____。3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內(nèi),以書面

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論