承攬維族民居建設(shè)合同范本

承攬維族民居建設(shè)合同范本合同編號(hào)：【合同編號(hào)】本合同由以下雙方簽署，并在簽署后生效。本合同規(guī)定了承攬方在維族民居建設(shè)項(xiàng)目中的責(zé)任和義務(wù)。甲方（委托方）：?jiǎn)挝幻Q：【單位名稱】法定代表人：【法定代表人】地址：【地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】乙方（承攬方）：?jiǎn)挝幻Q：【單位名稱】法定代表人：【法定代表人】地址：【地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】一、項(xiàng)目描述1.1甲方委托乙方對(duì)位于【建設(shè)地址】的維族民居進(jìn)行建設(shè)。1.2本項(xiàng)目的具體要求和規(guī)格由雙方在合同簽署后另行協(xié)商確定，并寫入補(bǔ)充協(xié)議。二、工期2.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成維族民居建設(shè)項(xiàng)目。2.2如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方并提出合理的延期申請(qǐng)。三、工程款支付方式3.1甲方按照以下方式支付工程款給乙方：（1）預(yù)付款：在合同簽署后，甲方向乙方支付合同總金額的30%作為預(yù)付款；（2）進(jìn)度款：根據(jù)工程進(jìn)度，甲方按照雙方約定的支付比例及時(shí)支付工程款；（3）尾款：在乙方完成所有工程，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付尾款。四、質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2乙方在工程竣工后，應(yīng)提供相關(guān)質(zhì)量保證文件，并負(fù)責(zé)在質(zhì)保期內(nèi)進(jìn)行維修和保養(yǎng)。五、違約責(zé)任5.1若乙方未按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付相應(yīng)的違約金。5.2若乙方在工程質(zhì)量上存在重大問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并進(jìn)行追究。六、保密條款6.1本合同的任何一方在履行合同過(guò)程中獲取到的對(duì)方的商業(yè)秘密，應(yīng)予以保密，并不得向第三方披露。6.2保密期限為本合同有效期及終止后的五年。七、爭(zhēng)議解決7.1對(duì)于因履行本合同而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。八、其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并在合同簽署后生效。8.2本合同自【合同生效日期】起生效，有效期為【合同有效期】。8.3本合同如需修改或補(bǔ)充內(nèi)容，雙方應(yīng)通過(guò)書面形式進(jìn)行協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽名：