加工承攬合同常規(guī)版（6篇）

第26頁共26頁加工承攬合?同常規(guī)版?委托方：_?____紡?織器材廠（?甲方）承?攬方：__?___電鍍?廠（乙方）?1.加工?的項目、產?品名稱、規(guī)?格____?_數(shù)量__?___價格?、交貨期：?2.質量?標準：乙方?根據(jù)甲方提?供圖紙規(guī)定?的技術要求?和質量標準?進行加工。?在加工工藝?過程及運輸?中甲方提供?的加工件允?許損壞千分?之____?_，但損壞?件必須歸還?甲方。3?.原料供應?：加工用鋅?塊由甲方供?應。4.?交貨方式：?由乙方負責?往返運輸，?運費由乙方?自負。5?.質量驗收?方法：完成?加工后由甲?方按質量標?準驗收。?6.結算方?式：___?_____?_____?_____?_____?_____?_____?_____?__。7?.違約責任?：甲方委托?乙方加工鍍?鋅、淬火等?，乙方應按?規(guī)定日期完?成;逾期由?乙方負擔甲?方的經濟損?失，每天按?加工產品總?值千分之_?____交?納罰金。甲?方未按規(guī)定?的時間和數(shù)?量交付乙方?加工物品，?因而造成乙?方停工損失?，應按實際?損失賠償。?甲方：_?____紡?織器材廠?法定代表人?：（蓋章）?_____?地址：_?____?銀行帳號：?_____?乙方：_?____電?鍍廠法定?代表人：（?蓋章）__?___地?址：___?__銀行?帳號：__?____?___年_?___月_?___日?加工承攬合?同常規(guī)版（?二）甲方?（定作方）?：代理人?：地址：?聯(lián)系電話?：乙方（?承攬方）：?代理人：?地址：?聯(lián)系電話：?甲、乙雙?方本著平等?合作、互惠?互得的原則?，依據(jù)《中?華人民共和?國民法典》?和其他相關?法規(guī)的規(guī)定?，就___?__（地點?）玻璃供需?問題，經雙?方友好協(xié)商?，一致同意?簽訂以下加?工合同，具?體條款如下?：一、品?種、規(guī)格、?數(shù)量、單價?：玻璃品?種：___?__，規(guī)格?：____?_，數(shù)量：?_____?，單價：_?____。?交貨地點?：運輸方?式、費用：?1）由乙?方負責送貨?，運輸費用?由乙方承擔?.玻璃卸車?前破片由乙?方負責，落?地驗收后出?現(xiàn)破損由甲?方負責.?2）產品必?須按甲方訂?單要求每片?附加標簽、?規(guī)格、品種?、樓號樓層?等識別編碼?，標簽編統(tǒng)?一貼在白玻?面，以便區(qū)?分。二、?交貨期：?合同簽定后?，乙方收到?甲方訂單后?十日內供貨?，補片玻璃?應在七日內?完成。三?、驗收方式?：1）玻?璃送達甲方?工地后應當?場驗收當批?玻璃，發(fā)現(xiàn)?有不符合下?單尺寸的產?品應以及時?予以檢驗，?若有異議應?在三日內以?書面形式通?知乙方，否?則視為驗收?產品合格。?2）__?___玻璃?制作按國家?標準執(zhí)行，?相關規(guī)定以?行業(yè)標準為?準.六、?結算及付款?方式：甲?方根據(jù)玻璃?保修期給乙?方一張遠期?支票，乙方?發(fā)車后，甲?方通知乙方?，乙方方可?存支票并提?供發(fā)票給甲?方。七、?違約責任：?1）雙方?應按合同約?定履行，乙?方若延期供?貨，每日應?向甲方支付?3%作為違?約金.2?）如產品質?量達不到設?計要求，乙?方應承擔一?切責任和經?濟損失。?八、其他：?本合同未?盡事宜，由?雙方協(xié)商解?決，合同爭?議雙方均有?權提起訴訟?。九、本?合同一式兩?份，雙方各?執(zhí)一份，由?雙方簽字蓋?章后生效。?合同簽訂至?本項目結束?本合同自行?解除。十?、保質期及?保修1、?保質期為二?年（驗收之?日起）2?、執(zhí)行本項?目保修期，?在保修期內?發(fā)現(xiàn)玻璃質?量問題，乙?方無償更換?，執(zhí)行保修?內產品所附?有的責任。?甲方：?代表：賬?號：戶行?：___?_年___?_月___?_日乙方?：代表：?賬號：?戶行：_?___年_?___月_?___日?加工承攬合?同常規(guī)版（?三）訂立?合同雙方：?承攬方：?_____?定作方：?_____?定作方委?托承攬方加?工____?_，經雙方?充分協(xié)商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條加工?成品：第?二條加工成?品質量要求?：____?_。（加工?定作物品，?需要封存樣?品的，應當?由雙方代表?當面封簽，?并妥為保存?，作為驗收?的依據(jù)）?第三條原材?料的提供辦?法及規(guī)格，?數(shù)量，質量?：____?_（1，用?承攬方原料?完成工作的?，承攬方必?須依照合同?規(guī)定原材料?，并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者使用?不符合合同?規(guī)定的原材?料而影響定?作物的質量?時，定作方?有權要求重?作，修理，?減少價款或?退貨。2，?用定作方原?材料完成工?作的，合同?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間，數(shù)量?，質量，規(guī)?格提供原材?料。承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對修理?的物品不得?偷換零部件?。3，原材?料等物品交?（提）日期?計算，參照?第七條規(guī)定?執(zhí)行。）?第四條技術?資料，圖紙?提供辦法：?_____?（1.承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間，發(fā)現(xiàn)提?供的圖紙或?技術要求不?合理，應當?及時通知定?作方;定作?方應當在規(guī)?定的時間內?回復，提出?修改意見。?承攬方在規(guī)?定的時間內?未得到答復?，有權停止?工作，并及?時通知定作?方，因此造?成的損失，?由定作方賠?償。2，承?攬方對于承?攬的工作，?如果定作方?要求保密，?應當嚴格遵?守，未經定?作方許可不?得留存技術?資料和復制?品。3，定?作方應當按?規(guī)定日期提?供技術資料?，圖紙等。?）第五條?價款或酬金?：____?_（價款或?酬金，按照?國家或主管?部門的規(guī)定?執(zhí)行，沒有?規(guī)定的由當?事人雙方商?定。）第?六條驗收標?準和方法：?_____?____?_（1，按?照合同規(guī)定?的質量要求?，圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?.定作方應?當按合同規(guī)?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發(fā)現(xiàn)質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協(xié)商，在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內?發(fā)生問題，?除定作方使?用或保管不?當?shù)仍蚨?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3，當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發(fā)生爭議時?，可由法定?質量監(jiān)督檢?驗機構提供?檢驗證明。?）第七條?交（提）貨?的時間和地?點：___?__（1，?交（提）定?作物期限應?當按照合同?規(guī)定履行。?任何一方要?求提前或延?期交（提）?定作物，應?當在事先與?對方達成協(xié)?議，并按協(xié)?議執(zhí)行。2?，交（提）?定作物日期?的計算：承?攬方自備運?輸工具送交?定作物的，?以定作方接?收的戳記日?期為準;委?托運輸部門?運輸?shù)模?發(fā)運定作物?時承運部門?簽發(fā)戳記日?期為準;自?提定作物的?，以承攬方?通知的提取?日期為準，?但承攬方在?發(fā)出提取定?作物的通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?）第八條?包裝要求及?費用負擔：?_____?第九條運?輸辦法及費?用負擔：_?____?第十條結算?方式及期限?：____?_第十一?條其他：_?____（?如：1.?根據(jù)國家有?關規(guī)定，定?作方可向承?攬方交付定?金。定金數(shù)?額由雙方協(xié)?商確定。定?作方不履行?合同的，無?權請求返還?定金。承攬?方不履行合?同的，應當?雙倍返還定?金。2.?根據(jù)國家有?關規(guī)定，經?當事人雙方?約定，定作?方可向承攬?方給付預付?款。承攬方?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數(shù)?返還預付款?。定作方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金;有余款?的可以請求?返還。等等?。）第十?二條承攬方?的違約責任?：一，未?按合同規(guī)定?的質量交付?定作物或完?成工作，定?作方同意利?用的，應當?按質論價;?不同意利用?的，應當負?責修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規(guī)定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二，交付定?作物或完成?工作的數(shù)量?少于合同規(guī)?定，定作方?仍然需要的?，應當照數(shù)?補齊，補交?部分按逾期?交付處理;?少交部分定?作方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由承攬?方賠償。?三，未按合?同規(guī)定包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規(guī)定造?成定作物毀?損，滅失的?，由承攬方?賠償損失。?四，逾期?交付定作物?，應當向定?作方償付違?約金___?_元;（合?同中無具體?規(guī)定的，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定，按?逾期交付部?分的價款總?額計算，向?定作方償付?違約金）以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作?方同意，提?前交付定作?物，定作方?有權拒收。?五，不能?交付定作物?或不能完成?工作的，應?當償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值的_?___%（?10%__?30%幅度?）或酬金總?額的___?_%（20?%__60?%幅度）違?約金。六?，異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管，保養(yǎng)費?。七，實?行代運或送?貨的定作物?，錯發(fā)到達?地點或接收?單位（人）?，除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?（人）外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?，由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其它物品?毀損、滅失?的、應當償?付定作方因?此造成的損?失。九，?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發(fā)現(xiàn)原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換，補?齊的，由承?攬方對工作?質量，數(shù)量?承擔責任。?十，擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應?當按定作方?要求辦理，?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條定作方的?違約責任：?一，中途?變更定作物?的數(shù)量、規(guī)?格、質量或?設計等，應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二，中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?%（10%?__30%?幅度）的違?約金;不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?%（20%?___60?%的幅度）?違約金。?三，未按合?同規(guī)定的時?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作，?承攬方有權?解除合同，?定作方應當?賠償承攬方?因此而造成?的損失;承?攬方不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作方應?當償付承攬?方停工待料?的損失。?四，超過合?同規(guī)定期限?領取定作物?的，除按本?條第五款規(guī)?定償付違約?金外，還應?當承擔承攬?方實際支付?的保管、保?養(yǎng)費。定作?方超過領取?期限六個月?不領取定作?物的，承攬?方有權將定?作物變賣，?所得價款在?扣除報酬、?保管、保養(yǎng)?費后，退還?給定作方;?變賣定作物?所得少于報?酬、保管、?保養(yǎng)費時，?定作方還應?補償不足部?分;如定作?物不能變賣?，應當賠償?承攬方的損?失。五，?超過合同規(guī)?定日期付款?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?向承攬方償?付違約金;?以酬金計算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?六，無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失及運輸部?門的罰款。?七，變更?交付定作物?地點或接收?單位（人）?，承擔因此?而多支出的?費用。第?十四條不可?抗力：在合?同規(guī)定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，但?應當采取積?極措施，盡?量減少損失?，如在合同?規(guī)定的履行?期限以外發(fā)?生的，不得?免除責任;?在定作方遲?延接受或無?故拒收期間?發(fā)生的，定?作方應當承?擔責任，并?賠償承攬方?由此造成的?損失。第?十五條糾紛?的處理：加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?，當事人雙?方應協(xié)商解?決;協(xié)商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解，仲?裁，也可以?直接向人民?法院起訴。?本合同自?年____?月____?日起生效，?合同履行完?畢即失效。?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，應由雙方?共同協(xié)商，?作出補充規(guī)?定，補充規(guī)?定與本合同?具有同等效?力。本合?同正本一式?二份，定作?方和承攬方?各執(zhí)一份;?合同副本一?式____?份，交__?___（如?經簽證或公?證，則應送?簽證機關或?公證機關）?各留存一份?。定作方?：____?_（蓋章）?代表人：?_____?（蓋章）?地址：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___帳?號：___?__承攬?方：___?__（蓋章?）代表人?：____?_（蓋章）?地址：_?____?電話：__?___開?戶銀行：_?____?帳號：__?____?___年_?___月_?___日訂?加工承攬?合同常規(guī)版?（四）承?攬方：__?___地?址：___?__?????????????郵碼?：____?_?????????????電話：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方：_?____?地址：__?___?????????????郵?碼：___?__?????????????電話?：____?_法定代?表人：__?___???????????職務：?_____?定作方委?托承攬方加?工____?_，經雙方?充分協(xié)商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條：加?工成品第?二條：加工?成品質量要?求第三條?：原材料的?提供辦法及?規(guī)格、數(shù)量?、質量1?。（用承攬?方原料完成?工作的），?承攬方必須?依照合同規(guī)?定選用原材?料，并接受?定作方檢驗?。承攬方隱?瞞原材料的?缺陷或者用?不符合合同?規(guī)定的原材?料而影響定?作質量時，?定作方有權?要求重作、?修理、減少?價款或退貨?。2。（?用定作方原?材料完成工?作的，應當?明確規(guī)定原?材料的消耗?定額）。定?作方應按合?同規(guī)定的時?間、數(shù)量、?質量、規(guī)格?提供原材料?，承攬方對?定作方提供?的原材料要?按合同規(guī)定?及時檢驗，?不符合要求?的，應立即?通知定作方?調換或補齊?。承攬方對?定作方提供?的原材料不?得擅自更換?，對修理的?物品不得偷?換零部件。?3。交（?提）原材料?等物品日期?計算，參照?第七條規(guī)定?執(zhí)行。第?四條：技術?資料、圖紙?提供辦法?1。承攬方?在依照定作?方的要求進?行工作期間?，發(fā)現(xiàn)提供?的圖紙或技?術要求不合?理，應當及?時通知定作?方；定作方?應當在規(guī)定?的時間內回?復，提出修?改意見。承?攬方在規(guī)定?的時間內未?得到答復，?有權停止工?作，并及時?通知定作方?，因此造成?的損失，由?定作方賠償?。2。承?攬方對于承?攬的工作，?如果定作方?要求保密，?應當嚴格遵?守，未經定?作方許可不?得留存技術?資料的復制?品。3。?定作方應當?按規(guī)定日期?提供技術資?料、圖紙等?。第五條?：價款或酬?金價款或?酬金，按照?國家或主管?部門的規(guī)定?執(zhí)行，沒有?規(guī)定的由當?事人雙方商?定。第六?條：驗收標?準和方法?1。按照合?同規(guī)定的質?量要求、圖?紙和樣品作?為驗收標準?。2。定?作方應當按?合同規(guī)定的?期限驗收承?攬方所完成?的工作。驗?收前承攬方?應當向定作?方提交必需?的技術資料?和有關質量?證明。對短?期檢驗難以?發(fā)現(xiàn)質量缺?陷的定作物?或項目，應?當由雙方協(xié)?商，在合同?中規(guī)定保證?期限。保證?期限內發(fā)生?問題，除定?作方使用、?保管不當?shù)?原因而造成?質量問題的?以外，由承?攬方負責修?復或退換。?3。當事?人雙方對承?攬的定作物?和項目質量?在檢驗中發(fā)?生爭議時，?可由法定質?量監(jiān)督檢驗?機構提供檢?驗證明。?第七條：交?貨的時間和?地點1。?交（提）定?作物期限應?當按照合同?規(guī)定履行。?任何一方要?求提前或延?期交（提）?定作物，應?當在事先與?對方達成協(xié)?議，并按協(xié)?議執(zhí)行。?2。交（提?）定作物日?期計算：承?攬方自備運?輸工具送交?定作物的以?定作方接收?的戳記日期?為準；委托?運輸部門運?輸?shù)?，以發(fā)?運定作物時?承運部門簽?發(fā)戳記日期?為準；自提?定作物的，?以承攬方通?知的提取日?期為準，但?承攬方在發(fā)?出提取定作?物通知中，?必須留給定?作方以必要?的途中時間?；雙方另有?約定的，按?約定的方法?計算。第?八條：包裝?要求及費用?負擔第九?條：運輸辦?法及費用負?擔第十條?：結算方式?及期限第?十一條：其?他約定第?十二條：承?攬方的違約?責任一、?未按合同規(guī)?定的質量交?付定作物或?完成工作，?定作方同意?利用的，應?當按質論價?，酌減酬金?或價款；不?同意利用的?，應當負責?修整或調換?，并承擔逾?期交付的責?任；經過修?整或調換后?，仍不符合?合同規(guī)定的?，定作方有?權拒收，由?此造成的損?失由承攬方?賠償。二?、交付定作?物或完成工?作的數(shù)量少?于合同規(guī)定?，定作方仍?然需要的，?應當照數(shù)補?齊，補交部?分按逾期交?付處理；少?交、遲交部?分定作方不?再需要的，?承攬方應賠?償定作方因?此造成的損?失。三、?未按合同規(guī)?包裝定作物?，需返修或?重新包裝的?，應當負責?返修或重新?包裝，并承?擔因此而支?付的費用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應當償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價值部?分。因包裝?不符合同規(guī)?定造成定作?物毀損、滅?失的，由承?攬方賠償損?失。四、?逾期交付定?作物（包括?返修、更換?、補交等）?，應當向定?作方償付違?約金___?_元；（合?同中無具體?規(guī)定的，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定，按?逾期交付部?分的價款總?額計算，向?定作方償付?違約金）以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作?方同意，提?前交付定作?物，定作方?有權拒收。?五、不能?交付定作物?或不能完成?工作的，應?當償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值的_?___%（?10%～3?0%）或酬?金總額的_?___%（?20%～6?0%）的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規(guī)?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?，錯發(fā)到達?地點或接收?單位（人）?，除按合同?規(guī)定負責運?到指定地點?或接收單位?（人）外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規(guī)?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發(fā)現(xiàn)原材?料不符合要?求而未按合?同規(guī)定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數(shù)量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的'原?材料或修理?物的零部件?，定作方有?權拒收，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條：定作?方的違約責?任一、中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?二、中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原村料的?，償付承攬?方的未履行?部分價款總?值的___?_%（10?%～30%?幅度）的違?約金；不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?%（20%?～60%的?幅度）違約?金。三、?未按合同規(guī)?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?方有權解除?合同，定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失；承攬方?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作方應當償?付承攬方停?工待料的損?失。四、?超過合同規(guī)?定期限領取?定作物的，?除按本條第?五款規(guī)定償?付違約金外?，還應當承?擔承攬方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。定作方超?過領取期限?6個月不領?取定作物的?，承攬方有?權將定作物?變賣，所得?價款在扣除?報酬、保管?、保養(yǎng)費后?，退還給定?作方；變賣?定作物所得?少于報酬、?保管、保養(yǎng)?費時，定作?方還應補償?不足部分；?如定作物不?能變賣，應?當賠償承攬?方的損失。?五、超過?合同規(guī)定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定向承?攬方償付違?約金；以酬?金計算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的千分之?一償付違約?金。六、?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失及?運輸部門的?罰款。七?、變更交付?定作物地點?或接收單位?（人），承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條：不可抗?力在合同?規(guī)定的履行?期限內，由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?，承攬方在?取得合法證?明后，可免?予承擔違約?責任，在定?作方遲延接?受或無故拒?收期間發(fā)生?的，定作方?應當承擔責?任，并賠償?承攬方由此?造成的損失?。第十五?條：糾紛的?處理加工?承攬合同發(fā)?生糾紛時，?當事人雙方?應協(xié)商解決?；協(xié)商不成?按（___?_）項處理?：1。向?_____?機關申請_?____；?2。向人?民法院起訴?。本合同?自____?年____?月____?日起生效，?合同履行完?畢即失效，?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，由雙方共?同協(xié)商，作?出補充規(guī)定?，補充規(guī)定?與本合同具?有同等效力?。本合同?正本一式二?份，定作方?和承攬方各?執(zhí)一份；合?同副本一式?____份?，交___?__（如經?鑒證或公證?，則應送鑒?證機關或公?證機關）各?留存一份。?定作方：?_____?代表人：?_____?____?年____?月____?日承攬方?：____?_代表人?：____?____?_年___?_月___?_日加工?承攬合同常?規(guī)版（五）?訂立合同?雙方：承?攬方：__?__縣木具?廠以下簡稱?甲方定作?方：___?_縣百貨公?司以下簡稱?乙方甲方?為乙方加工?柜臺，貨架?，經雙方協(xié)?商，簽訂本?合同，共同?遵守.第?一條加工成?品第二條?加工成品質?量要求：?一，材種：?柜臺，貨架?一律采用水?曲柳.二?，用材尺寸?：按圖紙所?標尺寸做.?三，嚴格?掌握木制品?的木材干燥?程度，榫縫?、肩角結構?必須嚴密，?堅固、表面?必須平整光?滑，木材無?形變，翹曲?，撥縫，松?榫;塑料面?要求平直，?整齊，四周?不得有翹起?，脫膠現(xiàn)象?;玻璃位置?以圖紙標示?為準，保證?方正，平直?，安裝方便?.四，甲?方按乙方質?量要求和圖?紙，先做規(guī)?格樣品，由?縣物價局核?定價格后，?雙方代表當?面封存樣品?，作為驗收?的依據(jù).?第三條原材?料由甲方提?供.第四?條圖紙由乙?方于___?_年___?_月___?_日前送交?甲方.甲方?在依照乙方?的要求進行?工作期間，?發(fā)現(xiàn)提供的?圖紙不合理?，應當及時?通知乙方;?乙方應當在?規(guī)定的時間?內回復，提?出修改意見?.甲方在規(guī)?定的時間內?未得到答復?，有權停止?工作，并通?知乙方.因?此造成的損?失，由乙方?賠償.第?五條工程價?款：按核定?價格單計算?款元.第?六條驗收標?準和方法：?本加工成品?全部完工后?，甲方通知?乙方到廠驗?收，乙方接?到通知三天?內必須到廠?驗收.驗收?標準以合同?規(guī)定的質量?要求圖紙和?樣品為標準?，數(shù)量以合?同規(guī)定為標?準.雙方在?檢驗中發(fā)生?爭議時，由?縣物價局提?供檢驗證明?.第七條?交貨的時間?和地點：_?___年_?___月_?___日至?月日全部交?貨.任何一?方如要求提?前或延期交?（提）貨，?必須在事先?與對方達成?協(xié)議，并按?協(xié)議執(zhí)行.?交貨地點在?乙方百貨大?樓，由百貨?公司供銷科?收貨，驗收?合格，辦理?交接手續(xù).?第八條包?裝要求及費?用負擔：由?甲方負責包?裝，以定作?物不受損壞?為準;每件?包裝費均按?元計算，共?計____?元，全部費?用由乙方負?擔.第九?條運輸辦法?及費用負擔?：由甲方負?責運輸，每?件運輸費用?均按元計算?，共計__?__元，全?部費用由乙?方負擔.運?輸造成的損?失，由甲方?負責.第?十條本合同?簽字之日，?乙方向甲方?給付預付款?元元）.甲?方不履行合?同時，除承?擔違約責任?外，必須如?數(shù)返還預付?款.乙方不?履行合同的?，把預付款?抵作違約金?和賠償金，?有余款的應?返還.第?十一條結算?方式及期限?：乙方收到?全部定作物?，驗收合格?后，即辦理?移交手續(xù)，?據(jù)以結帳，?并在收貨后?十五天內通?過銀行付款?.第十二?條甲方的違?約責任一?，甲方如未?按合同規(guī)定?的質量交付?定作物，乙?方同意利用?的，應當按?質論價;不?同意利用的?，甲方應當?負責修理或?調換，并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?換后，仍不?符合合同規(guī)?定的，乙方?有權拒收，?由此造成的?損失由甲方?賠償.二?，甲方交付?定作物的數(shù)?量少于合同?規(guī)定的，乙?方仍然需要?的，甲方應?當照數(shù)補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;乙方?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由甲方賠償?.三，因?甲方包裝不?善造成定作?物毀損的，?由甲方賠償?損失.四?，甲方逾期?交付定作物?的，應當向?乙方償付違?約金，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的價款總?額的償付違?約金.五?，甲方不能?交付定作物?的，應向乙?方償付不能?交付定作物?部分價款總?值%的違約?金.六，?由甲方負責?送貨的，如?運輸中造成?定作物損壞?，甲方應當?負責修理，?達到合同規(guī)?定的質量要?求，否則乙?方有權拒收?.第十三?條乙方的違?約責任一?，乙方如中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償甲?方因此造成?的損失.?二，乙方如?中途廢止合?同，應償付?甲方未履行?部分定作物?價款總值%?的違約金.?三，乙方?如未按合同?規(guī)定的時間?向甲方提供?圖紙和其他?技術資料，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?乙方應當償?付甲方因停?工待料的損?失.四，?乙方如超過?合同規(guī)定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規(guī)定，向?甲方償付違?約金.五?，乙方如無?故拒絕接收?定作物，應?當賠償甲方?因此造成的?損失.六?，乙方如變?更交付定作?物的地點，?應承擔因此?而多支出的?費用.第?十四條不可?抗力：在合?同規(guī)定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，甲方在?經有關部門?證明后，可?免予承擔違?約責任.但?甲方應