建筑工程施工索賠試題(附答案)

建筑工程施工索賠試題〔附答案〕建筑工程施工索賠試題〔附答案〕一、單項選擇題1.承包人在索賠事項發(fā)生后的〔〕d以內，應向工程師正式提出索賠意向通知。A.14B.7C.28D.21以下關于建設工程索賠的說法，正確的選項是〔〕。承包人可以向發(fā)包人索賠，發(fā)包人不行以向承包人索賠B.索賠按處理方式的不同分為工期索賠和費用索賠C.工程師在收到承包人送交的索賠報告的有關資料后28d未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可D.索賠意向通知發(fā)出后的14d內，承包人必需向工程師提交索賠報告及有關資料索賠是指在合同的實施過程中，〔〕因對方不履行或未能正確履行合同所規(guī)定的義務或未能保證承諾的合同條件實現(xiàn)而患病損失后，向對方提出的補償要求。業(yè)主方B.第三方C.承包商D.合同中的一方工期延長和費用損失，承包商可提出索賠。這種索賠屬于〔〕引起的索賠。地質條件的變化B.不行抗力C.工程變更D.業(yè)主風險索賠可以從不同角度分類，如按索賠大事的影響分類，可分為〔〕。A.單項索賠和綜合索賠B.工期拖延索賠和工程變更索賠C.工期索賠和費用索賠D.發(fā)包人和承包人、承包人與分包人之間的索賠6.〔〕是索賠處理的最主要依據(jù)。AB.工程變更C.結算資料D.市場價格7.以下關于索賠和反索賠的說法，正確的選項是〔〕。A.索賠實際上是一種經(jīng)濟懲罰行為B.索賠和反索賠具有同時性C.只有發(fā)包人可以針對承包人的索賠提出反索賠D.索賠單指承包人向發(fā)包人的索賠二、多項選擇題建設工程索賠按所依據(jù)的理由不同可分為〔〕。AB.工期索賠C.費用索賠D.合同外索賠E.道義索賠承包商向業(yè)主索賠成立的條件包括有〔〕。A.由于業(yè)主緣由造成費用增加和工期損失B.由于工程師緣由造成費用增加和工期損失C.由于分包商緣由造成費用增加和工期損失D.按合同規(guī)定的程序提交了索賠意向E.提交了索賠報告承包商可以就以下〔〕大事的發(fā)生向業(yè)主提出索賠。A.施工中遇到地下文物被迫停工B.施工機械大修，誤工3dC.材料供給商延期交貨D.業(yè)主要求提前竣工，導致工程本錢增加三、案例題1]的淤泥去除并對地基進展二次處理。為此，業(yè)主以書面形式通知施工單位停工lOd，并同意合同工期順延lOd.為確保連續(xù)施工，要求工人、施工機械等不要撤離施工現(xiàn)場，但在通知中未涉及由此造成施工單位停工損失如何處理。施工單位認為對其損失過大，意欲索賠。問題：施工單位的索賠能否成立，索賠證據(jù)是什么？由此引起的損失費用工程有哪些？假設提出索賠要求，應向業(yè)主供給哪些索賠文件？2]某建筑公司〔乙方〕于某年4月20日與某廠〔甲方簽訂了修建建筑面積為3000m2工業(yè)廠房〔帶地下室〕坑施工方案規(guī)定：土方工程承受租賃一臺斗容量為1m3的反鏟挖掘機施工。甲、乙雙方合同商定511，520①因租賃的挖掘機大修，晚開工2d，造成人員窩工10②基坑開挖后，因遇軟土層，接到監(jiān)理工程師5月15日停工的指令，進展地質復查，協(xié)作15③519520，520～522使基坑開挖暫停，造成人員窩工10個工日；④52330524530問題：簡述工程施工索賠的程序。建筑公司對上述哪些大事可以向廠方要求索賠，哪些大事不行以要求索賠，并說明原因。每項大事工期索賠各是多少d？總計工期索賠是多少d？3]某公司在北京地區(qū)建一辦公樓，建筑面積20230m220236202023年11201/2時，甲方與承給專業(yè)公司施工，并支付承包商該工程價格的1.5%作為治理協(xié)作費使用，專業(yè)公司按承包商治理要求的日期進場，有關工程款由甲方直接支付給專業(yè)公司。2023年4月20日進場施工，但是在進場后的2023年610停工，承包商因外墻裝修停工，原打算2023年10月20日開頭的其他外墻施工工程無法進展。外墻裝修工程在20236在2023年5月20日，承包商按進度打算安排，要求室內隔墻砌筑工程的施工單位進場，要求完工日期為2023年11月20日。該工程的施工單位按合同商定準時進場。在施工過程中，因施工質量不合格，屢次返工，致使承包商的機電施工受到影響。直到2023年3月20日才合格地完成砌筑任務，致使機電工程施工拖延了5個月。問題：承包商是否可以因外墻裝修工程停工，向發(fā)包人提出工期索賠、經(jīng)濟損失索賠？發(fā)包人是否可以向外墻玻璃幕裝修單位因停工提出經(jīng)濟損失的索賠？為什么？因室內砌筑進展緩慢，承包商是否可以向發(fā)包人提出工期索賠和窩工索賠？4]某公司建住宅樓，通過公開招標確定了施工單位，合同價款形式為可調價格合同，施工合199960%計算。在專用條款中明確6級以上大風、大雨、大雪、地震等自然災難按不行抗力因素處理。工程師應在收到索賠報告之日起28d28d在施工過程中消滅以下大事：因業(yè)主不能準時供給圖紙，使工期延誤20d，10人窩工；因施工機械故障，使工期延誤l0d，5人窩工；因外部供電故障，使工期延誤2d，20人窩工；因下大雨，工期延誤3d，20人窩工。依據(jù)雙方商定，人工費定額為32元/工日，機械臺班費為2023元/臺班。依據(jù)上述商定乙方提出工期補償35d，費用13056元〔全部大事窩工費用及機械費用之和〕索賠的要求。問題：乙方上述要求是否合理？為什么經(jīng)工程師認定的索賠工期為多少d？假設工程師未在收到報告后28d內賜予答復意見或確認，工期延長多少d？結算時費用補償為多少？5]某工程在施工過程中發(fā)生如下大事：基坑開挖后覺察有古河道，須將河道中的淤泥去除并對地基進展二次處理。業(yè)主因資金困難，在應支付工程月進度款的時間內未支付，承包方停工20d.在主體施工期間，施工單位與某材料供給商簽定了室內隔墻板供銷合同，在合同內商定：10d.用索賠要求。問題：施工單位的索賠能否成立？為什么？按索賠當事人分類，索賠可分為哪幾種？在工程施工中，通?？梢怨┙o的索賠證據(jù)有哪些？6]投標最終與甲建筑公司簽訂了施工承包合同，該合同包括A、月、C三項工作，合同工期260d.100d設備安裝與調試①——A——②——B——③——④——C——⑤80 30 100 50該工程在實際施工過程中發(fā)生了如下大事：1.根底施工時，業(yè)主負責供給的鋼筋混凝土預制樁供給不準時，使A工作延誤7d.2.B工作施工后進展檢查驗收時，覺察一預埋件埋置位置有誤，經(jīng)核查是由于設計圖紙中預埋件位置標注錯誤所致。甲建筑公司進展返工處理，損失5B15d.甲建筑公司因人員與機械調配問題造成C工作增加工作時間5d，窩工損失2萬元。5d12發(fā)生以上大事后，甲、乙兩家施工單位均準時向業(yè)主提出了索賠要求。問題：針對甲建筑公司和乙安裝公司就以上各大事提出的索賠要求，請分析業(yè)主是否應予相應的工期和費用補償。假設合同中商定，由于業(yè)主緣由造成延期開工或工期拖延，每延期一天補償施工單位6000元；由于施工單位緣由造成延期開工或工期延誤，每延誤一天扣誤期損害賠償費6000元。請計算施工單位應得的工期與費用補償各是多少？〔7〕350d2023年11月12日，本工程在冬期不停頓施工，甲方在合同內商定：乙方承受措施保證冬期施工，措施費為150萬元，包干使用，不再增減。在開工前，乙方向甲方提交了施工組織方案及進度打算，甲方同意按此方案實施。在實際施工過程中發(fā)生了以下大事：一家土方施工專業(yè)公司A，由于乙方和A單位就土方開挖的價格未能準時談攏，土方施工單位未20d.在土方開挖后，開頭施工地下室局部，因甲方供給的圖紙設計有誤、乙方覺察此錯誤后及室局部比原打算時間推遲30d.經(jīng)乙方現(xiàn)場統(tǒng)計，在圖紙變更前，乙方配料和人工及窩工已經(jīng)發(fā)生60200賜予損失補償。問題：大事1中乙方是否可以要求甲方賜予工期延長？在大事2中甲方是否應同意乙方的工期順延要求，乙方所發(fā)生的費用甲方是否應當賜予補償？在冬期施工中，乙方依據(jù)現(xiàn)場實際狀況向甲方提出賜予經(jīng)濟補償，期望甲方能夠按實際發(fā)生的費用計算并支付技術措施費用，甲方是否可以考慮乙方的這一懇求？8]某施工單位依據(jù)領取的某2023m2兩層廠房工程工程招標文件和全套施工圖紙，承受低報價策略編制了投標文件，并獲得中標。該施工單位〔承包商〕于2023年3月10日與建設單位〔業(yè)主〕簽訂了該工程工程的固定價格施工合同，合同期為8個月。工程招標文件參考資料中供給的使用砂地點距工地4km，但是開工后，檢查該砂質量不符合要求，承包商只得從另一距工地20km3d5520～52468～6126月13日～6月14日的該地區(qū)的供電全面中斷。針對上述兩次停42d.問題：該工程承受固定價格合同是否適宜？業(yè)主要求承包商暫停施工一個月的合同變更形式是否妥當？為什么？上述大事中承包商提出的索賠要求是否合理？說明其緣由。9]19996520231020內商定按月進度支付工程款，在統(tǒng)計報告遞交后14d內甲方審定并支付工程進度款的90%.工程按期開工，工程進展順當，在工程進展到主體構造施工時，消滅了下述問題：二層構造局部完成時，承包人按合同商定，準時向甲方提交了已完工作量統(tǒng)計報告，但是180d.甲方按合同商定支付了工程進度款，乙方按正常治理方式恢復施工。在工程施工到12層時，發(fā)生了不幸的事故，某一腳手架工人在施工時因未按規(guī)定使用安全設施，不慎從腳手架上墜20d.問題：大事1中承包商是否可以向甲方提出工人窩工索賠和施工單位在停工期間保護治理施工現(xiàn)場所發(fā)生的費用索賠？大事2中承包商是否可以向甲方提出工期索賠，為什么？假設本工程合同工期為300d，甲方批準工期可以延長180d，本工程實際完工工期為多少d？因大事2造成工期延長20d，甲方是否可以向承包商提出因工期延長20d所增加發(fā)生的現(xiàn)場治理費的索賠要求？10]發(fā)包人與某建筑承包公司于1999年8月簽訂了一份土地平坦工程合同。合同商定：承包人為發(fā)包人平坦土地工程，造價20.5萬元，交工日期是1999年11月底。在合同履行中因發(fā)包人未解決征用土地問題，承包人施工時被當?shù)鼐用褡钄r，使承包人5臺推土機無法進入施工場地，窩工2401999年12款，賠償窩工損失。問題：請問法院是否會支持承包人的主見？為什么？簡述承包商的索賠要求成立的條件。11]〔乙方〔甲方簽訂了某汽車制造廠的土方工程與根底工程合同，承包商在合同標明有松軟石的地方?jīng)]有遇到松軟石，因而工期提前1個月。但在合同中另一未標明恢復施工條件。為此乙方依據(jù)索賠程序提出了延長工期和費用補償要求。問題：你認為乙方提出的索賠要求能否成立？為什么？一份完整的索賠報告通常由哪些內容組成？12]某國家機關建一辦公樓，建筑面積50000m2，通過招投標手續(xù)，確定了由某裝飾公司進展室最義務。以此為由，在合同有明確商定的狀況下，拒絕勞務公司提出的支付人工費的要求。問題：本裝修工程施工過程中，勞務公司是否可以就勞務費問題向建設單位提出索賠？發(fā)生索賠后，承包人應留意的索賠時效問題是什么？建筑工程施工索賠的相關內容習題答案與解析一、單項選擇題1.C；2.C；3.D；4.C；5.B；6.A；，7.B[解析]7B：索賠實際上是一種經(jīng)濟補償行為，而不是經(jīng)濟懲罰行為，所以選項A錯誤。不僅發(fā)包人可以針對承包人的索賠提出反索賠，承包人也可以針對發(fā)包人的索賠進展反索賠，所以選項C錯誤。從D二、多項選擇題1.A、D、E；2.A、B、D、E；3.A、D、E三、案例題1]答：索賠成立。這是因業(yè)主的緣由造成的施工臨時中斷，從而導致承包商工期的拖延和費用支出的增加，因而承包商可提出索賠。索賠證據(jù)為業(yè)主以書面形式提出的要求停工通知書。此事項造成的后果是承包商的工人、施工機械等在施工現(xiàn)場窩工l0d，給承包商造成的損失主要是現(xiàn)場窩工的損失，因此承包商的損失費用工程主要有：l0d的人工窩工費；l0d的機械臺班窩工費；由于l0d的停工而增加的現(xiàn)場治理費。索賠文件是承包商向業(yè)主索賠的正式書面材料，一般由以下三局部組成：1〕索賠信。主要是說明索賠事項，列舉索賠理由，提出索賠要求。索賠報告。這是索賠材料的正文，其主要內容是事實與理由，即表達客觀事實，合理引用合同條款，建立事實與損失之間的因果關系，說明索賠的合理合法性，從而最終提出要求補償?shù)慕痤~及工期。附件。包括索賠證據(jù)和具體計算書。其作用是為所列舉的事實、理由以及所要求的補償供給證明材料。2]答：我國《建設工程施工合同〔示范文本〕》規(guī)定的施工索賠程序如下：1〕28d發(fā)出索賠意向通知后的28d內，向工程師提出補償經(jīng)濟損失和〔或〕延長工期的索賠報告及有關資料；工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于28d內賜予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù)；工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后28d內未賜予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可；當該索賠大事持續(xù)進展時，承包人應當階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠大事終了28d大事1：索賠不成立。因此大事發(fā)生緣由屬承包商自身責任。大事2：索賠成立。因該施工地質條件的變化是一個有閱歷的承包商所無法合理預見的。3：索賠成立。這是因特別反常的惡劣天氣造成工程延誤。大事〔3〕25d〔515～519〕33d〔520～522〕4ld〔523〕共計索賠工期為：5+3+1＝9〔d〕3]答：承包商可以向發(fā)包人提出工期索賠和經(jīng)濟索賠，由于工期的延長和因工期延長引發(fā)的費用增加不是承包人自身緣由造成的。發(fā)包人因自身緣由未能按合同商定支付工程款，給外墻玻璃幕裝修工程的施工單位造賠和經(jīng)濟損失索賠。因室內砌筑進展緩慢，承包商可以向發(fā)包人提出工期索賠和窩工費用損失索賠。4]答：大事1合理，是甲方緣由造成的；大事2不合理，是乙方自身緣由造成的；大事3可4依據(jù)合同商定，工期可以索賠，但費用不能索賠，因大雨屬于不行抗力。工程師認定的索賠工期為25d，大事2工期〔10d〕延誤不予順延。35d13056元。5]答：〔1〕1〕承包方向業(yè)主提出的索賠成立，這是因業(yè)主的緣由造成的施工臨時中斷，從而導致承包商工期的拖延和費用支出的增加，因而承包商可提出索賠。向供貨方提出的費用索賠要求成立，由于供貨方因自己緣由違約。按索賠當事人分類，索賠可分承包人與發(fā)包人之間的索賠；承包人與分包人之間的索r可以供給的索賠證據(jù)有：1〕招標文件、合同文件及附件，其他的各種簽約〔備忘錄、修正案等〕，發(fā)包人認可的工程實施打算，各種工程圖紙〔包括圖紙修改指令〕，技術標準等；2〕來往信件，如發(fā)包人的變更指令，各種認可信、通知、對承包人問題的答復信等；各種會談紀要；施工進度打算和實際施工進度記錄；施工現(xiàn)場的工程文件；工程照片；氣候報告；工程中的各種檢查驗收報告和各種技術鑒定報告；工地的交接記錄〔應注明交接日期，場地平坦狀況，水、電、路狀況等〕，圖紙和各種資料交接記錄；建筑材料和設備的選購、訂貨、運輸、進場，使用方面的記錄、憑證和報表等；市場行情資料，包括市場價格、官方的物價指數(shù)、工資指數(shù)、中心銀行的外匯比率等公布資料；各種會計核算資料；國家法律、法令、政策文件。6]答：〔1〕1〕業(yè)主鋼筋混凝土預制樁供給不準時，造成A工作延誤，業(yè)主應給甲建筑公司補償工期和相應的費用。另外，業(yè)主還應順延乙公司的開工時間和補償相關費用。因設計圖紙錯誤導致甲建筑公司返工處理，故應賜予甲建筑公司相應的工期順延和費用補償。同時因對乙公司也造成影響，故應對乙公司也賜予相應的工期和費用補償。機械調配問題造成C工作增加工作時間5d，窩工損失2萬元，這是由于甲建筑公司自身的緣由造成的，業(yè)主不應賜予工期和費用補償。同時，由于C工作不影響乙公司，所以業(yè)主不應賜予乙安裝公司工期和費用補償。由于乙公司的錯誤造成總工期延誤與費用損失，業(yè)主不賜予工期和費用補償。由此引起的對甲公司的工期延誤和費用損失，業(yè)主應賜予補償?！?〕1〕甲公司應得到工期補償為：大事1：業(yè)主預制樁供給不準時補償工期7d；大事2：由于設計圖紙中預埋件位置標注錯誤造成甲公司工期延誤，應補償15d；45d.合計：27d.甲公司應得到費用補償為：大事1：7×6000＝4.2萬元；2：5.0大事4：5×6000＝3.0萬元；35×6000＝3.0合計：9.22〕因業(yè)主預制樁供給不準時，乙公司應得到工期補償7d，因月工作延期，乙公司應得到工15d乙公司應得到費用補償為：大事1：7×6000＝4.2萬元；大事2：15×6000＝9.0萬元；4：5×6000＝3.0萬元；合計：4.2+9.0-3.0＝10.27]答：不行以。土方開挖拖延開工20d是由于乙方自身的緣由造成的，甲方不應賜予工期順延。甲方應賜予乙方工期順延，同時對所發(fā)生的費用應賜予補償。甲方不應考慮乙方的要求，由于在合同中雙方商定冬期施工措施費是包干使用的，合同是簽訂雙方共同遵守的原則文件。8]答：由于固定價格合同適用于工程量不大且能夠較準確計算、工期較短、技術不太簡單、風險不大的工程，該工程根本符合這些條件，故承受固定價格合同是適宜的。業(yè)主要求承包商暫停施工1個月的合同變更形式不妥。依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建設工程施工合同〔示范文本〕》的有關規(guī)定，建設工程合同應當實行書面形式，合同變更亦應當實行書面形式。假設在應急狀況下，可實行口頭形式，但事后應予以書面形式確認；否則，1因砂場地點變化提出的索賠要求不合理，緣由是：1〕承包商應對自己就招標文件的解釋負責；承包商應對自己報價的正確性與完備性負責；作為一個有閱歷的承包商可以通過現(xiàn)場踏勘確認招標文件參考資料中供給的用砂質量是否合格，假設承包商沒有通過現(xiàn)場踏勘覺察用砂質量問題，其相關風險應由承包商擔當。因幾種狀況的臨時停工提出的工期索賠42d不合理，可以批準的延長工期為37d，緣由是：1〕520～524長工期和費用索賠要求。2〕68～6125d.3〕613日～6142d.因業(yè)主資金緊缺要求停工1程款，應對停工擔當責任，故應當賠償承包商停工1個月的實際經(jīng)濟損失，工期順延1個月。37d.9]答：可以提出索賠。業(yè)主未能按合同商定如期支付工程款，應對停工擔當責任，故應當賠償承包商停工期間發(fā)生的實際經(jīng)濟損失和保護施工現(xiàn)場所發(fā)生的費用。不行以提出工期索賠。大事2的發(fā)生是由于承包商自身治理不善造成的，不屬于業(yè)主應擔當?shù)呢熑畏秶１竟こ虒嶋H完工工期為500d〔300+180+20〕。由于承包商自身緣由使工期延誤20d，賠要求。10]答：支持。因發(fā)包人未解決征用土地問題，造成承包人施工時被當?shù)鼐用褡钄r，以致窩工240個臺班。也就是發(fā)包人未能準時交付場地，造成承包人窩工。依據(jù)《合同法》二百八十三條規(guī)定，“發(fā)包人未依據(jù)商定的時間和要求供給原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失”。因此，承包人向發(fā)包人追討停、窩工費用，是有事實和法律依據(jù)的，應當?shù)玫椒ㄔ旱闹С?。承包商的索賠要求成立必需同時具備如下四個條件：與合同相比較，已造成了實際的額外費用或工期損失；造成費用增加或工期損失的緣由不屬于承包商的行為責任；造成費用增加或工期損失不是應由承包商擔當?shù)娘L險；承包商在大事發(fā)生后的規(guī)定時間內提交了索賠的書面意向通知和索賠