2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同真題練習試卷B卷附答案

2023年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同真題練習試卷B卷附答案單選題（共200題）1、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設備的價格【答案】C2、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B3、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C4、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛(wèi)器材等安全保障設施。A.進入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C5、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質(zhì)量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業(yè)標準【答案】B6、根據(jù)《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B7、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B8、因產(chǎn)品缺陷導致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責任法律關(guān)系的外部責任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者【答案】C9、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C10、某建設工程施工總承包單位經(jīng)建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D11、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C12、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A13、因業(yè)主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C14、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會經(jīng)過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D15、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權(quán)債務關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當?shù)美敬鸢浮緽16、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D17、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C18、合同履行是指合同當事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B19、在因缺陷產(chǎn)品導致人身損害的產(chǎn)品責任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B20、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D21、根據(jù)《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D22、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應由()承擔違約責任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C23、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現(xiàn)場D.確定招標人前【答案】C24、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B25、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構(gòu)C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D26、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A27、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B28、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔?！敬鸢浮緽29、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C30、在設備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務資料C.合同專用條件D.合同補遺【答案】D31、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C32、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額C.應被認為在中標合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整【答案】C33、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼炍茨茉谌毕萃ㄖ?或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B34、根據(jù)FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A35、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的【答案】C36、給付定金的一方不履行約定債務的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C37、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設用地使用權(quán)是建設用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權(quán)，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B38、產(chǎn)品質(zhì)量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經(jīng)濟責任D.刑事責任【答案】C39、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C40、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)【答案】B41、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C42、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C43、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A44、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯(lián)合體參加競標，最終該聯(lián)合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B45、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A46、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D47、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A48、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A49、產(chǎn)品質(zhì)量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經(jīng)濟責任D.刑事責任【答案】C50、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A51、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A52、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D53、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B54、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C55、甲公司授權(quán)其業(yè)務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C56、下列關(guān)于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A57、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D58、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負責B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D59、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結(jié)清證明【答案】B60、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業(yè)主B.評標委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A61、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C62、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應當于1小時內(nèi)向本單位負責人報告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故D.負責事故調(diào)查的人民政府應當自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復【答案】C63、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現(xiàn)場的安全和預防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預防事故發(fā)生的職權(quán)。A.專職安全員B.施工監(jiān)督員C.應急救援人員D.專職醫(yī)護人員【答案】A64、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A65、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B66、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B67、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關(guān)應當在收到復議申請書之日起()內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B68、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A69、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A70、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D71、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C72、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C73、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結(jié)算【答案】A74、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D75、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C76、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權(quán)【答案】C77、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B78、根據(jù)《擔保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D79、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構(gòu)【答案】C80、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B81、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷D.某項目部進口日本的數(shù)控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D82、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A83、下列關(guān)于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C84、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D85、設備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設備采購合同內(nèi)D.設備交于采購方后【答案】C86、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C87、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經(jīng)理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A88、由于設計人員錯誤造成設備質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B(yǎng).重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A89、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D90、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復議D.訴訟【答案】D91、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B92、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應提前通知()。A.承包商B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A93、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D94、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C95、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A96、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會B.權(quán)利義務C.道德D.人際【答案】B97、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B98、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B99、根據(jù)我國《招標投標法》的規(guī)定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業(yè)項目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設施D.搶險救災工程【答案】C100、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C101、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C102、下列關(guān)于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A103、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認權(quán)D.代位權(quán)【答案】B104、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B105、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A106、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結(jié)清證明【答案】B107、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A108、對于一個大型的設備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認可。A.業(yè)主B.承包商C.設備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A109、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項目負責人【答案】B110、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C111、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D112、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A113、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。A.中標合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標價格【答案】A114、下列關(guān)于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A115、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C116、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現(xiàn)場D.確定招標人前【答案】C117、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔保【答案】B118、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構(gòu)D.人民法院【答案】B119、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B120、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言【答案】D121、業(yè)主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權(quán)D.債券【答案】A122、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設用地使用權(quán)是建設用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權(quán)，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B123、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執(zhí)行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當?shù)厥袌鰞r格【答案】B124、下列關(guān)于權(quán)利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務【答案】A125、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B126、下列關(guān)于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B127、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B128、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C129、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項目負責人【答案】B130、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設計文件【答案】A131、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A132、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A133、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A134、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A135、在設備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失【答案】D136、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B137、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力C.當事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁【答案】C138、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權(quán)B.專屬于債務人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務人承擔【答案】C139、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C140、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產(chǎn)設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A141、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A142、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D143、當工程施工過程中有分包商參與時，應掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D144、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據(jù)中標合同金額B.承包商根據(jù)投標金額C.工程師根據(jù)合同價格D.業(yè)主根據(jù)資金落實情況【答案】A145、承包商應按照()，為業(yè)主人員提供必要的設施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A146、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A147、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C148、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B149、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C150、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復，而工程或單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應認為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B151、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C152、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C153、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D154、下列關(guān)于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B155、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關(guān)應當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B156、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】C157、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B158、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C159、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人【答案】A160、國內(nèi)設備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D161、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C162、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構(gòu)【答案】C163、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B164、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C165、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責任的訴訟時效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應承擔產(chǎn)品責任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C166、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C167、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過【答案】A168、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C169、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B170、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經(jīng)理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】A171、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調(diào)整合同價格。A.基準日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A172、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A173、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C174、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權(quán)【答案】C175、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B176、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C177、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D178、保險作為風險轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發(fā)生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發(fā)生風險事件后得到經(jīng)濟補償D.發(fā)生風險事件后轉(zhuǎn)移責任【答案】C179、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協(xié)議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協(xié)議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A180、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發(fā)件人的主營業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C181、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A182、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C183、承包商應從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C184、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B185、某建筑設計院超越資質(zhì)等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D186、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協(xié)商適用違約金或定金【答案】B187、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B188、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C189、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B190、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設備的價格【答案】C191、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經(jīng)濟責任D.締約過失責任【答案】D192、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D193、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B194、設備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據(jù)D.提出賠償金額【答案】B195、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應包括()。A.設備工程技術(shù)知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術(shù)知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術(shù)知識【答案】A196、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C197、根據(jù)我國《招標投標法》的規(guī)定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業(yè)項目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設施D.搶險救災工程【答案】C198、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”該規(guī)定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C199、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標邀請書D.發(fā)布招標公告【答案】D200、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D多選題（共150題）1、設備工程合同談判之前，設備監(jiān)理工程師應協(xié)助業(yè)主做好的準備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD2、行為人實施的行為不符合法律行為的有效條件而構(gòu)成無效行為，則這種無效行為可以產(chǎn)生以下法律后果()。A.雙方調(diào)解B.申請仲裁C.返還財產(chǎn)D.賠償損失E.追繳財產(chǎn)【答案】CD3、當事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示不履行主要債務的B.在履行期限屆滿之前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務的C.因不可抗力不能實現(xiàn)合同目的D.當事人一方遲延履行主要債務的E.當事人一方違約致使不能實現(xiàn)合同目的【答案】ABC4、根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務為期限的勞動合同【答案】AC5、下列()是行政復議的受案范圍。A.工商局對設備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證C.質(zhì)量監(jiān)督局對在建項目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調(diào)解E.規(guī)劃局對“建設工程規(guī)劃許可證”的申請不予答復【答案】ABC6、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的損害免予承擔賠償責任的，需要證明的情形有()。A.未將產(chǎn)品投入流通的B.產(chǎn)品投入流通時，引起損害的缺陷尚不存在的C.引起損害的缺陷是產(chǎn)品的外購零部件造成的D.將產(chǎn)品投入流通時的科學技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的E.受害人未按照產(chǎn)品說明正確使用產(chǎn)品【答案】ABD7、下列選項中()屬于委托代理終止的原因。A.代理期限屆滿B.被代理人取得民事行為能力C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.代理事務完成【答案】ACD8、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方在履行合同過程中給對方造成的損失，應在責任限度內(nèi)承擔賠償責任，但由于一方的()等不當行為造成的損失，應按照實際損失承擔賠償責任。A.過失違約B.故意違約C.欺騙D.脅迫E.輕率【答案】BC9、某施工單位組織編制深基坑的專項施工方案時實施的下列行為中，符合《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗算結(jié)果C.經(jīng)專職安全生產(chǎn)管理人員和項目經(jīng)理簽字報送監(jiān)理機構(gòu)D.經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字后實施E.由專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督實施【答案】ABD10、按照勞動保護的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動B.特種作業(yè)勞動C.礦山井下勞動D.國家規(guī)定的第四級體力勞動E.國家規(guī)定的第三級體力勞動【答案】CD11、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC12、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師簽發(fā)第一筆預付款的付款證書的前提條件有()。A.承包商提交了申請支付的報表B.承包商收到了開工通知C.業(yè)主收到合格的履約保證D.業(yè)主收到合格的預付款保函E.工程設備已經(jīng)起運【答案】ACD13、建設工程承包單位在向建設單位出具的質(zhì)量保修書中，應當明確建設工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數(shù)C.保修期限D(zhuǎn).保修人員E.保修責任【答案】AC14、設備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據(jù)D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB15、下列產(chǎn)品中，實行工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度的有()。A.工作服B.電力鐵塔C.安全帽D.建筑扣件E.膠鞋【答案】BCD16、許可審批機關(guān)應當撤回生產(chǎn)許可的情形有()。A.被許可生產(chǎn)的產(chǎn)品列入國家決定淘汰產(chǎn)品目錄的B.被許可人不再生產(chǎn)被許可的產(chǎn)品的C.生產(chǎn)許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證書【答案】ABC17、設備工程合同中，對設備工程接收條件的約定通常有()。A.工程已按合同約定基本完成并通過了竣工試驗B.工程已按合同約定全部完成并通過了竣工試驗C.工程師已簽發(fā)了工程接收證書D.承包商已經(jīng)完成了全部掃尾工作E.業(yè)主組織了聯(lián)合檢查，并形成書面文件【答案】AC18、在買賣合同中，雙方當事人就標的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規(guī)則是()。A.由當事人補充協(xié)議B.不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或交易習慣C.標的物需要運輸?shù)?，以第一承運人承運地為交付地D.標的物不需要運輸，當事人不知道標的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業(yè)地為交付地E.標的物不需要運輸，當事人于合同訂立時都知道標的物所在地的，以標的物所在地為交付地【答案】ABD19、下列行政機關(guān)的行政行為中，相關(guān)當事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機械C.對建筑安全監(jiān)督管理機構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設標準批準部門修改《工程建設標準強制性條文》E.建設行政主管部門對調(diào)解成功的建設合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB20、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關(guān)于合同和投標函的說法，正確的有()。A.投標函附錄不構(gòu)成合同B.投標函有時也稱作報價函C.投標函構(gòu)成合同D.投標函應按業(yè)主規(guī)定的格式填寫E.投標書中的承包商建議書是合同文件的組成部分【答案】BCD21、項目開標后發(fā)現(xiàn)投標文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標的情況包括()。A.沒有按照招標文件要求提供投標擔保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標文件要求E.貨物檢驗標準低于招標文件要求【答案】BCD22、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行中當事人的抗辯權(quán)包括()。A.不履行抗辯權(quán)B.同時履行抗辯權(quán)C.不履行時間抗辯權(quán)D.后履行一方的抗辯權(quán)E.先履行一方的抗辯權(quán)【答案】BD23、下列關(guān)于仲裁的說法，正確的有()。A.仲裁行為是國家行政行為B.仲裁機構(gòu)對案件的管轄權(quán)來自于當事人的協(xié)議C.仲裁機構(gòu)是司法機關(guān)D.刑事、行政案件不能作為仲裁的對象E.仲裁是民間性質(zhì)的民事、經(jīng)濟糾紛化解方式【答案】BD24、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，承包商在收到履約證書后56天內(nèi)，向工程師提交的最終報表草案，應詳細列出()。A.根據(jù)合同完成的所有工作的價值B.承包商認為根據(jù)合同或其他規(guī)定應支付給他的任何其他款額C.最終應支付的款額D.雇主應付給承包商的余額E.承包商還應付給雇主的余額【答案】AB25、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標人采取兩階段招標的說法，正確的有()。A.只有大型項目方可分兩階段進行招標B.招標人應在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實施招標C.第一階段投標人只提交技術(shù)建議書D.要求提交投標保證金的投標人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務報價通過評審的投標人方可參加第二階段投標【答案】CD26、在設備工程合同履行過程中，索賠的文件依據(jù)有()等。A.設備工程合同協(xié)議書B.設備工程合同條件C.批準的設備工程進度計劃D.設備工程監(jiān)理服務合同E.質(zhì)量標準【答案】ABC27、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為有()。A.就同一招標項目向投標人提供有差別的信息B.設定的資格條件與履行合同無關(guān)C.對投標人采取不同的評標標準D.指定特定的供應商E.要求投標人具有較高的資質(zhì)等級【答案】ABCD28、某建設工程實施階段，建設單位分別與勘察設計院、監(jiān)理企業(yè)、施工企業(yè)簽訂了該工程的設計合同、委托監(jiān)理合同、施工承包合同；施工承包單位經(jīng)建設單位同意，將供熱與供冷系統(tǒng)分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應商簽訂了施工所需電料的采購合同。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，該工程的參與各方，不得與該建設工程的監(jiān)理企業(yè)有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的有()。A.施工承包單位B.電料供應單位C.建設單位D.分包單位E.設計單位【答案】ABD29、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，合同的終止類型有()。A.由業(yè)主終止B.由工程師終止C.由承包商終止D.因不可抗力終止E.由分包商終止【答案】ACD30、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，就知識產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)而言，業(yè)主對承包商的侵權(quán)給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權(quán)是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設計、制造、施工或?qū)嵤┊a(chǎn)生的侵權(quán)C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導致的侵權(quán)索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時，同時配套使用了非承包商的物品，從而導致的侵權(quán)索賠E.使用承包商設備造成的侵權(quán)【答案】ACD31、承包商的人員實施()行為的，工程師有權(quán)要求承包商撤換相應人員。A.質(zhì)量檢驗員工作不認真，玩忽職守B.作業(yè)人員堅持冒險作業(yè)C.現(xiàn)場管理人員指揮作業(yè)人員裝運臨時工程D.作業(yè)組長要求作業(yè)人員帶傷帶病堅持工作E.捕殺當?shù)匾吧Ｗo動物【答案】ABD32、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD33、依據(jù)工作的性質(zhì)不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD34、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設備啟動流程D.爭端解決流程E.中間驗收流程【答案】ABD35、招標人拒收投標文件的情形有()。A.投標文件逾期送達的B.投標文件未送達指定地點的C.投標文件未密封的D.提交投標文件的投標人少于3人的E.投標單位的法定代表人未簽字的【答案】ABC36、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內(nèi)容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD37、設備工程的竣工文件應當記錄的事項有()。A.設備工程各部位竣工時的位置B.設備工程各部位的竣工時間C.設備工程各部位竣工時的尺寸D.設備工程的技術(shù)指標E.設備工程竣工試驗的結(jié)果【答案】AC38、風險管理內(nèi)容包括()。A.風險識別B.風險分析C.風險評價D.風險處置E.風險回避【答案】ABCD39、按照我國《民法通則》的規(guī)定，行為人實施無權(quán)代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認權(quán)B.催告權(quán)C.撤銷權(quán)D.默認權(quán)E.拒絕權(quán)【答案】A40、項目開標后發(fā)現(xiàn)投標文件存在下列問題，可以繼續(xù)評標的情況包括()。A.沒有按照招標文件要求提供投標擔保B.報價金額的大小寫不一致C.總價金額和單價與工程量乘積之和的金額不一致D.貨物包裝方式高于招標文件要求E.貨物檢驗標準低于招標文件要求【答案】BCD41、下列選項中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD42、按照我國《合同法》的規(guī)定，下列陳述中，屬于對要約內(nèi)容的實質(zhì)性變更的有()。A.有關(guān)合同標的數(shù)量變更B.有關(guān)合同履行期限的變更C.對要約內(nèi)容作出某些一般性補充D.對要約內(nèi)容作出某些限制E.對要約內(nèi)容增加有建議性條款【答案】AB43、根據(jù)《合同法》對相關(guān)合同的規(guī)定，下列說法正確的有()。A.建設工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設計合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務預付或補償委托事務所必要的費用C.出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔D.承攬人可將對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權(quán)【答案】BC44、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運輸機械作業(yè)人員B.起重信號工C.安全生產(chǎn)管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業(yè)人員【答案】ABD45、設備工程發(fā)生質(zhì)量缺陷時，如果承包商未按設備監(jiān)理師的指示及時進行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終止合同，收回相關(guān)費用C.讓他人修補，由承包商承擔費用D.退還缺陷設備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應減少合同價格【答案】ABC46、下列關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，錯誤的有()。A.仲裁協(xié)議必須是書面形式B.當事人在糾紛發(fā)生前達成的仲裁協(xié)議才是有效的C.當事人達成仲裁協(xié)議后，一方向人民法院提起訴訟的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中關(guān)于解決糾紛的仲裁條款隨之無效E.仲裁沒有法定管轄的規(guī)定，當事人協(xié)議選擇仲裁委員會時不受地點限制【答案】BCD47、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，下列作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運輸機械作業(yè)人員B.起重信號工C.安全生產(chǎn)管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業(yè)人員【答案】ABD48、保險合同中的保險人應當降低保險費的情形有()。A.據(jù)以確定保險費率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險標的危險程度明顯減少B.保險標的的保險價值明顯減少C.投保人進行了危險減少通知D.保險合同中的受益人數(shù)量減少E.保險合同的受益人死亡【答案】AB49、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在設備工程合同履行中，下列關(guān)于承包商設備的說法，正確的有()。A.承包商應對所有承包商設備負責B.承包商設備運到現(xiàn)場后，應視為該工程專用C.承包商設備的保險由業(yè)主辦理D.承包商設備不包括實施工程的各種儀器E.除運輸車輛外，未經(jīng)設備監(jiān)理師同意，不得將承包商設備移出現(xiàn)場【答案】AB50、下列有關(guān)仲裁的表述，正確的有()。A.是否選擇仲裁方式解決爭議實行當事人自愿B.仲裁應當公開進行C.仲裁機構(gòu)與地方政府有隸屬關(guān)系D.當事人對仲裁的裁決不服，可向人民法院提起訴訟E.一方當事人不履行仲裁裁決時，另一方當事人可以依法向人民法院申請執(zhí)行【答案】A51、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，銷售者售出的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求并給購買產(chǎn)品的消費者造成損失的，銷售者應當負責()。A.修理B.更換C.重作D.退貨E.賠償損失【答案】ABD52、承包商在實施工程期間遭遇的不可預見物質(zhì)條件包括()。A.地下自然物質(zhì)條件B.人為物質(zhì)障礙C.人為污染物D.水文條件E.氣候條件【答案】ABCD53、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關(guān)于合同和投標函的說法，正確的有()。A.投標函附錄不構(gòu)成合同B.投標函有時也稱作報價函C.投標函構(gòu)成合同D.投標函應按業(yè)主規(guī)定的格式填寫E.投標書中的承包商建議書是合同文件的組成部分【答案】BCD54、仲裁和訴訟都是解決糾紛的方式，與訴訟相比，仲裁具有()特點。A.當事人對仲裁庭的組成有權(quán)選擇；訴訟中審判人員是由法院指定的B.仲裁必須有合同糾紛當事人的仲裁協(xié)議；而訴訟則沒有關(guān)于訴訟的協(xié)議C.對于仲裁，當事人必須選擇仲裁委員會；而訴訟實行法定管轄，當事人不能隨意選擇管轄法院D.在仲裁協(xié)議中，當事人可不選擇仲裁委員會；在合同中，關(guān)于解決爭議方式中可以選擇訴訟管轄法院E.仲裁裁決不能強制執(zhí)行，而訴訟判決則能強制執(zhí)行【答案】ABC55、結(jié)清證明的生效條件有()。A.承包商已經(jīng)完成全部合同義務B.工程師已經(jīng)確認最終的結(jié)算金額C.收到業(yè)主退還的履約保證D.業(yè)主已經(jīng)支付最終付款證書中指明的應付金額E.工程師簽發(fā)了最終付款證書【答案】CD56、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作